承攬的合同精選15篇
隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編精心整理的承攬的合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
承攬的合同1
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:_________。
3.履行的期限、地點和方式:_________。
4.驗收標準和方法:_________。
5.結(jié)算方式:_________。
6.違約責任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的.,償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬的合同2
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:_______________
a、承攬項目名稱:_______________
b、承攬項目地點:_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價格:
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法:
每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標準:
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:
工程完工驗收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔一定責任。
2)、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的',則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________
定作方代表:___________承攬方代表:_______________
_______________年_______________月_______________日
承攬的合同3
甲方:
法定代表人:
職務(wù):
聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人:
職務(wù):
聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積____:,每平方米價款____元,工程總價款計____元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù):
1、乙方按照承攬標的`物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權(quán)要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積____平方米,每平方米____元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應(yīng)承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、其他
1、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
2、本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年___月___日____年___月___日
承攬的合同4
建設(shè)單位:(以下簡稱發(fā)包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號:
施工單位:(以下簡稱承包方):
法定代表人:
地址:
開戶銀行:
帳號:
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條 工程名稱:
第二條 工程地點:
第三條 建筑面積:
第四條 工程價款及付款方法:
第五條 工程期限(開工、竣工時間)
第六條 工程質(zhì)量標準
第七條 承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
第八條 發(fā)包方義務(wù):
1、開工前______天,發(fā)包方給承包方施工圖一式______份,并做到“三通一平”;
辦好施工許可證。(發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)
2、按協(xié)議分工,開工前______天發(fā)包方辦好材料供應(yīng)并交承包方簽認。
3、負責組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責組織驗收工作,
負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4、按協(xié)議負責按期撥款。
第九條 承包方義務(wù):
1、按協(xié)議分工負責材料供應(yīng)。
2、編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前_____天交發(fā)包方一式_____份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工后,_______天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交發(fā)包方。
5、保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條 其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的`要求完成安裝任務(wù)。
2、承包方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,發(fā)包方不承擔賠償責任。雙方確認:發(fā)包方對承包方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承包方應(yīng)當以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)發(fā)包方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承包方得以發(fā)包方未支付報酬為由,對發(fā)包方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,發(fā)包方、承包方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
第十一條 附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承包方:(蓋章)
簽約日期:______年_____月_____日
承攬的合同5
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間:__年__月__日
一、項目名稱、任務(wù)量、酬金、完成期限、備注
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
四、驗收標準、方法和期限
五、結(jié)算方式及期限
六、違約責任
七、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu),事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
八、雙方協(xié)商的.其它條款
----------------------------------
。黖______定作方_____|________承攬方____|鑒(公)證意見:________|
。鼏挝幻Q(章)____|單位名稱(章)____|________________________|
|單位地址:________|單位地址:________|________________________|
。ǘù砣耍篲_____|法定代表人:______|________________________|
。写砣耍篲_____|委托代理人:______|經(jīng)辦人:________________|
。奯___話:________|電____話:________|____鑒(公)證機關(guān)(章)|
。妶髵焯枺篲_______|電報掛號:________|______年______月_____日_|
。_戶銀行:________|開戶銀行:________|(注:除國家另有規(guī)定外,|
。鼛___號:________|帳____號:________|鑒(公)證實行自愿原則)|
。]政編碼:________|郵政編碼:________|________________________|
。
_有效期限:______年____月____日至____年____月___日
_監(jiān)制部門:
_印制單位:
承攬的合同6
合同編號:
甲方(定作方):______公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:
1、品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
2、規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術(shù)要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做,并將技術(shù)圖紙作為合同附件)
3、數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
4、備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價款
1、合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2、付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
3、付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
1、質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
2、技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3、以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術(shù)資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴格保密,乙方應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的.技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);
6、得復制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;
7、未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術(shù)圖紙標準進行驗收)
2、驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
5、驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6、對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權(quán)要求退還。
7、雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
。1)自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
。2)自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
2、雙方約定由乙方送交定作物
(1)送交定作物的時間:(如選擇了1,則在空格處劃線)
。2)送交定作物的地點:(如選擇了1,則在空格處劃線)
(3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
。4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
1、包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
2、費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
2、運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
2、甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
3、甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
4、甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應(yīng)當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應(yīng)當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
1、超過合同約定日期付款,甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
1、向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
2、向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(應(yīng)詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區(qū))
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執(zhí)份。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
______年______月______日______年______月______日
承攬的合同7
發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務(wù)作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況:
工程名稱:
2、工程地點:_________。
承包方式:
承包范圍及內(nèi)容:
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。
因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
。1)1#樓:513792㎡×_________元/㎡=_________元。
。2)2#樓:477042㎡×_________元/㎡=_________元。
。3)3#樓:560736㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達到工程款總額的8、0%,剩余20%的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到
五、材料供應(yīng)及質(zhì)量要求
應(yīng)由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質(zhì)保量供應(yīng),但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權(quán)利
(一)甲方的`責任和權(quán)利
甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權(quán)利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權(quán)利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
乙方固定技術(shù)力量達不到合格標準,甲方有權(quán)與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應(yīng)妥善保管使用,并辦理領(lǐng)用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
。ǘ┮曳截熑魏蜋(quán)利
遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進行賠償。
服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應(yīng)自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇,出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
乙方應(yīng)嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工,如因質(zhì)量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應(yīng)承擔賠償責任。
乙方對施工預料應(yīng)采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應(yīng)按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法再進行施工,乙方有權(quán)要求甲方賠償損失,結(jié)算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應(yīng)的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
乙方:(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯(lián)系方式:_________
簽訂時間:年_________月_________日
承攬的合同8
甲方:_________
乙方:_________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議:
一、項目概要:_________
二、項目明細:
項目名稱:
1、尺寸:_________
2、設(shè)計制作:_________
3、紙張:_________
4、頁數(shù):_________
5、色數(shù):_________
6、后道加工:_________
7、數(shù)量:_________
單價:_________
總價:_________
三、付款方式:
開始制作之日起支付價格總額之30%,小樣確定后支付20%,余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式
印刷加工:在確認打樣稿后_________個工作日內(nèi)交貨。
交貨地點:甲方公司,乙方承擔運費,產(chǎn)品風險自交貨時轉(zhuǎn)移。
五、印刷質(zhì)量標準
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣稿之要求按時,按質(zhì)完成,印刷品質(zhì)量以簽字樣稿為準驗收;甲方應(yīng)負責有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設(shè)計制作的稿件,甲方有權(quán)要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時,甲方應(yīng)完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改,甲方同意視修改內(nèi)容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林,且打樣稿與菲林不一致的情況,乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致,而應(yīng)以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差范圍正負應(yīng)不超過樣稿的10%,套印允許誤差應(yīng)小于0.2mm,其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業(yè)標準有關(guān)平版一般印刷品的質(zhì)量標準驗收
5、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議,須在交貨后三個工作日內(nèi)提出,在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當妥善保管,不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)印刷,不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后,應(yīng)當認真清點印刷品數(shù)量,登記臺賬,并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方,不得擅自留存。
4、乙方在承接時,應(yīng)核實委印方相關(guān)證件,不得印刷有內(nèi)容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產(chǎn)權(quán)及保密
1、乙方應(yīng)對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設(shè)計人員應(yīng)自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔,不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的'平面設(shè)計,其著作權(quán)屬于甲方。
4、乙方應(yīng)妥善保存雜志的所有電子設(shè)計稿件、菲林,甲方若需要,應(yīng)予提供;合同終止后,若雙方不再續(xù)約,乙方應(yīng)將所有電子設(shè)計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數(shù)量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況,甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收,乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售,作其他客戶印刷業(yè)務(wù)參考樣本除外。如短裝在5%之內(nèi),乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額,但不另行補足數(shù)量。如短裝在5%以上,甲方有權(quán)要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因?qū)е缕渲幸环綗o法履行合同,本合同即行終止,雙方不承擔違約責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的有關(guān)條款,此合同未盡事項,應(yīng)由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經(jīng)協(xié)商無效,應(yīng)由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況,雙方應(yīng)友好協(xié)商延期履行,協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的,任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,同樣有效。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):_________
授權(quán)代表(簽字):_________
地址:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
郵政編碼:_________
電話:_________
電話:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
承攬的合同9
承攬方:
地址:
電話:
定作方:
地址:
電話:
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的',按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉(zhuǎn)包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
。1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權(quán)解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
______年____月____日
承攬的合同10
定作單位: 項目經(jīng)理部(以下簡稱甲方)
承攬單位: 鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購
一、甲方負責供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的'材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬的合同11
委托方:
承攬方:
簽訂日期:_______年_______月_______日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求
1.1項目:
1.2制作地點:
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的'設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準;
1.4起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費2.1廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付______%合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的______%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的______%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2‰,償付違約金。
4.3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向______當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.1本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6.2本合同有效期:自______年月______日至______年______月______日終止。
委托方:
承攬方:
承攬的合同12
甲方:___________
法人代表:___________
乙方:___________
法人代表:___________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著互利互惠的原則,依據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)國家法律、法規(guī),就花池護欄工程制作安裝達成如下協(xié)議:
一、工程范圍和工作內(nèi)容
1、工程名稱:
2、工程范圍:工程護欄的制作安裝施工。
3、工作內(nèi)容:乙方按甲方提供的護欄設(shè)計、安裝要求,完成材料的'存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內(nèi)容。
二、合同工期
本工程項目工期為12日。自20xx年3月25日至20xx年4月日。
三、工程價款及付款方式
(一)工程價款
以上工程造價共計:4800元大寫:肆仟捌佰元整
(二)結(jié)算方式
工程完工驗收合格后按實際決算付款(附工程決算書)。
四、施工期間的安全由乙方負全責,乙方要采取措施保證人員安全,在施工過程中,存放、保管好材料,防止學生在施工現(xiàn)場玩耍出現(xiàn)安全事故。并保證工程質(zhì)量合格。保質(zhì)期三年,保質(zhì)期內(nèi)因質(zhì)量出現(xiàn)問題乙方須免費維修或更換。
五、施工要求:
護欄高度65㎝;立柱為5×5方鋼,2m一個,底部加預埋件,水泥澆筑;其余部分為3×3方管,欄桿頂部為25扁鐵加工成圓弧裝飾;防銹漆刷底,黑漆罩面。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,未盡事宜雙方協(xié)商解決,解決不成,經(jīng)法律途徑解決。
甲方:(簽章)___________
負責人:___________
代理人:___________
___________年___________月___________日
乙方:(簽章)___________
負責人:___________
代理人:___________
___________ 年___________月___________日
承攬的合同13
訂立合同雙方:
建設(shè)單位:大慶市讓胡路區(qū)欣亞航設(shè)計室(以下簡稱發(fā)包方)
施工單位:(以下簡稱承包方)
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)太陽能組件安裝工程
第二條:工程地點:黑龍江省大慶市
第三條:太陽能板數(shù)量:
第四條:安裝費用及付款方法:安裝費為10元/塊,共計:元
乙方安裝50%,甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經(jīng)驗收合格后,甲方在三日內(nèi)將工程款余額全部付清。
第五條:工程期限(20xx年8、月22日——20xx年9月3日)
第六條:工程質(zhì)量標準:以甲乙雙方共同看過的樣品為標準
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng):甲方負責將所有材料設(shè)備運至施工地點,指定房頂,乙方負責房頂?shù)亩伟徇\。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
甲方給乙方施工圖一式1份。
2、按協(xié)議分工,甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。
負責組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責組織驗收工作,負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
按協(xié)議負責按期撥款。
負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。
第九條:承包方義務(wù)
按協(xié)議分工負責材料保管。
2、施工組織和施工人員形象。
按施工圖負責組織施工,按期竣工。
負責安裝太陽能板的支架,太陽能板,太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務(wù)協(xié)助電工進行電線連接工作。
保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、、負責施工過程中及竣工后的現(xiàn)場清理工作。
第十條:違約責任及獎勵條款
如乙方未能按照合同約定如期完工,每日罰款人民幣3000元,如提前完工,甲方獎勵乙方3000元。
第十一條:安全施工
施工期間,乙方必須按安全生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,防止質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故的`發(fā)生。由于乙方原因,導致任何事故,由乙方承擔全部責任和損失,與甲方無關(guān)。
第十二條:本合同正本2份,承包方、發(fā)包方各一份,
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)________
法定代表人:______
身份證號:_______
地址:_________
開戶銀行:______
帳號:_________
承包方:(蓋章)________
法定代表人:_____
身份證號:________
地址:________
開戶銀行:_______
帳號:________
簽約日期:____年__月__日
承攬的合同14
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《_____》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作____模具。
第二條:質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定;
2、驗收方法(標準):①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。②模具結(jié)構(gòu)驗收地點:在甲方指定地點進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:
本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為____萬元。共____套模具。貨款結(jié)算時間及方法:。付款方式:簽訂合同預付%,試模合格交付使用個月內(nèi)付____%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
第七條:質(zhì)量異議/違約責任:
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應(yīng)的'產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權(quán)為甲方所有。雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。履行過程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
2、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
第九條:雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由順德XX經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件、文字。
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《_____》有關(guān)規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬的合同15
承攬方(甲方):
定作方(乙方):
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守執(zhí)行:
產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定:
交貨辦法:
。1)交貨地點:
。2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
付款辦法:
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
驗收辦法:
乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
違約責任:
附則:
。1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
。2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因,甲方須在天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以罰金,賠償對方損失。
。3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
。4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
。5)貨物運達站。
。6)收貨人。
。7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章):乙方(簽字蓋章):
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
簽訂日期:___________
【承攬的合同】相關(guān)文章:
承攬的合同08-27
承攬合同08-15
承攬運輸合同11-26
工程承攬的合同11-30
最新承攬合同11-26
活動承攬合同11-30
運輸承攬合同01-10
實用的承攬合同07-13
關(guān)于承攬合同07-19
承攬的合同【精】02-08