工程承攬合同通用15篇
隨著人們法律觀念的日益增強,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編整理的工程承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
工程承攬合同1
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的.__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質(zhì)量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
工程承攬合同2
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的`要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有
關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
開戶行:
帳號:
簽訂日期:______年______月______日
工程承攬合同3
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費用由甲方負責,運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況,并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款,不按時付款造成停工,由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的`作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同4
甲方:蘄春縣可為廣告裝飾有限責任公司
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的.廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結(jié)構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經(jīng)濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價: 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
工程承攬合同5
發(fā)包方:___________________________(以下簡稱甲方)
承包方:___________________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協(xié)商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點:_____________________________________
三、 工程價款:按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過程中所需的'腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結(jié)構的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工,施工過程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進場甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質(zhì)保量完成此工程,若因質(zhì)量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經(jīng)濟損失
九、 安全:為保證工程質(zhì)量和施工安全,甲方指派_______為現(xiàn)場負責人,乙方指派____________為現(xiàn)場負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現(xiàn)場管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協(xié)商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同6
甲方:
乙方:
簽約地點:
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》,并經(jīng)充分協(xié)商,就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協(xié)議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責該顯示系統(tǒng)項目的設計、制作、安裝、調(diào)試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價8800,合價381304.00元
小計:¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍,亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結(jié)構、外設、控制系統(tǒng)等費用
包括:鋼結(jié)構(框架結(jié)構、立柱)、控制系統(tǒng)(接收卡,發(fā)送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設備(音響功放、空調(diào)、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎、監(jiān)控系統(tǒng)、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調(diào)試等。
小計:¥196834元,大寫:拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內(nèi)的全部項目內(nèi)容的價格體現(xiàn),投標報價應包括全部費用,任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中,以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調(diào)試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
。1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
。2)顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
。3)對甲方操作人員的培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
。1)及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
。2)甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的`協(xié)調(diào)。
。3)負責施工現(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關費用。
。4)在顯示屏安裝、調(diào)試開始時,即派出熟悉計算機應用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年(自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起),質(zhì)保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質(zhì)保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
2、若顯示屏本身出現(xiàn)問題,乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統(tǒng)項目期總計30工作日,從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2、顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的三天內(nèi),甲方應對整個顯示屏項目進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術規(guī)范,乙方需提供整個項目各個部分的質(zhì)量檢測報告,以保證項目整體的質(zhì)量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后,乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結(jié)構等相關圖紙,供甲方備用存檔。
六、項目費用結(jié)算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內(nèi),甲方預付乙方項目款20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項目驗收合格后,甲方在五個工作日內(nèi)將工程總價50%付給乙方,計:¥289069元。大寫:貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內(nèi)無質(zhì)量問題,甲方再付乙方工程總價20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質(zhì)保金,在質(zhì)保期到期后十個工作日付清,計:¥57813元,大寫:伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
工程承攬合同7
合同編號:
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項所指的項目是:
。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗收付款
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的.關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內(nèi)安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
5.2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡人員: 指定聯(lián)絡人員:
工程承攬合同8
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點:___鎮(zhèn)___村
三、工程內(nèi)容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設計范圍內(nèi)出現(xiàn)重大變動;
。3)人力自然災害而影響工程進度;
。4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價款
工程總價:_______元
七、工程質(zhì)量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質(zhì)量,進度,安全,服務等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對方的`一經(jīng)濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同9
建設單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結(jié)構:----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結(jié)構,圍墻,地坪,
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同,
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。
。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
。3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內(nèi),甲方支付合同總價的%預付款,場平基礎完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的%進度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書日期為準。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的.,按國家合同法有關規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準而影響進度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
第五條施工準備
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。
2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內(nèi)分送有關單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設計時,本合同簽訂之日起3 日內(nèi),甲方應向乙方提供有關技術資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實、準確。
2、由乙方提供設計時,在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3 日內(nèi),由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。
3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
。2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
。3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項目負責人及有關人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕ぃ磺胸熑斡杉追匠袚。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進行施工。
3、遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。
4、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標準:合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結(jié)構工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結(jié)構工程主構件安裝完工時,應通知監(jiān)理工程師進行中間結(jié)構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質(zhì)保金為合同總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責任
乙方的違約責任
1、主結(jié)構工程質(zhì)量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門顏色:
4、內(nèi)門顏色
建設單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話: 開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
日期:日期:
工程承攬合同10
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的`以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
工程承攬合同11
委托單位:
承攬單位:
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________。
3.承包范圍:參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
承包人包工、包料;
承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費____________元,由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整。
二、施工時間
工程期限__日,時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的'準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒證的,自辦理鑒證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方:
承攬單位:
代表人:
代表人:
日期:
日期:
地址:
地址:
電話:
電話:
傳真:
傳真:
工程承攬合同12
甲方:
法定代表人: 職務: 聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務: 聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的`30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同13
承攬方:_____________
地址:________________郵碼:________________電話:________________
法定代表人:________________職務:________________
定作方:_____________
地址:________________郵碼:________________電話:________________
法定代表人:________________職務:________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:_________________承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的`損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補交等),應當向定作方償付違約金__________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的__________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:_________________
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:_________________
代表人:_________________
__________年__________月__________日
工程承攬合同14
發(fā)包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質(zhì)量的原則,按期保質(zhì)完成本工程,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質(zhì)門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發(fā)票、包裝、運輸、卸貨至工地現(xiàn)場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調(diào)整)。
三、 承包范圍
承包的內(nèi)容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年日,結(jié)束工作日期:門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的工期進度及質(zhì)量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內(nèi)撤出施工現(xiàn)場。甲方不以結(jié)算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質(zhì)量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規(guī)范施工,工程質(zhì)量、技術必須達到《木門窗安裝規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質(zhì)量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質(zhì)量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發(fā)生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規(guī)范規(guī)定進場合格材料,必須提供材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規(guī)定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結(jié)算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結(jié)算方式:
。1)本工程預付款元;
。3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結(jié)算后2個月內(nèi)支付至工程結(jié)算的95%;
(4)其余5%作為質(zhì)量保證金,保修期屆滿之日起一個月內(nèi)無息支付。
八、工程驗收與結(jié)算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發(fā)的質(zhì)量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內(nèi)組織驗收,并在驗收后七天內(nèi)給予認可或提出修改意見。
4. 經(jīng)甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質(zhì)量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協(xié)調(diào)。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現(xiàn)場管理人員統(tǒng)一指揮,遵守現(xiàn)場管理的`一切規(guī)章制度,配帶安全設施,按相關操作規(guī)程作業(yè),保證安裝質(zhì)量。做到工完場清,保證制安現(xiàn)場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現(xiàn)場必須嚴格遵守建筑安全法規(guī),嚴格按相應安全操作規(guī)范和《現(xiàn)場施工管理規(guī)定》制安。由于乙方自身違反作業(yè)規(guī)程,發(fā)生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規(guī)章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質(zhì)量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發(fā)生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報甲方,并保護好現(xiàn)場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規(guī)定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協(xié)助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。
2、在本合同簽訂后五日內(nèi),向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現(xiàn)場技術交底。
3、依據(jù)本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)乙方在門制作前,應自行進入施工現(xiàn)場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
。2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執(zhí)行。否則,視為乙方認可施工現(xiàn)場條件,由此產(chǎn)生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監(jiān)理方、質(zhì)檢等單位對該工程的統(tǒng)一管理,負責施工現(xiàn)場及生活區(qū)域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現(xiàn)場的清潔,并在甲方要求的時間內(nèi)清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發(fā)生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調(diào)整進度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協(xié)商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內(nèi)的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發(fā)生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
工程承攬合同15
定作方:____有限公司,法定代表人:___營業(yè)地址:____3號。
承攬方:___,男,漢族,xxxx年x月xx日生,住址:___。電話:135386xxxxx。
簽訂地:__市__鎮(zhèn)
簽訂時間:20xx年7月20日
一、項目名稱
任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱:___公司位于___3號廠區(qū)內(nèi)的包括但不限于新建飯?zhí)、廠區(qū)墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價金:200000元整(大寫:貳拾萬圓),不含稅,此價格為包干價。
完成期限:要求20xx年x月xx日完工
二、項目的'內(nèi)容及質(zhì)量技術要求
按通用標準和定作人的現(xiàn)場要求。
三、驗收標準、方法和期限
墻身主體牢固、安全,墻面不能開裂、脫落,其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協(xié)商為準。
四、結(jié)算方式及期限
合同簽訂三日內(nèi)支付總價金的20%;工程完工并驗收后支付剩余款項。
五、質(zhì)保及違約責任
主體工程質(zhì)保壹年,從驗收通過后起算。
一方有違反本合同約定的,向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭議盡量友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
定作方: 承攬方:
代表人:
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬合同06-13
護欄工程承攬合同09-14
工程承攬合同(15篇)12-01
土方工程承攬合同02-18
建設工程承攬施工合同01-11
工程承攬合同范本08-19
工程承攬合同(匯編15篇)12-01
工程承攬合同集錦15篇06-22
工程承攬合同(通用15篇)06-27