承攬的合同(15篇)
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同的類型越來越多,簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧,以下是小編收集整理的承攬的合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬的合同1
合同編號:
委托方:
簽訂地點:
承擔方:
簽訂時間:年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介):____________________________
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________________________承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式:_______________________
4、顏色:____________________________
5、規(guī)格或材料:___________________________
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
7、其他要求:____________________________
第二條費用及支付辦法
1、費用:類別單價數(shù)量金額(元)備注設計、制作費發(fā)布費代理費合計金額(大寫)
2、結算方式和期限:____________________________
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的`______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理(未作選擇的,視為選擇1):
1、提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________ 。
第七條附則
1、本合同附件
2、本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
3、本合同有效期:自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。
委托方
單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
承攬方單位名稱(蓋章):
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
時間:____年____月____日
承攬的合同2
立合約人_________(以下簡稱甲方),_________印刷廠(以下簡稱乙方),甲方“_________”一書,經標價結果,交由乙方承印,雙方訂定條款如下:
一、數(shù)量:_________本,每本_________頁。
二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格:二十四開本,用_________磅木造紙,版面照原樣本,沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂:印刷須明晰,不得多字少字,前后顛倒,上下顛倒及字行歪斜,行間疏密不等,精致精裝,不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期:限于_________年_________月_________日,乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法:立約后甲方賦予乙方總價百分之_________,即人民幣_________元整,其余價款須待制成品交清,經驗收無誤,甲方一次付清余款百分之_________,即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減:本合約全部價款_________元整,如因頁數(shù)增減,其總價應按實際頁數(shù)核算,追加或追減其總價的金額。但追減總價的'金額,以不超過百分之_________為限。
八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。
九、保證:乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家,以為保證,如乙方不能履行本合約的業(yè)務,保證人應繼續(xù)完成,倘甲方蒙受損失,保證人須負賠償之責,亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限:本合約訂立后,經對保無誤之日起生效,至價款付清后失效。
十一、附則:本合約正本兩份,雙方各執(zhí)一份(印花自貼),副本_________份,交甲方備用。
甲方(蓋章):_________
負責人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(蓋章):_________
負責人(簽字):_________
_________年____月____日
承攬的合同3
承攬合同是指承攬人按定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同,承攬合同具有以下特征:
1、承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。在承攬合同中,承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作,但定作人的目的不是工作過程,而是工作成果,這是與單純的提供勞務的`合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果,也可以是腦力勞動成果;既可以是物,也可以是其他財產。
2、承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的特殊要求而訂立的,因而定作人對工作質量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標的物特定化,使它同市場上的物品有所區(qū)別,以滿足定作人的特殊需要。
3、承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務,不受定作人的指揮管理,獨立承擔完成合同約定的質量、數(shù)量、期限等責任,在交付工作成果之前,對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性,這種獨立性受到限制時,其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4、承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成,且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條的規(guī)定,承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作,因而也就有相應類型的合同。
5、承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。
6、承攬合同強調履行的協(xié)作性。
7、承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。
承攬的合同4
簽定日期:____年__月__日
定作方(甲方):_____
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 加工費 │
│ 品名 │ 規(guī)格 │ 單位 │ 數(shù)量 ├─────┬──────┤
│ │ │ │ │ 單價 │ 金額 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規(guī)格 │ 單位 │ 數(shù)量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
。保夹g資料、圖紙?zhí)峁┺k法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
。常回浀攸c及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
。矗浛罴百M用結算辦法及期限:_____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
承攬的合同5
甲方:(發(fā)包方)__________
乙方:(承包方)__________
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.裝修施工地點:_____________________________________________
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要 材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20xx及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb50327-20xx并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條 有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1. 工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20% 2. 乙方承包內容:
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)
3)水電施工的穿墻、打孔、切割
4)開關面板安裝
5)小五金、馬桶、的安裝
6)后期燈具的安裝
3.工程結算方式:
按實結算:
總價結算:_____元/平米(套內面積)
第六條 違約責任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付____的.違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_____違約金。
第七條 糾紛處理方式:
因工程質量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 ___ %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條 其它約定:
1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。
在未經第三方監(jiān)理確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監(jiān)理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后____小時內必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條 附則(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
。ǘ┍竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D包。
。ㄈ┍竞贤皇絻煞荩住⒁译p方各執(zhí)一份。
。ㄋ模┖贤行谥羅____________________.
(五) 水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方簽字:
乙方簽字(蓋章)
年 月 日
承攬的合同6
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
承攬的合同7
甲方:xx汽車有限公司 住所地: 法定代表人: 電話:
乙方:xxx 住所地: 法定代表人:電話:
鑒于:甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務;乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協(xié)商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議:
一、合作項目標的:維修售后服務。
二、合作時間及地址:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
地址:(詳見附圖),其中車間(平方米),鈑金、噴漆(平方米),接待室(平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現(xiàn)金人民幣萬共xx萬元作為投資;乙方以設備折價萬及現(xiàn)金萬共出資xx萬元作為投資。
雙方約定:
①雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
、谠O備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協(xié)議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議,并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的.資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶(含轉帳帳戶及現(xiàn)金帳戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始,合作項目按每年xx元分攤場地費,于每xx年xx月xx日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
。ㄒ唬、甲方:
①繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務,并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中。
(二)、乙方:
、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
、跒楸捡Y、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
、坶_發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權。
②在本合同有效期內任何一方不得在市區(qū)(除外)內與第三方就本項目進行合作。
、圩院献鲄f(xié)議生效后,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
④雙方協(xié)商一致,可以解除本協(xié)議,互不承擔違約責任。
、莞鶕(jù)經營需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任:①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
②任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本:本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
代理人:
承攬的合同8
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司產品設計加工事項,雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
一、制作內容與要求:訂購項具體內容:上海漢沃展示設計有限公司為的設計與制作,詳見報價單及圖紙。
二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內容生產的產品經甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產生的一切費用由乙方承擔。
三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
五、乙方在合約簽字生效后,負責在月日前完成產品設計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。
六、制作費結算方法:
1、雙方協(xié)定的價格為人民幣,甲方在設計制作開始前,須支付預付款計50%人民幣_ __。甲方在安裝結束后的七日以內應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結清制作余款合計_整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的`付款期限內逾期未結清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設計制作費以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權安排專人要回。
3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
4、合同價格包含乙方將產品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續(xù)相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。
七、糾紛的處理:
甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,經雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自年月日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照經濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
八、質量的保證:
乙方對已制作的產品實行質量跟蹤保證。具體為——電器保質半年,其他保質一年。(注:除人為以外)本合同正式一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
甲方代表簽名:
乙方代表簽名:
地址:
地址:
電話:
電話:
日期:
日期:
承攬的合同9
浙江五洲工程項目管理有限公司 (甲方)
建德市龍源電力有限公司 (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料, 應從國家定點廠家采購, 并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的'結算:
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結清,其中:
(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等) ,并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間, 甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方: (蓋章) 乙方: (蓋章)
代表: 代表:
承攬的合同10
訂立合同雙方:
承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的'損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:縣支行
帳號:003485
承攬的合同11
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發(fā)布內容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時限:____________________________________________
廣告制作時限:____________________________________________
廣告發(fā)布時間和期限: ____________________________________________
廣告發(fā)布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發(fā)布數(shù)量及規(guī)格: ______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
。ㄒ唬┍竞贤瑥V告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發(fā)布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
。ㄈ┌聪铝械 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現(xiàn)金
其他:
第三條 雙方權利義務
。ㄒ唬┘追綑嗬x務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
。1)營業(yè)執(zhí)照以及其他生產、經營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業(yè)務范圍;
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(3)發(fā)布法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批準文件;
。4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的'事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內,發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條 違約責任
。ㄒ唬┍竞贤袟l款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
。ǘ┘追轿窗凑占s定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
。ㄋ模┮蛞曳皆驅е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
。ㄆ撸┮蛞曳轿丛诩s定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現(xiàn)廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
。ò耍┮虿豢煽沽σ蛩貙е卤竞贤瑹o法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
。、向 仲裁委員會申請仲裁;
。、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
。ǘ
。ㄈ
第七條 附則
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份。
甲方(章):___________ 乙方(章): ___________
地址:___________ ___________ 地址: ___________ ___________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字): ___________
委托代理人(簽字): ___________ 委托代理人(簽字): ___________
電話: ___________ 電話: ___________
郵政編碼: ___________ 郵政編碼: ___________
開戶銀行: ___________ 開戶銀行: ___________
賬號:___________ 賬號: ___________
年 月 日 年 月 日
承攬的合同12
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的',如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
承攬的合同13
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:
項目
產品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2.質量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的'技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____________________。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________________年________月______日
承攬的合同14
在法律實務中買賣合同與承攬合同有著明顯的區(qū)別,同時兩者也有著極大的相似性,其中買賣合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象,比如中央空調定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性,給合同的定性和處理帶來了一定的難度,因此在處理具體案件時,首先應當對一份具體合同的性質做出準確判斷,然后才能選擇適用具體案件的法律依據(jù),基于此掌握兩類合同的區(qū)分標準就成為一種必須。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。換句話說,在紛繁復雜的契約法律關系中,由于立法者更側重于對某一秩序的干預和調整,或對某一利益的保護,因此通過成文法賦予了相關一方當事人某種不同與其他人的權利和義務,正是由于這些權利義務的不同,才形成了各種各樣的有名合同。 首先,從實體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然加工承攬合同與買賣合同有著相似性,但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,其結果幾乎使定作人達到了控制整個加工過程的程度。其實也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控
制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意;如果雙方雖然達成了某種合同合意,但該合意中不包含定作人對生產過程進行必要控制的內容,則雙方達成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意,雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此,在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。
其次,從訴訟程序法來看。最高人民法院在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,這與買賣合同一般以標的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規(guī)定,一般來說,,為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地,并進而將加工地作為訴訟管轄地,這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。所以從這一方面來看,也說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。
由此可以得出明確的結論:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監(jiān)督;如果一個合同規(guī)定了定作人對生產過程的必要的控
制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、區(qū)分買賣合同和承攬合同的.具體方式方法。
現(xiàn)實中的案件事實是多種多樣的,如何適用這一標準處理具體案件仍須進一步 探討,否則即便掌握了區(qū)分標準也無任何益處。,在實務中應針對不同情況做如下處理:
第一,在審查一份合同時,應首先審查該合同有無意在強調標的物的接受人(具體合同中可能寫作購買人或承攬人)對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監(jiān)督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產過程的控制,,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。
第二,標的物的特定性一般不應作為兩類合同的區(qū)分標準,只能作為最后的輔助參考標準。但不是實質區(qū)分標準。但需要指出的是,即使標的物是特定的,但如果合同沒有體現(xiàn)定作方的任何生產控制權(比如合同雖然約定由定作人提供圖紙,但合同沒有約定或明確排斥了定作人的監(jiān)督權和隨意解除權,則可以視為雙方只有買賣特定物的合意,并無承攬的合意),也不能認定是承攬合同。
第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質時,如何處理?,那要看合同的性質和內容,并加以區(qū)別對待:因為買賣合同更具有一般性,而承攬合同相對來說屬于一種“特殊”合同,因為買賣合同的規(guī)定基本上
都適用承攬合同,而承攬合同的不一定是用于買賣合同,既然該合同不具備承攬合同的特殊要件,應當按照買賣合同來來處理,這樣更為簡便易行。
買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。我國《合同法》出臺前,承攬合同被習慣稱之為加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。由于原材料是由承攬人提供,因而定作合同與買賣合同在司法實踐中往往較難區(qū)分。而且由于法律對加工承攬合同與買賣合同糾紛方面約定的地域管轄不同,主張合同性質的爭議在合同主體之間經常出現(xiàn)。特別對于分處兩個不同城市的企業(yè)之間在發(fā)生合同糾紛時更容易出現(xiàn)對合同性質的爭議,也主要是為了取得在當?shù)胤ㄔ汗茌牭谋憷。因此,在律師實務中,準確的區(qū)分買賣合同與加工承攬合同,有著重要意義。
司法實踐中,一般認為承攬合同與買賣合同有4點區(qū)別:
1、買賣合同中出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同中轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。
2、承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果;而買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物。
3、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
4、買賣合同的買受人有權請求出賣人按約定的條件交付標的物,無權過問出賣人生產經營或標的物取得情況;承攬合同的定作人有權在不影響承攬人工作的前提下,對承攬人的工作狀況進行監(jiān)督檢查。
5、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。
承攬的合同15
合同編號:_____________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位
數(shù)量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條技術標準、質量要求:_____________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:____________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法:______________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:________________________________
第八條結算方法及期限:_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的',承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:______________________________
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:________________________________________
定作人
定作人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
承攬人
承攬人(章):
鑒(公)證意見:
鑒(公)證機關(章)
經辦人:
年月日
監(jiān)制部門:____________印制單位:___________
【承攬的合同】相關文章:
承攬合同08-15
承攬的合同08-27
工程承攬合同06-13
安裝承攬合同06-26
公司承攬合同06-29
加工承攬合同07-21
加工承攬合同07-18
加工承攬合同07-15
實用的承攬合同07-16
承攬加工合同11-12