建筑合同書(shū)15篇
隨著人們法律意識(shí)的建立，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過(guò)規(guī)定的方式。你所見(jiàn)過(guò)的合同是什么樣的呢？下面是小編收集整理的建筑合同書(shū)，歡迎閱讀與收藏。
建筑合同書(shū)1
甲方（需方）：____建筑工程有限公司
乙方（供方）：____有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就______________后期續(xù)建工程建設(shè)材料購(gòu)買事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、貨物數(shù)量及價(jià)款
甲方在建設(shè)工程中需用的建筑材料，供貨量后續(xù)商定，按照實(shí)際的供應(yīng)材料款額計(jì)算。
二、乙方供應(yīng)產(chǎn)品或原材料必須滿足：
1、達(dá)到相應(yīng)的質(zhì)檢驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標(biāo)（產(chǎn)地）和數(shù)量及時(shí)供應(yīng)；
3、有產(chǎn)品合格證明書(shū)或相關(guān)文件。
三、供貨時(shí)間、運(yùn)輸
1、甲方應(yīng)提前二天將供貨計(jì)劃告知乙方，乙方得到計(jì)劃后應(yīng)在甲方計(jì)劃二天內(nèi)供貨。
2、由乙方負(fù)責(zé)貨物的裝車運(yùn)輸，并運(yùn)至指定地點(diǎn)：到工地由甲方負(fù)責(zé)卸貨。貨物到達(dá)指定地點(diǎn)后，甲方及時(shí)派收貨員對(duì)貨物的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并在送貨單上簽字確認(rèn)，作為雙方結(jié)算的最終依據(jù)。（結(jié)算以實(shí)際送貨數(shù)量為準(zhǔn)。）
四、貨款支付方式和時(shí)間
付款約定：貨到工地付貨款90%，余款一個(gè)月內(nèi)付清。
收款賬號(hào)：
五、甲方的違約責(zé)任
1、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款1%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應(yīng)按中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失和運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
4、甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e(cuò)誤異議，應(yīng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
六、乙方的`違約責(zé)任
1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的2%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負(fù)責(zé)包換并承擔(dān)退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。
3、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計(jì)算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失費(fèi)用。
七、不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
八、其它
本合同如發(fā)生糾紛，當(dāng)事人雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可請(qǐng)業(yè)務(wù)主管機(jī)關(guān)調(diào)解或者向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，供方貳份，需方貳份。本合同雙方簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清后此合同終止。
需方：________建筑工程有限公司
供方：______實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
____年____月____日
____年____月____日
建筑合同書(shū)2
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場(chǎng)施工，在施工過(guò)程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒(méi)有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請(qǐng)求：
1、撤銷（20xx）順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求；
3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請(qǐng)求二審法院予以維持。
本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。
首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的.一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無(wú)效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
建筑合同書(shū)3
發(fā)包方(甲方)：________________
地 址：________ 郵政編碼________ 電話________
法定代表人：________ 職務(wù)________
承包方(乙方)：________
地 址：________ 郵政編碼________ 電話________
法定代表人：________ 職務(wù)________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和________市的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴(yán)肅履行。
第一條 工程項(xiàng)目
一、工程名稱：
二、工程編號(hào)：
三、工程地點(diǎn)：
四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計(jì)________平方米(各單項(xiàng)工程建筑安裝面積詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)。
五、工程造價(jià)：本合同全部工程施工圖預(yù)算造價(jià)為人民幣_(tái)_______元(各單項(xiàng)工程造價(jià)詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)。
第二條 工程期限
一、根據(jù)國(guó)家工期定額和使用需要，商定工程總工期為_(kāi)_______天(日歷天)，自 ________年____月____日開(kāi)工至________年____月____日竣工驗(yàn)收(附各單位工程開(kāi)竣工日期，見(jiàn)附表一)。
二、開(kāi)工前________天，承包方向發(fā)包方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)。
三、在組織施工過(guò)程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商，并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限：
1. 因天災(zāi)或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
3.按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
4.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或其所供材料以及設(shè)備不合規(guī)格要求，被迫停工或不能順利施工者;
5.在施工中如因停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時(shí)以上)，影響正常施工;
6.非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工;
7.未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款或代購(gòu)材料差價(jià)款而影響施工;
8. 由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑�，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作;按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經(jīng)濟(jì)支出，并按合同規(guī)定支付已完工程價(jià)款和賠償乙方有關(guān)損失。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負(fù)責(zé)退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。但未及時(shí)退貨造成的損失由任方承擔(dān)。
四、工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂提前竣工協(xié)議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)甲方批準(zhǔn)。甲方應(yīng)在5天內(nèi)給予批準(zhǔn)，并為趕工提供方便條件。提前竣工協(xié)議包括以下主要內(nèi)容。 1.提前的時(shí)間; 2.乙方采取的趕工措施;3.甲方為趕工提供的條件;4.趕工措施的經(jīng)濟(jì)支出和承擔(dān);5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三條 施工準(zhǔn)備
一、甲方在開(kāi)工前應(yīng)辦妥施工所需各種證件、批件，申請(qǐng)領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場(chǎng)地范圍內(nèi)影響施工的原有管線、樹(shù)木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場(chǎng)地，搭建大型臨時(shí)設(shè)施用地);解決施工用水源、電源和運(yùn)輸?shù)缆返臅惩?應(yīng)于________年____月____日向乙方提供所有工程設(shè)計(jì)圖紙________份;組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)交底。
二、乙方在開(kāi)工前應(yīng)組織有關(guān)人員研究和熟悉圖紙，參與設(shè)計(jì)交底;編好施工圖預(yù)算;負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案;進(jìn)行施工場(chǎng)地的平整，施工界區(qū)內(nèi)的用水、用電、道路以及搭建施工臨時(shí)設(shè)施，安排施工總進(jìn)度計(jì)劃，儲(chǔ)備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準(zhǔn)備。
第四條 物資供應(yīng)
一、由發(fā)包方供應(yīng)以下材料、設(shè)備的實(shí)物或指標(biāo)：________。
二、除發(fā)包方供應(yīng)以外的其他材料、設(shè)備由承包方采購(gòu)。
三、發(fā)包方供應(yīng)、承包方采購(gòu)的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備，如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符合要求，經(jīng)雙方努力仍無(wú)法解決，因此造成乙方的損失，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。任何一方認(rèn)為對(duì)方提供材料需要復(fù)驗(yàn)的，應(yīng)允許復(fù)驗(yàn)。經(jīng)復(fù)驗(yàn)符合質(zhì)量要求的，方可用于工程，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由要求復(fù)驗(yàn)方承擔(dān);不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定處理，其復(fù)驗(yàn)費(fèi)由提供材料、設(shè)備方承擔(dān)。
四、本工程材料和設(shè)備差價(jià)的處理辦法：________。
第五條 工程質(zhì)量
一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究要求達(dá)到：________。
二、承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第六條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算
一、本合同簽訂后________日內(nèi)，發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)(或當(dāng)年投資額)的________%備料款，計(jì)人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;臨時(shí)設(shè)施費(fèi)，按土建工程合同總造價(jià)的________%計(jì)人民幣_(tái)_______萬(wàn)元，安裝工程按人工費(fèi)的________%計(jì)人民幣_(tái)_______萬(wàn)元;材料設(shè)備差價(jià)________萬(wàn)元，分________次支付，每次支付時(shí)間為_(kāi)_______，金額________。
二、發(fā)包方收到承包方的工程進(jìn)度月報(bào)后必須在________日內(nèi)按核實(shí)的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款，工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)的________%時(shí)，按規(guī)定比例逐步開(kāi)始扣回備料款。
三、工程價(jià)款支付達(dá)到合同總價(jià)款的95%時(shí)，不再按進(jìn)度付款，辦完交工驗(yàn)收后，連本息(財(cái)政撥款不計(jì)息)一次支付給承包方。
四、如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款，應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬(wàn)分之________的違約金。
五、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購(gòu)材料價(jià)差款而影響工程進(jìn)度，造成承包方的停、窩工損失的，應(yīng)由發(fā)包方承擔(dān)。
第七條 施工與設(shè)計(jì)變更
一、乙方要依據(jù)國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)要求組織施工，要全部達(dá)到合格。
二、要堅(jiān)持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計(jì)。如遇下列情況給對(duì)方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機(jī)械調(diào)遷等損失，應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān)：
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有錯(cuò)誤或嚴(yán)重不合理的地方，乙方應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方，由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計(jì)單位商定，提出修改或變更設(shè)計(jì)文件，經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準(zhǔn)施工。
2.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對(duì)在建工程，應(yīng)商定做到安全部位。
3.在施工中，如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足，不能按時(shí)撥付工程進(jìn)度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應(yīng)由甲方承擔(dān)。
第八條 安全施工
一、乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，安全施工，防火防盜。在施工中因乙方責(zé)任發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負(fù)責(zé)。
二、發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門(mén)并通知甲方代表。同時(shí)按政府有關(guān)部門(mén)要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發(fā)生的費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
三、非乙方責(zé)任造成的傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和有關(guān)費(fèi)用。
第九條 工程分包
1. 乙方可按協(xié)議條款約定分包部分工程。
2. 乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準(zhǔn)。
第十條 違約責(zé)任
承包方的責(zé)任：
一、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無(wú)償修理或返工。
二、工程不能按合同規(guī)定的`工期交付使用的，按本合同關(guān)于建設(shè)工期提前或拖后的獎(jiǎng)罰規(guī)定償付逾期罰款。發(fā)包方的責(zé)任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成的返工，應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失。同時(shí)，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實(shí)際損失。
三、工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問(wèn)題，由發(fā)包方承擔(dān)責(zé)任。
四、承包方驗(yàn)收通知書(shū)送達(dá)________日后不進(jìn)行驗(yàn)收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
五、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日萬(wàn)分之________償付承包方賠償金。
第十一條 糾紛解決辦法
建設(shè)工程承包合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可申請(qǐng)各級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)或雙方上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，進(jìn)行調(diào)解;解決不了的，可選擇下述第( )項(xiàng)處理：
(1)向建筑物所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，
(2)直接向人民法院起訴。
第十二條 合同的生效與終止
一、本合同一式________份，合同附件________份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份。其余副本由發(fā)包方報(bào)送________機(jī)關(guān)、建設(shè)主管部門(mén)備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效;工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，承、發(fā)包雙方如需要提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
雙方簽字(蓋章)
甲方：________ 代理人：________
法人住址：________ 電話：________
乙方：________ 代理人：________
法人住址：________ 電話：________
合同簽訂日期：________簽約地點(diǎn)：______
建筑合同書(shū)4
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：建筑器材租賃服務(wù)部
簽訂地點(diǎn)：，簽訂日期：________年____月____日
甲方為承建工程，（工程施工地點(diǎn)在）租用乙方建筑器材，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守執(zhí)行。
一、 甲方預(yù)計(jì)租用乙方鋼管2100米，扣件1400套，活動(dòng)腳手架套，實(shí)際數(shù)量以發(fā)貨單據(jù)為準(zhǔn)。租賃期間自________年____月____日至________年____月____日止。租賃期間屆滿，乙方未歸還租賃物，視同乙方仍承租租賃物，本租賃合同繼續(xù)有效，但租賃期限為不定期。
二、 甲方在提貨時(shí)由提貨人點(diǎn)清器材數(shù)量，驗(yàn)收質(zhì)量，如有異議及時(shí)向甲方提出更換。甲方承擔(dān)器材自發(fā)貨時(shí)起至歸還止這一期間丟失、毀損及導(dǎo)致他人損害等器材本身及相關(guān)的任何責(zé)任，乙方概不負(fù)責(zé)。甲方送回租用的器材時(shí)，甲方按國(guó)家有關(guān)部門(mén)制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
三、 甲方租用器材的提貨、送回地點(diǎn)均為乙方倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)所在地為乙方庫(kù)房。裝卸和運(yùn)輸費(fèi)用由甲方自理。裝、卸車費(fèi)按如下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：架管300米為1噸，裝車費(fèi)30元噸，卸車費(fèi)30元噸（包碼堆）；乙方可為甲方代辦運(yùn)輸。
四、 甲方授權(quán)身份證號(hào)碼為，為委托代理人，委托代理人的權(quán)限為：代甲方簽訂、變更租賃協(xié)議；代為甲方履行租賃合同；代為提貨；代為指定或變更提貨人；代為進(jìn)行租賃合同項(xiàng)下的結(jié)算；代為指定或變更合同結(jié)算人。
五、 甲方提貨前須向甲方交付押金，并由乙方開(kāi)具押金收據(jù)，甲方不得以押金抵付租金，待租用器材全部送回并且租金全部清結(jié)時(shí)返還押金。押金收取標(biāo)準(zhǔn)每噸（300米）為元（以押金條為準(zhǔn)）。
六、 器材成本及租金收取標(biāo)準(zhǔn)如下表：
上述租金標(biāo)準(zhǔn)為未含稅租金的標(biāo)準(zhǔn)，甲方在以收據(jù)領(lǐng)取發(fā)票時(shí)，另外補(bǔ)交與甲方承擔(dān)的稅金數(shù)額相等的租金。
七、 租期起止時(shí)間自發(fā)貨之日起至送回之日止（送貨當(dāng)天不計(jì)，算頭不算尾），租期不足三十天，按三十天計(jì)算租金。租金結(jié)算以發(fā)貨單和驗(yàn)收單為結(jié)算憑據(jù)。甲方應(yīng)于每月的'十五號(hào)提請(qǐng)乙方結(jié)算租金，甲方未按時(shí)結(jié)算，甲方有權(quán)按照合同和已發(fā)貨情況計(jì)算租金作為當(dāng)月度甲方應(yīng)付租金。
八、 甲方應(yīng)按月度交付租金，于每月的十五號(hào)將應(yīng)交租金交付清結(jié)。甲方應(yīng)按時(shí)繳納租金，未按時(shí)繳納的，每逾期一天，按應(yīng)繳租金的3加收滯納金至繳清之日止。如乙方逾期60天不交付租金，乙方有權(quán)解除合同。合同解除后至租賃物回收前，甲方有權(quán)按照租金標(biāo)準(zhǔn)收取期間的經(jīng)營(yíng)損失。
九、 甲方須妥善使用和保管租用的器材，所租器材只限本合同工程使用，不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)換工地；不得截?cái)�、焊接、打眼；如轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)換工地，須經(jīng)乙方同意。甲方送回租用的器材前，須將器材上的附著物（泥沙）鏟除、清刷干凈。
十、 甲方需另外交納下列費(fèi)用：扣件洗油費(fèi)按0。2元套收取（甲方不得自行洗油）；若鋼架管折彎，按2元根計(jì)收校直費(fèi)用；頂托
按0。6元套計(jì)收洗油費(fèi)：若超長(zhǎng)超短鋼架管改制，按1元根計(jì)收費(fèi)用（鋼架管長(zhǎng)度最大正負(fù)誤差3以上為10㎝，3以下或特殊規(guī)格允許誤差不得超過(guò)5㎝）。頂托絲桿與底板脫焊按5元套計(jì)收焊接維修費(fèi)。
十一、 租賃期限屆滿后，如甲方?jīng)]有歸還租賃物，則乙方可以視同租賃物已被乙方丟失，乙方有權(quán)要求賠償。但在賠償款付清前，因甲方相當(dāng)于實(shí)際占用租賃器材，仍需按租金標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。甲方有權(quán)選擇如下賠償費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)：
�、賮G失損壞架管、扣件、頂托及其配件，按成本價(jià)值的100%計(jì)收其賠償費(fèi)；或者
�、诎促r償費(fèi)支付時(shí)器材的市場(chǎng)價(jià)不計(jì)折舊予以賠償。
十二、 承租方承租鋼架管需定制標(biāo)桿、加刷制定顏色的油漆時(shí)，要提前通知出租方，出租方按雙方商定價(jià)格收取油漆費(fèi)。
十三、 在履行合同中如有糾紛，雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方有合同簽訂區(qū)人民法院提起訴訟。任何一方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)所支出的費(fèi)用包括訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)等均由敗訴方承擔(dān)。
十四、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日生效，至全部租金和有關(guān)費(fèi)用結(jié)付完畢之日失效。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
地址：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
建筑合同書(shū)5
甲方：
乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂以下合同：
一、甲方將養(yǎng)殖場(chǎng)及住房承包給乙方建筑施工，工程地點(diǎn)：清遠(yuǎn)市太平鎮(zhèn)水庫(kù)旁，設(shè)計(jì)建筑面積：4538 平方米。
二、承包方式：
大包（包工包料）�？偣こ炭钊嗣駧湃畚槭捌馊f(wàn)捌佰肆拾元整（￥300,0840.00）
三、承包價(jià)格：
780 元/平方米，總造價(jià)按實(shí)際建筑面積計(jì)算。
四、施工范圍：
土建、水池、地面硬化、房屋建筑。
五、施工要求：
1、乙方要求甲方提供團(tuán)紙建筑施工規(guī)范和要求組織施工，并達(dá)到驗(yàn)收合絡(luò)的質(zhì)量要求。
2、如有變動(dòng)，甲方必須提前通知乙方并下達(dá)變更通知書(shū)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由乙方加以實(shí)施，同時(shí)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行增減。
3、施工圖紙與合同約定不符時(shí)，以團(tuán)紙?jiān)O(shè)計(jì)的施工要求和材料要求為準(zhǔn)。
六、乙方保證條款
乙方必須保證進(jìn)場(chǎng)的原材料質(zhì)量（經(jīng)甲方認(rèn)定）合格，必須按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，一旦發(fā)現(xiàn)工程不合格，乙方必須負(fù)責(zé)整改并承擔(dān)損失。
七、甲方負(fù)責(zé)通電、通水、通路、土方使用、回填缺土及相關(guān)費(fèi)用。
八、乙方承諾文明施工、科學(xué)施工、規(guī)范施工，在此基礎(chǔ)上造成鄰居房屋財(cái)產(chǎn)損失由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和賠償，否則由乙方調(diào)和補(bǔ)償。
乙方負(fù)責(zé)施工監(jiān)理所需的一切進(jìn)度資料的填寫(xiě)完善齊全工作。
九、施工期的'安全境外和傷亡、病等事故由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
十、付款方式
1、施工機(jī)具進(jìn)場(chǎng)基本槽開(kāi)挖完成，甲方付給乙方30 萬(wàn)元。
2、基礎(chǔ)完工甲方付給乙方50 萬(wàn)元。
3、八幢雞舍完工甲方付給乙方150 萬(wàn)元。
4、住房完工甲方付給乙方30 萬(wàn)元。
5、路面及地板硬化完工甲方付給乙方60 萬(wàn)元。
6、內(nèi)外建筑在 年 月 日前完工驗(yàn)收合格付足工程總額的90 %，剩余10 %一年內(nèi)付清。
十一、開(kāi)工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
屬不可抗拒情況造成工期延誤，竣工日期順延，甲方工程款延誤造成停工，一切損失及工期延誤甲方負(fù)擔(dān)。
十二、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十三、本合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。
甲方：
簽字：
乙方：
簽字：
年 月 日
建筑合同書(shū)6
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方按照《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程概況：
1、甲方準(zhǔn)備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結(jié)構(gòu)開(kāi)始到粉刷完畢)承包給乙方進(jìn)行施工建設(shè)，工程從xxx年 月 日開(kāi)始動(dòng)工，至xxx年 月 日竣工;房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工。
2、采取費(fèi)用包干的方式。乙方負(fù)責(zé)房屋建筑時(shí)所需的設(shè)施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負(fù)責(zé)材料的供應(yīng);工程開(kāi)工，從協(xié)議簽定之日開(kāi)始，歷時(shí) 天內(nèi)完成;房屋建筑總面積 平方米，按每平方 元計(jì)算，費(fèi)用金額共計(jì) 元整。
3、付款方式：主體結(jié)構(gòu)工程完工，甲方應(yīng)向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫(xiě))：_____________元;待工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，付清工程的余下款項(xiàng)。
二、質(zhì)量要求：
1、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工，主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時(shí)，墻體要垂直、整體平整，所有的門(mén)及門(mén)窗的`安放與墻體成一條線;粉刷時(shí)墻體厚度均勻，無(wú)裂縫，內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無(wú)裂縫，門(mén)及門(mén)窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達(dá)到厚度均勻，無(wú)裂縫，所有刷白顏色均勻，大門(mén)墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達(dá)到水平;陰陽(yáng)角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理，待工程全部結(jié)束后，甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
三、安全問(wèn)題：
工程施工現(xiàn)場(chǎng)的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé)，若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé)，承擔(dān)一切責(zé)任，甲方概不負(fù)責(zé)，沒(méi)有任何法律責(zé)任。
需要說(shuō)明：
五、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同自___年__月__日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋章)：_________
乙方(簽字蓋章)：_________
雙方證明人_________
甲方證明人(簽字蓋章)：_________
乙方證明人(簽字蓋章)：_________
_____年____月_____日
建筑合同書(shū)7
現(xiàn)有 公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）將廠區(qū)白色混凝土路面工程承包給 （以下簡(jiǎn)稱乙方）施工，為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特簽定此合同，望雙方共同遵守。合同條款如下：
一，工程位于大慶市大同區(qū)新華電廠。
二，總工程量為 平方米。
三，工程承包形式為總承包。
四，工程每平方米造價(jià)為 元，工程總造價(jià)根據(jù)施工結(jié)束實(shí)測(cè)面積確定。
五，工程追加 元的設(shè)備調(diào)遣費(fèi)。
六，工程自 年 月 日為開(kāi)工，至 年 月 日為竣工。
七，付款方式，乙方人員、機(jī)械、材料進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)后，甲方撥付工程總價(jià)的30%工程款；乙方完成總工程量一半時(shí)，甲方再撥付工程總價(jià)的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工驗(yàn)收合格后一次撥付給乙方。
八，工程所用的混凝土標(biāo)號(hào)為C30，所用材料必須符合規(guī)范要求，
其中工程所用水泥必須為國(guó)家免檢的P42。5普通硅酸鹽水泥。
九，乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，要遵守公司的.廠規(guī)廠法，愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，文明施工，如損壞公司財(cái)物，要按價(jià)賠償。
十，乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，要注意安全施工，貫徹落實(shí)好安全施工條例，排除不安全的隱患。乙方如在施工中出現(xiàn)安全事故，乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)任何關(guān)系。
十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國(guó)建筑法》和《道路施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》執(zhí)行。
此合同一式三份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑合同書(shū)8
甲方（購(gòu)貨方）：____________
乙方（供貨方）：____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利的原則，簽訂如下購(gòu)銷合同：
一、合同標(biāo)的
序號(hào)____________
名稱____________
型號(hào)____________
規(guī)格____________
單位____________
數(shù)量____________
單價(jià)____________（含稅）
總價(jià)____________
備注____________
合計(jì)人民幣_(tái)___________（大寫(xiě)）
二、付款時(shí)間：
甲方應(yīng)當(dāng)于驗(yàn)收合格后個(gè)工作日內(nèi)，一次性支付本合同價(jià)款給乙方。
乙方開(kāi)戶行：____________
賬號(hào)：____________
三、交貨及安裝調(diào)試：簽訂合同后5—15個(gè)工作日交貨送達(dá)地點(diǎn)：____________甲方聯(lián)系人：____________電話：____________，甲方聯(lián)系人或代表的'收貨行為即視為乙方已履行供貨義務(wù)。貨到之后乙方應(yīng)于個(gè)工作日內(nèi)安排技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試。甲方應(yīng)在安裝調(diào)試完成后個(gè)工作日內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，如有異議的應(yīng)在該期限內(nèi)書(shū)面提出，未提出的視為驗(yàn)收合格。
四、保修期：
1、乙方承擔(dān)保修責(zé)任。以上臺(tái)式電腦和復(fù)印機(jī)保修期限為年，筆記本電腦保修期限為年，保修期自驗(yàn)收合計(jì)之日起算。
2、保修期內(nèi)，對(duì)非人為因素引起的故障，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。
五、雙方保證事項(xiàng)：
1、甲方保證按合同規(guī)定及時(shí)付款。
2、乙方保證按時(shí)完成安裝調(diào)試并交互甲方使用。
六、其他：
1、地震、臺(tái)風(fēng)、火災(zāi)、暴雨、水災(zāi)等不可抗力發(fā)生后，受阻方應(yīng)盡最大努力減少損失并在不可抗力終止后及時(shí)告知對(duì)方，可根據(jù)不可抗力的影響部分或者全部免除責(zé)任。
2、本合同一式貳份，雙方各保存壹份為憑。
3、本合同一經(jīng)雙方簽字、蓋章即生效。合同執(zhí)行期間，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，做出書(shū)面補(bǔ)充規(guī)定。如果雙方發(fā)生爭(zhēng)議，則協(xié)商解決；協(xié)商解決不成，提交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M(jìn)行訴訟。
甲方：____________（蓋章）
乙方：____________（蓋章）
代表人（簽字）：____________
代表人（簽字）：____________
日期：____________
日期：____________
電話：____________
電話：____________
傳真：____________
傳真：____________
建筑合同書(shū)9
甲方(購(gòu)買方)：乙方(出賣方)：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就石材供料達(dá)成如下協(xié)議：
一、關(guān)于合同標(biāo)的物甲方因位于的建設(shè)工程需要，向乙方購(gòu)買石材(石材的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)和暫定總價(jià)等內(nèi)容詳見(jiàn)本合同附件一《石材供料清單》)。
二、關(guān)于質(zhì)量要求本合同所涉石材質(zhì)量采用以下第( )方式確定：
1、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。雙方約定根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定本合同石材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4、封樣標(biāo)準(zhǔn)。如采用本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，須根據(jù)石材質(zhì)量鑒定需要，將相應(yīng)石材進(jìn)行封樣，甲、乙雙方各持同質(zhì)同量的石材封樣樣品一份。
5、特別約定標(biāo)準(zhǔn)。甲、乙對(duì)石材質(zhì)量特別約定如下：
三、關(guān)于石材色差甲、乙雙方一致確認(rèn)，石材系天然產(chǎn)品，故在本合同約定范圍內(nèi)的石材若存在合理范圍內(nèi)的色差，甲方對(duì)此予以諒解。乙方應(yīng)盡可能減少所供石材的色差，并將色差保持在合理范圍之內(nèi)。如果石材色差超過(guò)合理范圍，甲方有權(quán)要求調(diào)換。但是，如果各批次供應(yīng)的石材色差可使用于建筑物不同立面或處所而不致影響建筑物整體視覺(jué)效果的，則甲方對(duì)此予以諒解。
四、關(guān)于石材加工本合同所涉石材乙方有義務(wù)按標(biāo)的物約定的規(guī)格要求進(jìn)行一般加工制作。如甲方對(duì)特定石材需要進(jìn)行異形加工，需向乙方提供異形加工圖樣并附具體加工要求的書(shū)面說(shuō)明。乙方可自行加工，也可委托第三方進(jìn)行加工。異形加工的加工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
五、關(guān)于供貨期限本合同的供貨期采用以下第( )方式確認(rèn)定：
1、自本合同簽訂后之次日起個(gè)工作日內(nèi)，乙方須完成供貨。
2、自甲方書(shū)面通知之次日起個(gè)工作日內(nèi)，乙方須完成供貨。但是，甲方須在本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)通知乙方開(kāi)始供貨。如甲方未在上述期限內(nèi)通知乙方供貨，則該通知期限屆滿之日視為乙方應(yīng)當(dāng)開(kāi)始供貨之起始日。甲方通知乙方供貨應(yīng)提前個(gè)工作日，作為乙方備貨的合理期限。
3、按甲方通知在個(gè)工作日內(nèi)分批供貨。自甲方通知該批次供貨之日起個(gè)工作日內(nèi)，乙方須完成該批次石材的供貨。但是，甲方須在本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)當(dāng)通知乙方開(kāi)始供貨。如甲方未在上述期限內(nèi)通知乙方供貨，則該通知期限屆滿之日視為乙方應(yīng)當(dāng)開(kāi)始全部石材供貨之起始日。甲方通知乙方開(kāi)始供貨應(yīng)當(dāng)提前個(gè)工作日，作為乙方備貨的39;合理期限。
4、特別約定期限。甲、乙雙方特別約定供貨期限為：
六、關(guān)于交貨方式與交貨地點(diǎn)本合同交貨方式和交貨點(diǎn)采用下列第( )方式：
1、甲方在乙方營(yíng)業(yè)地或乙方指定的位于材料倉(cāng)庫(kù)自提。運(yùn)輸費(fèi)用和裝卸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、關(guān)于石材驗(yàn)收
1、甲方指定為驗(yàn)收人。但是，甲方的法定代表人和簽訂本合同的代理人視為當(dāng)然的驗(yàn)收人。甲方的辦公電話和上述人員的通訊電話分別是。
2、按本合同第六條第
(1)項(xiàng)即乙方送貨方式交貨的，甲方須在乙方將石材運(yùn)至交貨地點(diǎn)并通知甲方驗(yàn)收人后的6個(gè)小時(shí)內(nèi)受領(lǐng)貨物，并完成貨物數(shù)量和表面質(zhì)量的驗(yàn)收。
3、甲方不能及時(shí)驗(yàn)收的，乙方有權(quán)進(jìn)行提存。有關(guān)提存所發(fā)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
4、甲方應(yīng)在數(shù)量和表面質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收后的____日內(nèi)完成實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收。如有質(zhì)量異議，應(yīng)當(dāng)在實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收期限屆滿前以書(shū)面方式向乙方提出并向乙方附送質(zhì)量問(wèn)題的初步證據(jù)。否則，視為實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收符合合同約定。
5、甲方將石材使用于建筑物，視為甲方已完成對(duì)石材的實(shí)質(zhì)性驗(yàn)收。
八、關(guān)于合同價(jià)款與支付方式
1、合同價(jià)款。本合同暫定價(jià)為人民幣元，其中石材價(jià)款為人民幣元，加工費(fèi)為人民幣元。供貨結(jié)束后，按實(shí)結(jié)算。
2、支付方式。本合同簽訂后____日內(nèi)，甲方須向乙方支付合同總價(jià)款的%作為預(yù)付款，即計(jì)人民幣元。貨到驗(yàn)收合格后，提一批貨結(jié)一次款，最后%的貨物在預(yù)付款中扣完為止。
十、關(guān)于合同的擔(dān)保本合同簽訂后的____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付總合同價(jià)款的30%的款項(xiàng)即人民幣元作為定金。如果甲方違約，則乙方有權(quán)不退還定金;相反，如乙方違約，則甲方有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。
十一、關(guān)于合同的變更與解除
1、合同的`變更。本合同簽訂后，如一方提出變更，需經(jīng)另一方的書(shū)面認(rèn)可。但在合同的履行過(guò)程中，甲方對(duì)增加的供貨數(shù)量的驗(yàn)收視為書(shū)面確認(rèn)。
2、合同的解除。本合同簽訂后，雙方應(yīng)誠(chéng)信履行，不得隨意解除。如經(jīng)協(xié)商一致解除本合同，則雙方應(yīng)簽訂書(shū)面解除協(xié)議。但在下列情況下，一方享有解除權(quán)：
(1)甲方遲延付款達(dá)____日以上或遲延付款的數(shù)額在應(yīng)付貨款的30%以上，乙方有權(quán)解除合同;
(2)乙方供貨遲延達(dá)____日以上或遲延履行數(shù)量達(dá)應(yīng)供貨數(shù)量的30%以上，甲方有權(quán)解除合同。
十二、關(guān)于違約責(zé)任
1、甲方遲延付款，應(yīng)按遲延支付的貨款的日萬(wàn)分之向乙方支付違約金;乙方遲延供貨，應(yīng)按遲延供貨的貨款的日萬(wàn)分之向甲方支付違約金。
2、一方違約而向另一方承擔(dān)違約責(zé)任后，另一方仍有權(quán)要求繼續(xù)履行本合同。
十三、關(guān)于爭(zhēng)議解決
因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向原告方所在地人民法院訴訟解決。
十四、關(guān)于其他約定
十五、附則
1、本合同表面清潔，沒(méi)有任何涂改。如有涂改，則需雙方在涂改處加蓋印章或按捺指印方為有效。
2、本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：
________年____月____日________年____月____日
建筑合同書(shū)10
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程名稱、地點(diǎn)、時(shí)間：乙方為甲方在金貴鎮(zhèn)聯(lián)星村7社建筑樓房?jī)蓪樱?/p>
二、工程內(nèi)容：樓房基礎(chǔ)，建筑兩層磚混結(jié)構(gòu)的樓房。建筑材料由甲方供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)土建部分的輕工;水暖電的.安裝及上下水的安裝由甲方負(fù)責(zé)，工商稅收一切均由甲方繳納，不包括房頂?shù)亩䴕秩汀?/p>
三、合同工程價(jià)款：按所有建筑面積計(jì)算，每平方米140元，樓梯、陽(yáng)臺(tái)包括在內(nèi)。
四、施工要求：
1、甲方為乙方提供施工用水、用電和場(chǎng)地。施工期間如出現(xiàn)其他意外情況和干擾將全部由甲方負(fù)責(zé)處理。如出現(xiàn)工傷事故由乙方處理，施工設(shè)備乙方自備。
2、甲方要及時(shí)供應(yīng)建房所需要的材料，不能耽誤乙方的施工，配合乙方及時(shí)完工。
3、乙方必須嚴(yán)格按圖紙施工。
4、甲方要增加新的建筑要求，更改原設(shè)計(jì)項(xiàng)目要經(jīng)乙方同意。
5、付款方法：建房途中一層封頂時(shí)付款60%，工程繼續(xù)進(jìn)展到二層封頂時(shí)付款60%，工程完工后甲方應(yīng)付清其余全部工程款。甲方不得拒付建筑工程應(yīng)付的承包費(fèi)。
6、乙方必須保證工程質(zhì)量，保證按時(shí)完工。
五、甲乙雙方必須按合同內(nèi)容履行雙方的權(quán)利和義務(wù)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同書(shū)11
甲方：_______________有限公司
乙方：_______________
丙方：_______________
依據(jù)平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方、乙方簽訂的《建筑工程施工承包合同》轉(zhuǎn)讓給丙方事項(xiàng)協(xié)商一致，特定立本協(xié)議，其約定如下：
一、甲方與乙方在_________年______月___日簽訂的《建設(shè)工程施工承包合同》，_________年______月___日簽訂的.《建設(shè)工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議》經(jīng)協(xié)商甲方、乙方同意轉(zhuǎn)讓給丙方，由內(nèi)方履行甲方與乙方簽訂的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議》的各項(xiàng)條款。
二、乙方、丙方協(xié)商乙方已經(jīng)施工建設(shè)的全部工程轉(zhuǎn)讓費(fèi)為_(kāi)_______萬(wàn)元，付款時(shí)間為：簽訂合同之日_________年______月___日付款___萬(wàn)元，剩余___萬(wàn)元由內(nèi)方在_________年______月___日前全部付清，期付款由內(nèi)方向乙方支付違約金___萬(wàn)元。
三、該轉(zhuǎn)讓合同簽訂之日起，所產(chǎn)生的一切費(fèi)用及涉及施工過(guò)程中發(fā)生的糾紛與乙方與關(guān)。合同鑒定之日前乙方所建工程下欠的債務(wù)由乙方承擔(dān)與丙方無(wú)關(guān)，因乙方債務(wù)發(fā)生的糾紛造成的停工___日乙方賠償丙方違約金___萬(wàn)元并賠償因此所造成的全部損失。
四、甲方同意丙方用___樓至___套房子調(diào)換甲方___樓至___間車庫(kù)，雙方同意互不找錢，甲方必須保證丙方轎車出入通道。
五、本合同甲方、乙方、丙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________有限公司
乙方：_______________
丙方：_______________
后附：
1、_________年______月___日是(建筑工程施工承包合同)
2、_________年______月___日(建筑工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議)
_________年______月___日 _________年______月___日
建筑合同書(shū)12
施工單位：(以下
勞務(wù)分包人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條理》及其他有關(guān)法律、行
一、施工目標(biāo)
1、工期目標(biāo)：年月日開(kāi)工，年月日竣工
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程一次驗(yàn)收合格率100%。
3、安全生產(chǎn)目標(biāo)：工亡事故為零，杜絕重大安全事故，一般輕傷事故控制在1‰以內(nèi)。
4、成本目標(biāo)：實(shí)行計(jì)劃報(bào)批，限額領(lǐng)料，材料實(shí)際消耗量控制在項(xiàng)目部的計(jì)劃成本消耗量以
5、文明施工目標(biāo)：強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)科學(xué)管理，滿足現(xiàn)場(chǎng)文明施工要求，爭(zhēng)創(chuàng)“自治州級(jí)文明工地”
6、服務(wù)目標(biāo)：與項(xiàng)目部協(xié)同配合，完成項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，創(chuàng)建業(yè)主滿意工程。
二、承包指標(biāo)：
1、承包內(nèi)容：除水、暖、電、防水工程以外，施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集及設(shè)計(jì)變更的全部?jī)?nèi)容，
2、勞務(wù)報(bào)酬：實(shí)行包干工資，土建班組按建筑面積/m2包交工。(大
3、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的每個(gè)工人必須參加保險(xiǎn)。
4、室外配套的增減工程量，由乙方負(fù)責(zé)完成，以實(shí)際發(fā)生工程量另行計(jì)酬。
5、合同約定工資支付：(工人工資按每月完成工程量的70%支付)達(dá)到工程預(yù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)支付
三、甲方權(quán)利和義務(wù)：
1、編制作業(yè)計(jì)劃，做好施工準(zhǔn)備工作，在開(kāi)工作業(yè)之前，甲方按施工要求配置必須的施工機(jī)
2、落實(shí)安全防護(hù)用具：甲方負(fù)責(zé)提供安全帽、安全帶及安全網(wǎng)等防護(hù)用品，并向乙方進(jìn)行詳
3、甲方職責(zé)：管理引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)檢查驗(yàn)收、落實(shí)獎(jiǎng)罰。
四、乙方權(quán)利和義務(wù)：
1、乙方要嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程等規(guī)定，嚴(yán)格按施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明及施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人的技術(shù)要求施工。
2、遵守國(guó)家及地方政府部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定。
3、工程竣工7日內(nèi)未移交建設(shè)單位之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)備、設(shè)施和施工成品進(jìn)行保護(hù)。
4、乙方因人員素質(zhì)技術(shù)力量跟不上無(wú)法完成工程施工，甲方有權(quán)終止合同，并按完成工程量的60%予以結(jié)算。
5、乙方必須派一名專職混凝土養(yǎng)護(hù)工人進(jìn)行混凝土構(gòu)件養(yǎng)護(hù)，如不及時(shí)養(yǎng)護(hù)造成混凝土缺水而強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元。
五、材料供應(yīng)的約定：
1、乙方設(shè)專人向項(xiàng)目部保管辦理施工材料領(lǐng)料手續(xù)并辦理委托手續(xù)。
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按項(xiàng)目部提供的質(zhì)量要求和配合比施工，乙方施工中用料浪費(fèi)及不合格的超出限額部分，由乙方承擔(dān)。乙方在施工中使用材料，做到活完料凈，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，否則根據(jù)情節(jié)給予100元----1000元的處罰。
六、施工機(jī)具管理的規(guī)定：
1、對(duì)甲方所有機(jī)具，乙方應(yīng)認(rèn)真保管、維護(hù)及維修。如有丟失、損壞，乙方予以實(shí)物兩倍的賠償。
2、設(shè)備構(gòu)配件損耗不得超出定額的損耗量，超出部分按實(shí)物5倍賠償。
3、乙方機(jī)械操作手、特殊工種必須持證上崗操作，無(wú)證上崗造成的安全事故，所發(fā)生的費(fèi)用和有關(guān)部門(mén)檢查的處罰由乙方承擔(dān)。
七、現(xiàn)場(chǎng)管理約定：
1、乙方勞務(wù)人員要嚴(yán)格遵守現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理制度，在項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織施工，有關(guān)計(jì)劃進(jìn)度材料供應(yīng)等工作應(yīng)密切配合，保證施工順利進(jìn)行。
2、乙方勞務(wù)人員必須服從甲方管理人員的指揮，尊重甲方管理人員，發(fā)生對(duì)甲方管理人員不尊重(如辱罵、挑釁、動(dòng)武等)的行為，每發(fā)生一次給予200元處罰，情節(jié)嚴(yán)重的交當(dāng)?shù)嘏沙鏊幚怼?/p>
3、乙方負(fù)責(zé)人(工長(zhǎng))對(duì)操作人員落實(shí)三級(jí)安全教育，進(jìn)行遵紀(jì)守法安全生產(chǎn)的日常檢查，教育操作人員愛(ài)護(hù)公物，嚴(yán)禁偷拿現(xiàn)場(chǎng)用料及用具，如違反現(xiàn)場(chǎng)制度，甲方有權(quán)采取必要措施，乙方應(yīng)必須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并負(fù)責(zé)實(shí)物10倍的賠償。操作人員要遵守施工現(xiàn)場(chǎng)制度，不允許外來(lái)人員出入現(xiàn)場(chǎng)和住宿。
八、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：
1、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100%。
2、達(dá)不到驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，甲方要求乙方返工，乙方必須無(wú)條件按甲方要求的時(shí)間返工直到符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，造成一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
3、由于甲方技術(shù)人員指揮造成返工，乙方應(yīng)無(wú)條件按甲方要求的時(shí)間返工直到符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
九、關(guān)于工程進(jìn)度的約定：
1、乙方必須嚴(yán)格按項(xiàng)目部制定的進(jìn)度計(jì)劃和施工任務(wù)書(shū)進(jìn)行施工，每延誤一天按工程總造價(jià)的1%予以處罰(按月進(jìn)度計(jì)劃考核，處罰金額在當(dāng)月勞務(wù)工資中扣除)。由于天氣變化、停水、停電和不可預(yù)見(jiàn)的'原因延誤的工期，延誤的時(shí)間在施工過(guò)程中予以調(diào)整，不給乙方另加時(shí)間。
2、由于甲方材料供應(yīng)不及時(shí)造成工期延誤，每延誤一天，工期相應(yīng)順延一天。
十一、關(guān)于安全生產(chǎn)的約定：
1、乙方在施工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》等有關(guān)法律規(guī)定和項(xiàng)目管理制度的安全要求。
2、乙方應(yīng)對(duì)施工安全條件進(jìn)行檢查，有權(quán)停止不符合安全施工條件的作業(yè)，拒絕違章指揮，并要求甲方承擔(dān)由此而造成的損失。
3、由于操作人員在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，即不使用或不正確使用安全防護(hù)用品導(dǎo)致事故的發(fā)生，乙方應(yīng)承但由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
4、施工過(guò)程乙方操作人員因違反消防條例和法規(guī)造成的火災(zāi)事故，由乙方負(fù)責(zé)，給工地造成經(jīng)濟(jì)損失的按實(shí)際損失額進(jìn)行賠償。
5、乙方必須負(fù)責(zé)管好自己下屬人員，不得在工地打架、鬧事，每發(fā)生一次，罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重的送當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)處理，不得偷盜工地財(cái)物和其他工友的財(cái)物，如發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)當(dāng)事人予以實(shí)物10倍的罰款，如本人無(wú)能力支付罰款的由乙方承擔(dān)并清除工地，情節(jié)嚴(yán)重的送當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)處理。
十二、甲乙雙方的協(xié)作約定：
1、乙方負(fù)責(zé)人就是現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)乙方工人的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)配。
2、乙方派現(xiàn)場(chǎng)帶班工長(zhǎng)配合甲方搞好技術(shù)工作，做好班組自檢、互檢工作和抄測(cè)、放線工作。
3、乙方應(yīng)落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理員一名，負(fù)責(zé)工具的領(lǐng)發(fā)、保管及日常的限額領(lǐng)料并辦理好出入庫(kù)手續(xù)。
4、乙方負(fù)責(zé)人(工長(zhǎng))、專業(yè)班組長(zhǎng)應(yīng)參加甲方組織的各種檢查、考核工作，周生產(chǎn)例會(huì)及班前交底會(huì)和班后碰頭會(huì)，并貫徹落實(shí)。
5、對(duì)工期、質(zhì)量、使用功能有影響的專業(yè)班組的選擇，乙方應(yīng)報(bào)甲方審核確認(rèn)。
6、對(duì)材料節(jié)約、質(zhì)量、進(jìn)度、安全達(dá)到甲方及規(guī)范要求的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。
7、乙方工人進(jìn)入工地后按甲方規(guī)定必須及時(shí)提供工人身份證復(fù)印件及照片，并配合項(xiàng)目部辦理保險(xiǎn)及勞務(wù)合同，無(wú)保險(xiǎn)和勞務(wù)合同的不得上崗，60歲以上工人必須持當(dāng)?shù)蒯t(yī)院的體檢證明，否則不予上崗。乙方負(fù)責(zé)人未經(jīng)甲方同意擅自安排無(wú)證、無(wú)保險(xiǎn)、無(wú)勞務(wù)合同的工人上崗，發(fā)生任何安全事故，乙方負(fù)責(zé)人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。
十三、違約責(zé)任：
1、在甲方材料供應(yīng)及水電正常的情況下，由于乙方自身原因逾期竣工，每逾期一天罰款1000
2、乙方因自身原因，無(wú)能力完成施工任務(wù)，甲方有權(quán)解除合同，并按完成工程量的60%予以結(jié)算
3、工程保質(zhì)保量按期竣工后，甲方未及時(shí)發(fā)放工人工資，造成民工年底無(wú)法返鄉(xiāng)或上訪的，甲方承擔(dān)一切責(zé)任，并賠償工人損失。
十四、合同生效與終止：
1、本合同自簽定之日起生效，保修款付清終止。 ..
2、本合同一式兩份，項(xiàng)目部、勞務(wù)隊(duì)各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。 ..
3、合同權(quán)利義務(wù)終止后，項(xiàng)目部勞務(wù)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等..
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑合同書(shū)13
承租人（甲方）：（單位全稱）______
行業(yè)確認(rèn)證書(shū)號(hào)：______
發(fā)證機(jī)關(guān)：______
出租人（乙方）：（單位全稱）______
行業(yè)確認(rèn)證書(shū)號(hào)：______
發(fā)證機(jī)關(guān)：______
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方協(xié)商就租用建筑施工機(jī)械的相關(guān)事宜達(dá)成協(xié)議如下：
第一條：租賃機(jī)械及租金計(jì)算與支付（如不夠用可另附表格）:
1、租金計(jì)算方式：選擇下列方式之一填入上述表格“租金計(jì)算方式”欄；
A、按月計(jì)算。不足月的尾數(shù)日租金按月租金除以30天乘以實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算；
B、按日計(jì)算；
C、按臺(tái)班計(jì)算（適用于租期、工作量不確定，不便于按工作量計(jì)算租金的場(chǎng)合，如履帶式或輪胎式起重機(jī)）：機(jī)械每天工作小時(shí)，一天工作時(shí)間按一個(gè)機(jī)械臺(tái)班計(jì)算。每月日前雙方確認(rèn)上月實(shí)際工作臺(tái)班數(shù)；
D、按工作量（每立方米或平方米）計(jì)算（適用于工程運(yùn)輸機(jī)械，如混凝土輸送泵、輸送車、挖掘機(jī)、瀝青路面攤鋪機(jī)等）。每月日前由雙方確認(rèn)上月實(shí)際工作量。
E、其他方式：______
2、租金總額：______元/大寫(xiě)
3、支付方式：______
4、支付期限：______
第二條：使用地點(diǎn)、項(xiàng)目名稱和工作內(nèi)容
使用地點(diǎn)：______
項(xiàng)目名稱：______
工作內(nèi)容：______
第三條：租賃期限
每臺(tái)機(jī)械租賃期詳見(jiàn)本合同第一條的表格。因工程需要延長(zhǎng)租期，雙方應(yīng)在合同屆滿前日內(nèi)，續(xù)簽合同。租賃期滿，甲方繼續(xù)使用機(jī)械，乙方?jīng)]有提出異議的，原租賃合同繼續(xù)有效，但租賃期限為不定期。
第四條：進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用
租賃機(jī)械進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用共計(jì)人民幣元，包含：□運(yùn)輸元、□吊裝元、□安裝元、□拆卸元、□甲方承擔(dān)：共計(jì)：______元乙方承擔(dān)：共計(jì)：______元
第五條：機(jī)械交接與驗(yàn)收
1、乙方向甲方移交機(jī)械時(shí)，雙方應(yīng)就交付機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署《交接清單》和《進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單》。法律法規(guī)規(guī)定必須安裝調(diào)試并檢測(cè)合格才能投入使用的或者合同約定由乙方現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試合格后或第三方檢測(cè)后才能投入使用的機(jī)械，安裝調(diào)試合格之日或檢測(cè)合格之日視為乙方向甲方移交機(jī)械日期。法律法規(guī)規(guī)定必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的安裝施工企業(yè)承擔(dān)安裝而乙方不具備上述資質(zhì)的，或者規(guī)定需要第三方檢測(cè)的，由乙方自負(fù)費(fèi)用委托具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方安裝或檢測(cè)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)向乙方交還機(jī)械，雙方應(yīng)就機(jī)械的型號(hào)、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等共同進(jìn)行驗(yàn)收并簽署《交接清單》。
第六條：保證金乙方□是□否向甲方收取保證金元作為履行本合同的保證。雙方約定乙方收取保證金的，甲方應(yīng)在機(jī)械進(jìn)場(chǎng)前支付。租賃期滿，保證金扣除應(yīng)付機(jī)械的毀損、滅失賠償后，余額無(wú)息返還甲方。
第七條：操作、維護(hù)與修理
1、雙方約定機(jī)械由方負(fù)責(zé)操作與維護(hù)。本合同約定的操作維護(hù)方應(yīng)當(dāng)按照機(jī)械運(yùn)營(yíng)、操作規(guī)定配備符合國(guó)家或地方法律法規(guī)規(guī)定上崗條件的操作、指揮、維護(hù)等人員，也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)公司承擔(dān)機(jī)械的操作與維護(hù)，受托方行為視為該委托方行為。
2、因故障造成機(jī)械無(wú)法正常作業(yè)的，乙方應(yīng)當(dāng)自接到通知時(shí)起小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修。乙方自接到維修通知起小時(shí)/日內(nèi)未能修復(fù)的，自第日起免收租金直至機(jī)械恢復(fù)正常作業(yè)日止。但機(jī)械故障系因甲方違章指揮、違章作業(yè)造成的，甲方仍應(yīng)支付停工期間的.租金。
3、雙方約定每月小時(shí)為機(jī)械正常維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間，具體時(shí)間安排為：
第八條：雙方權(quán)利義務(wù)甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機(jī)械；
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供機(jī)械的維修保養(yǎng)服務(wù)。若因乙方原因?qū)е聶C(jī)械毀損、滅失或者出現(xiàn)故障無(wú)法使用的，甲方有權(quán)解除合同或要求乙方更換同等型號(hào)、性能的機(jī)械，并要求乙方賠償損失；
3、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、方式和金額支付租金和其他費(fèi)用；
4、甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)作業(yè)、其他維護(hù)作業(yè)的協(xié)助和便利，按時(shí)接收乙方交付的機(jī)械；
5、甲方應(yīng)當(dāng)為機(jī)械提供安全作業(yè)環(huán)境，負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備在施工現(xiàn)場(chǎng)的看護(hù)，保護(hù)設(shè)備的安全。如因甲方原因造成機(jī)械毀損、滅失的，應(yīng)向乙方賠償；
6、甲方應(yīng)當(dāng)按操作規(guī)程或機(jī)械使用規(guī)定或合同約定管理和使用機(jī)械，不得違章或超負(fù)荷作業(yè)。由甲方指派的操作人員必須持證上崗；
7、未經(jīng)乙方書(shū)面同意，甲方不得轉(zhuǎn)租機(jī)械，不得對(duì)機(jī)械進(jìn)行改善或增設(shè)他物。
乙方權(quán)利義務(wù)：
1、乙方有權(quán)按照合同約定收取租金；
2、因甲方原因?qū)е碌臋C(jī)械毀損滅失，乙方有權(quán)要求甲方賠償；
3、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)向甲方提供約定的機(jī)械，不得提供已經(jīng)淘汰或報(bào)廢的機(jī)械；
4、法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證或產(chǎn)品合格證等文件，或者需要到相關(guān)部門(mén)備案的，乙方應(yīng)當(dāng)提供或辦理備案手續(xù)；
5、乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提供機(jī)械的使用環(huán)境、安全使用要求、操作維護(hù)注意事項(xiàng)等必要的技術(shù)資料或技術(shù)說(shuō)明；
6、乙方應(yīng)當(dāng)提供技術(shù)保障，承擔(dān)租賃期間的維修保養(yǎng)義務(wù)；
7、合同約定應(yīng)由乙方派出隨機(jī)操作人員的，派出的隨機(jī)操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項(xiàng)規(guī)章制度，并應(yīng)拒絕甲方提出的違章指揮。
第九條：違約責(zé)任甲方違約責(zé)任：
1、甲方不履行合同，應(yīng)向乙方支付違約金元；
2、甲方未按合同約定支付租金的，每逾期一日應(yīng)按照元/日的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付遲延履行違約金。凡逾期滿日的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金；
3、甲方未按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或合同約定的方法使用機(jī)械，致使租賃機(jī)械受到損失的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失；
4、甲方未經(jīng)乙方書(shū)面許可擅自將機(jī)械轉(zhuǎn)租的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失；
5、甲方未經(jīng)乙方書(shū)面許可擅自改善或增設(shè)他物的，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)恢復(fù)原狀或者賠償損失。
6、其他乙方違約責(zé)任：
1、乙方無(wú)法提供合同約定的機(jī)械或提供的機(jī)械型號(hào)和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲方書(shū)面催告仍不能按時(shí)履行或提供的替代機(jī)械達(dá)不到甲方要求，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金元；
2、乙方未按合同約定日期提供機(jī)械的，每逾期一日應(yīng)按照元/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付遲延履行違約金。凡逾期滿日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金。但甲方未預(yù)付進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)或保證金的，無(wú)權(quán)要求乙方支付逾期交付違約金；
3、在合同期間因乙方原因（包括乙方指派的操作、維護(hù)人員的行為，但乙方按照合同約定對(duì)機(jī)械進(jìn)行維修保養(yǎng)的時(shí)間除外）導(dǎo)致機(jī)械停工的，每停工一天，甲方除扣減相應(yīng)租金外，可要求乙方支付相當(dāng)于該機(jī)械日租金%的違約金。凡停工超過(guò)日的，甲方有權(quán)解除合同并向乙方追償損失。
4、其他第十條：不可抗力
一方當(dāng)事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知對(duì)方，并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供證明。
第十一條：爭(zhēng)議解決
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，也可由行業(yè)主管部門(mén)調(diào)解，協(xié)商或者調(diào)解不成的，按下列第種方式解決（只能選擇一種）。
（1）向人民法院提起訴訟；
�。�2）向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)裁決。
第十二條：其他條款
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件共頁(yè)，一式份，具有同等法律效力，其中甲方份，乙方份；
2、本合同附件以及合同履行過(guò)程中形成的各種書(shū)面文件，經(jīng)雙方簽署確認(rèn)后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說(shuō)明外，以文件生成時(shí)間在后的為準(zhǔn)；
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同簽訂地：
5、其他約定：
承租人：（甲方簽章）______
住所：______
法定代表人：______
委托代理人：______
電話：______
傳真：______
開(kāi)戶銀行：______
賬號(hào)：______
郵政編碼：______
______年______月______日
出租人：（乙方簽章）______
住所：______
法定代表人：______
委托代理人：______
電話：______
傳真：______
開(kāi)戶銀行：______
賬號(hào)：______
郵政編碼：______
______年______月______日
建筑合同書(shū)14
甲方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：陽(yáng)（以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲、乙雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量安全管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方應(yīng)在工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同：
一、工程概況：
�。�1）工程名稱：彭山村還建樓工程項(xiàng)目
�。�2）工程地點(diǎn)：陽(yáng)新縣城東新區(qū)彭山村
�。�3）工程規(guī)模：約40000平方米
�。�4）工程內(nèi)容：由 建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的彭山村還建樓工程，施工圖所包含的施工內(nèi)容。
二、承包范圍及方式：
�。�1）該還建樓設(shè)計(jì)多層、小高層群體工程項(xiàng)目組成，多層按樓地面平方800元/㎡包干，小高層1160/㎡包干，含各棟樓的四周道路約3米寬左右，主干道，綠化、亮化、硬化及進(jìn)戶防盜門(mén)，電梯及小區(qū)圍墻，物業(yè)等不在乙方承包范圍內(nèi)。
�。�2）該項(xiàng)目乙方承包的范圍有：材料人工、鋁合金窗、室內(nèi)普通門(mén)。內(nèi)墻涂料、水泥地坪，簡(jiǎn)易水電安裝，廚房建議灶臺(tái)，瓷磚，衛(wèi)生間簡(jiǎn)易大便器，墻、地簡(jiǎn)易瓷磚，每間房電一開(kāi)一插，含消防設(shè)施，外墻噴紅砂顏料或涂料，樓梯水泥踏步，普通扶手，墻面做仿瓷涂料，感應(yīng)燈等設(shè)施。
三、簽訂本合同時(shí)：
乙方交納400萬(wàn)元工程信譽(yù)金，工程基礎(chǔ)完工時(shí)，甲方返還乙方200萬(wàn)元整 ，第四層封頂時(shí)，甲方付清余下200萬(wàn)元信譽(yù)金給乙方，如超出時(shí)間未能返還，則按3%的利息支付給乙方。
四、質(zhì)量要求：
該工程確保合格工程，如乙方做到優(yōu)良工程，則甲方按國(guó)家規(guī)范獎(jiǎng)勵(lì)給乙方。
五、工期要求：
乙方從破土動(dòng)工至第一批交付3萬(wàn)平方時(shí)，工期不得超出380天，如超出或推后，則甲、乙雙方按1000元/天增減。
六、安全要求：
在正常施工時(shí)，乙方必須為施工人員購(gòu)買意外團(tuán)體險(xiǎn)，確保人身安全零事故發(fā)生，如一旦產(chǎn)生人身傷害事故，則全部由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
七、付款方式：
�。�1）乙方主體封頂，多層主體封頂時(shí)，甲方付乙方300萬(wàn)元工程款。
�。�2）工程全部完工時(shí)，甲方付給乙方總造價(jià)70%預(yù)付款，工程竣工驗(yàn)收合格后，在三個(gè)月內(nèi)甲方付乙方總價(jià)25%的預(yù)付款，余下5%一年后無(wú)質(zhì)量事故，全額支付乙方。
八、甲方職責(zé)：
�。�1）甲方負(fù)責(zé)辦理好相關(guān)的工程手續(xù)，確保乙方順利施工，如中途若因甲方原因手續(xù)不得到位，影響工程停工，造成的損失，全部由甲方承擔(dān)，并承擔(dān)停工每人每天200元/天的損失給乙方。
�。�2）甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)丶吧鐣?huì)關(guān)系，如在施工中，若因四鄰關(guān)系糾紛引起的停工，則甲方承擔(dān)乙方每人每天200元/天的損失。
�。�3）甲方保證在按合同約定支付工程款，如不能按合同支付，則乙方有權(quán)拒交部分房屋給甲方，并由甲方承擔(dān)月息3分的利息補(bǔ)償給乙方。
�。�4）乙方在本工程施工的所有鋼材及雙混，都由甲方按市場(chǎng)價(jià)格墊付，直到竣工驗(yàn)收，結(jié)算抵扣。
九、乙方職責(zé)：
1、乙方保質(zhì)保量按圖施工，如在施工質(zhì)量出現(xiàn)返工或不合格的`原因，則甲方有權(quán)責(zé)令乙方返工，造成的損失則由乙方自行負(fù)責(zé)。
2、乙方必須服從甲方專職監(jiān)管人員的合理安排，嚴(yán)禁進(jìn)入不合格的建筑材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方監(jiān)管人員有權(quán)責(zé)令乙方更換合格的材料。
3、在施工期間，乙方文明施工，嚴(yán)禁使用老弱病殘及童工，施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)必須井然有序，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的行為。
十、附屬工程及其他配套工程在同等的價(jià)格優(yōu)先乙方承包，雙方另行簽訂承包協(xié)議為準(zhǔn)。
十一、未盡事宜，且施工現(xiàn)場(chǎng)雙方協(xié)商解決。
十二、本合同具有同等的法律效力，如單方違約，則由違約方承擔(dān)守約方按總價(jià)10%的違約金賠償給守約方。
十三、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，簽章生效，希雙方共同遵守。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
建筑合同書(shū)15
根據(jù)國(guó)家《建筑法》、《合同法》。平等、公開(kāi)、公平、自由的.原則，甲方現(xiàn)將廣元利州區(qū)計(jì)生站服務(wù)站綜合樓所有模板工程承包于乙方，經(jīng)雙方同意協(xié)議如下：
1.乙方應(yīng)在甲方組織下按要求施工，如沒(méi)按圖紙和甲方要求造成一切損失費(fèi)用乙方自理。
2.乙方應(yīng)提前三天提出所需材料，乙方要本著實(shí)事求是提報(bào)，如果材料造成大于百分之三的損壞和浪費(fèi)，甲方有權(quán)追究賠償
3.乙方應(yīng)做到每道工序完工場(chǎng)清，不能亂扔亂放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及時(shí)歸庫(kù)。材料到工地乙方自己負(fù)責(zé)下車
4.乙方應(yīng)在保質(zhì)保量的前提下按甲方要求準(zhǔn)時(shí)完工，否則甲方有權(quán)追究賠償
5.乙方必須遵守甲方規(guī)章制度，文明施工、安全施工。如果違章操作造成一切安全事故乙方自理
6.乙方在工程中停工、退出、不服從甲方安排清出場(chǎng)，甲方有權(quán)扣出所有工程款做為工程損失費(fèi)用
7.對(duì)于一切工具和輔材自己解決。甲方提供的工具竣工必須完好退回，損壞乙方賠償
8.甲方有權(quán)要求乙方臨時(shí)調(diào)動(dòng)，產(chǎn)生的工日，大工方，乙方必須服從甲方調(diào)動(dòng)
9.付款方式：每層完工場(chǎng)清，甲方將付每層工程款百分比之七十。余下款項(xiàng)竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月付清
價(jià)格：22元/㎡含(其中1元/㎡量款項(xiàng)質(zhì)量款項(xiàng)。粘灰面積)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【建筑合同書(shū)】相關(guān)文章：
建筑合同書(shū)07-06
建筑裝飾合同書(shū)02-17
建筑施工合同書(shū)07-08
工程建筑合同書(shū)12-20
建筑合同書(shū)集合12-07
建筑模型制作合同書(shū)02-02
建筑房合同書(shū)范本02-02
建筑合同書(shū)(精選15篇)04-08
建筑合同書(shū)精選15篇04-16
建筑裝飾工程合同書(shū)03-14