- 暖氣安裝施工承包合同 推薦度:
- 相關推薦
暖氣安裝施工合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編精心整理的暖氣安裝施工合同范本,希望對大家有所幫助。
暖氣安裝施工合同范本1
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),在平等自愿的基礎上,甲乙雙方就安裝暖氣管道達成協(xié)議如下:
一、工程概況及承包方式
工程名城:公寓暖氣安裝調試工程地點:大興黃村狼垡四村南樓層22間房工程承包方式:包工包料暖氣管用:,暖氣片用:,鍋爐用:
二、工程期限
自20_年_月_日至20_年_月_日
三、工程價款及結算方式
此工程實行包工包料施工的方式,雙方協(xié)定總價為:元整(人民幣大寫:)元。合同簽訂時支付現(xiàn)金元,材料進場時支付現(xiàn)金元,安裝結算時支付出保證金外剩余的工程款元。本工程經(jīng)甲方驗收合格后無任何問題,一次性支付保證金。
四、乙方工程材料進場時,由甲方指定貨物的位置地點,工程材料的安全由乙方負責。
五、產(chǎn)品的安裝調試驗收
1、乙方負責暖氣管的.安裝、調試
2、安裝的標準按照國家規(guī)范和行業(yè)要求,乙方竣工后通知甲方驗收,乙方負責提供產(chǎn)品,合格證書,材料合格證。、
六、乙方責任
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作。如乙方?jīng)]按合同規(guī)定時間交工,每遲一天,乙方向甲方支付總價款的1%的違約金,
2、由于材料及安裝不合格的要求,造成的責任及損失由乙方負責。
七、甲方責任
甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件,提供水電接入口。
八、產(chǎn)品質量責任及售后服務條款
自驗收之日起,工程無償保修期年
鍋爐保年
暖氣片保:_年
暖氣管道保:_年
九、本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的任何一方可向所在地的人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效
甲方:乙方:
_____年_月_日
暖氣安裝施工合同范本2
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝暖氣管道達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況:
1、主要材料概況:
暖氣管道用 。 暖氣片用 。
2、安裝工程概況:
(1)工程地點:
(2)工程造價:
(3)開工日期: 年 月 日;
(4)竣工日期: 年 月 日;
(5)付款方式:安裝結束,驗收合格后支付工程款。
第二條 乙方工程材料進場時,由甲方指定貨物堆放地點,工程材料的安全由乙方負責。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調試、驗收:
1、乙方負責暖氣管道的安裝、調試。
2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求,以及乙方提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收。乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的,須經(jīng)雙方協(xié)商同意。
第四條 違約責任
一、乙方責任:
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、 除合同規(guī)定外,如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工,每遲交一天,乙方應向甲方支付價款總額1%的違約金,但違約金總額不得超過價款總額的'20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應向甲方支付價款的5%的違約金,但因甲方原因造成的除外。
4、 由于材料及安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任:
1、甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件,提供水電接入口;
2、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1) 設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方同意工期順延的其他情況。
第五條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
自驗收之日起,工程保修期為壹年。
第六條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由雙方友好協(xié)商解決。
第七條解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第九條 本合同如有其他未盡事宜,可由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十條本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方: 乙 方:
____年____月____日____年____月____日
【暖氣安裝施工合同】相關文章:
暖氣安裝施工承包合同03-21
安裝暖氣合同12-29
暖氣安裝合同02-10
安裝暖氣合同14篇12-29
安裝暖氣合同(14篇)12-29
安裝暖氣合同(精選14篇)03-02
安裝暖氣合同精選14篇10-11
暖氣安裝合同15篇10-11
暖氣安裝合同(15篇)10-11