工程承攬合同通用

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同對(duì)我們的約束力越來(lái)越不可忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？下面是小編收集整理的工程承攬合同通用，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

工程承攬合同通用1

　　甲方：______________________聯(lián)系電話：______________________

　　乙方：______________________聯(lián)系電話：______________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：

　　1、甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。

　　合同總價(jià)款：￥_________元(大寫：_________萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元(大寫：_________萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　硬件費(fèi)：￥________元(大寫：________萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　工程費(fèi)：￥_________元(大寫：_________萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共￥_________元(大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　其中軟件費(fèi)：￥_________元(大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　硬件費(fèi)：￥_________元(大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　工程費(fèi)：￥_________元(大寫：____萬(wàn)____仟____百____拾整)

　　甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場(chǎng)地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。

　　完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。

　　以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

　　3、甲方責(zé)任

　　(1)甲方在乙方要求的時(shí)間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

　　(3)如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。

　　(4)壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用為￥____元/年(不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點(diǎn)數(shù)的費(fèi)用)。

　　4、乙方責(zé)任

　　(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測(cè)試，均不得用于ktv營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　(2)乙方用于營(yíng)業(yè)或其它以盈利為目的.的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方_____的，甲方發(fā)生的費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、其他事項(xiàng)

　　(1)不得對(duì)軟件加以仿制;對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過(guò)____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。

　　6、違約責(zé)任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無(wú)效!

　　甲方：(蓋章)_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

　　乙方：(蓋章)_______

　　負(fù)責(zé)人：_____________

　　時(shí)間：_______________

　　地點(diǎn)：_______________

工程承攬合同通用2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將 _________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

　　一、工程名稱地點(diǎn)：

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點(diǎn)：_________

　　二、承包方式及內(nèi)容：

　　1、承包方式：_________

　　2、承包內(nèi)容：_________

　　3、承包范圍及說(shuō)明：_________

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　1、工程造價(jià)如下：_________

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實(shí)測(cè)實(shí)量的實(shí)際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下：_________

　　四、工期及說(shuō)明：

　　根據(jù)甲方工期計(jì)劃進(jìn)行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為 _________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害)，工期則相應(yīng)順延。

　　五、甲方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、提供施工項(xiàng)目的場(chǎng)地并作技術(shù)交底，組織承包人項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無(wú)法提供施工圖紙，有乙方結(jié)合甲方意見(jiàn)及要求進(jìn)行。

　　2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場(chǎng)地，水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費(fèi)，(可保證安全水電正常的場(chǎng)所)。

　　3、甲方派度，施工質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時(shí)糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時(shí)追究乙方責(zé)任，并有權(quán)安排其他施工隊(duì)進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險(xiǎn)需要的相關(guān)手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費(fèi)用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、對(duì)甲方施工方案及要求，要做到堅(jiān)決服從不得推委。

　　2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　4、乙方派行現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度，認(rèn)真做好施工現(xiàn)場(chǎng)的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責(zé)任及過(guò)錯(cuò)，甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。

　　6、乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須提供人身安全保險(xiǎn)的有關(guān)證明，如未辦理人身安全保險(xiǎn)的，由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地，如不符合以上兩個(gè)條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　7、對(duì)于施工過(guò)程中所發(fā)生的`一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。

　　七、其他：

　　1、本工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應(yīng)在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項(xiàng)目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實(shí)行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實(shí)事求實(shí)的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項(xiàng)目所在地的法院進(jìn)行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項(xiàng)條款執(zhí)行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　八、附則：甲乙雙方簽署合同的同時(shí)，甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例，乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后，簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【工程承攬合同】相關(guān)文章：

工程承攬合同06-13

工程承攬的合同11-30

建設(shè)工程承攬合同01-16

【熱門】工程承攬合同04-20

工程承攬合同【熱】04-07

工程承攬合同【熱門】04-07

【薦】工程承攬合同04-13

工程承攬合同【薦】04-13

護(hù)欄工程承攬合同09-14