裝飾工程合同書

時(shí)間：2023-04-01 10:22:03 合同大全我要投稿

裝飾工程合同書15篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的裝飾工程合同書，僅供參考，大家一起來看看吧。

裝飾工程合同書15篇

裝飾工程合同書1

　　委任單位：

　　施工單位：

　　就裝飾裝修工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點(diǎn)：

　　三、工程項(xiàng)目內(nèi)容：

　　四、工程期限：本工程自×年×月×日至×年×月×日完工。

　　五、工程造價(jià)為人民幣：××

　　六、付款方式：

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。

　　2、開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購，及時(shí)組織進(jìn)場，材料設(shè)備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個(gè)好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。

　　八、工程施工：

　　1、乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2、乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計(jì)時(shí)材料計(jì)劃不足需增加的'投資由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。

　　4、乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負(fù)責(zé)。

　　5、如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、工程質(zhì)量：

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、裝飾工程質(zhì)量保修一年。

　　十、工程驗(yàn)收：

　　由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。

　　十一、違約責(zé)任：

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。

　　十二、備注：

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲、乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。

　　十三、本合同報(bào)價(jià)表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　日期：日期：

　　簽訂合同地點(diǎn)：

裝飾工程合同書2

　　發(fā)包人(甲方):

　　承包人(乙方):

　　依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍：

　　三、合同工期：

　　本合同工期為：歷天。

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及保修

　　1.達(dá)到國家規(guī)定的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.本工程保修期年(自竣工驗(yàn)收合格交付使用之日起計(jì)，工程保修期滿壹年后，承包人做出保修承諾后，退還其工程質(zhì)量保修金)。

　　五、合同價(jià)款

　　(中標(biāo)價(jià))大寫：

　　六、組成合同的文件

　　1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括：

　　(1) 裝飾裝修工程施工合同

　　(2) 中標(biāo)通知書

　　(3) 招標(biāo)文件(含圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件補(bǔ)遺書中與此有關(guān)的部分)

　　(4) 投標(biāo)書及其附件(含工程報(bào)價(jià)單)

　　(5) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　2.上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充，如有不清楚或不一致的，以后發(fā)文件為準(zhǔn)。

　　3.經(jīng)甲方確認(rèn)，雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　1.甲方的權(quán)利與義務(wù)

　　(1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場監(jiān)督管理代表，行使本工程的現(xiàn)場管理監(jiān)督工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程施工過程中涉及的有關(guān)問題。

　　(2)甲方有權(quán)要求乙方更換項(xiàng)目班子管理人員。

　　(3)按本合同約定，按期向乙方支付工程款。

　　2.乙方的權(quán)利與義務(wù)

　　(1)委派為本工程項(xiàng)目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔(dān)施工項(xiàng)目所涉及的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

　　(2)乙方負(fù)責(zé)辦理消防許可證等相關(guān)事宜，甲方配合。

　　(3)按施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和甲方的總體安排組織進(jìn)場施工。

　　(4)不得隨意更換本項(xiàng)目班子管理人員。

　　(5)乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　(6)乙方采購用于項(xiàng)目的所有材料均應(yīng)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)要求，且交甲方確認(rèn)，并提供材質(zhì)合格證書和檢驗(yàn)合格證等后才能用于工程中。

　　(7)本合同簽訂前，乙方向甲方提交履約保證金元(其中：基本履約保證金元，差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗(yàn)收交付合格后5天內(nèi)，由甲方以轉(zhuǎn)帳方式無息退還給乙方;

　　(8)工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收報(bào)告、完工記錄、竣工圖紙、維護(hù)保養(yǎng)手冊、質(zhì)量擔(dān)保證明書等完整竣工資料�？⒐を�(yàn)收后10日內(nèi)，乙方向甲方提供竣工圖一套，并將施工過程中

　　八、工程價(jià)款的支付

　　甲方按施工計(jì)劃和進(jìn)度分四期支付乙方工程款：

　　1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi)，支付合同總價(jià)款的 %，計(jì) 元，大寫：，作為一期工程款。

　　2、乙方完成整個(gè)工程總量的 %，并提供發(fā)票后7日內(nèi)，甲方須支付合同總價(jià)款的 %，計(jì) 元，大寫：，作為二期工程款。

　　3、工程驗(yàn)收合格，乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結(jié)算資料。甲方審核完畢后，乙方提供發(fā)票，甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結(jié)算價(jià)格的 %，并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有)，作為三期工程款。

　　4、工程結(jié)算款的 %作為工程質(zhì)量保修金，由甲方留存，待工程保修期結(jié)束并完成保修工程后15日內(nèi)，支付給乙方。

　　乙方銀行賬戶信息如下：

　　戶名：

　　賬戶：

　　開戶行：

　　本合同項(xiàng)下賬戶信息若有變更，乙方應(yīng)在甲方付款前10日書面通知甲方，否則，乙方應(yīng)自行承擔(dān)甲方無法按期付款的損失。

　　九、工程竣工結(jié)算

　　1.本合同價(jià)款結(jié)算方式：采用固定單價(jià)合同(合同另有規(guī)定除外)，工程量按實(shí)計(jì)算。

　　2.清單中漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)、新增項(xiàng)目單價(jià)的確定按以下規(guī)定進(jìn)行：

　　(1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價(jià)，按工程量清單中已有的價(jià)格確定。

　　(2)工程量清單中只有類似于變更工程的綜合單價(jià)，可參照類似的綜合單價(jià)計(jì)算。類似于此工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)是指工程量清單項(xiàng)目中除主要材料價(jià)格不相同外，其余工作內(nèi)容、項(xiàng)目特征及其涉及的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其它材料費(fèi)均相

　　(3)工程量清單報(bào)價(jià)中沒有適用或類似于變更工程的價(jià)格，按照20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件組成綜合單價(jià)后(材料價(jià)格除外)總價(jià)下浮10%計(jì)取。

　　(4)對(duì)變更后不使用的材料,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。

　　3.所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同)，在發(fā)生時(shí)，甲方書面確認(rèn)，其變更簽證價(jià)款，均在竣工結(jié)算時(shí)一并結(jié)算。

　　4. 在合同執(zhí)行過程中，所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證的費(fèi)用，應(yīng)客觀真實(shí)、簽字齊全，否則在工程結(jié)算中不予確認(rèn)。

　　5. 材料價(jià)格在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已有的，按投標(biāo)時(shí)材料單價(jià)計(jì)價(jià)，不作調(diào)整;投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)沒有的材料，按招標(biāo)人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。

　　6.措施費(fèi)包干使用(安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)除外)，結(jié)算時(shí)不作調(diào)整;安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的計(jì)取按川建發(fā)【20xx】107號(hào)文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　7.規(guī)費(fèi)按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)》中核定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。

　　8.風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)為3%(風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)的含義詳招標(biāo)文件商務(wù)評(píng)分表備注第2條)。

　　十、違約責(zé)任

　　1.甲方違約責(zé)任：

　　(1)甲方無正當(dāng)理由不按合同支付工程預(yù)付款和竣工結(jié)算，每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給乙方違約金。

　　(2)因甲方原因不按合同約定支付工程進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算款，由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2.乙方違約責(zé)任：

　　(1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期，乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金，乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　(2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)圖紙或質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，乙方負(fù)責(zé)無償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期，乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金，乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

　　(3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故，造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的，由乙方承擔(dān)全部行政、民事、刑事責(zé)任，并承擔(dān)損害賠償責(zé)任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚(yáng)塵污染防治管理等國家、省、市相關(guān)規(guī)定，造成的損失由乙方承擔(dān)，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　(4)乙方應(yīng)對(duì)裝修施工工程安全方面的責(zé)任負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)由于乙方不安全施工而造成的損失和責(zé)任。如發(fā)生安全方面的事故，乙方需承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)，由乙方承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。

　　十一、爭議

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會(huì)申請仲裁。

　　十二、投保

　　乙方在現(xiàn)場所有施工人員、機(jī)具的相關(guān)保險(xiǎn)及第三方責(zé)任險(xiǎn)、工程一切險(xiǎn)由乙方承擔(dān)，報(bào)入總價(jià)。

　　十三、其他

　　1.合同份數(shù)本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

　　2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　裝飾工程施工合同范文2

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的'規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點(diǎn)：

　　1.3 承包范圍：

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：

　　1.6 工程質(zhì)量：

　　1.7 合同價(jià)款：

　　1.8 工程質(zhì)量保證金：

　　第二條甲方工作

　　2.1 開工前天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請、批準(zhǔn)等手續(xù)。

　　2.2 擬派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、綠地等不受損壞。

　　2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　第三條乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 (聯(lián)系電話： )為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或做法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　3.4 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消運(yùn)等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)

　　3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6 施工中未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第四條工期

　　4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

　　4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3 因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)，或者甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.3 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。

　　第六條工程價(jià)款及結(jié)算

　　6.1 合同總價(jià)按照雙方協(xié)商的工程范圍，暫定為元。協(xié)商以外的增減工程量，以投標(biāo)單價(jià)乘以工程量進(jìn)行結(jié)算;報(bào)價(jià)中未含的項(xiàng)目，雙方進(jìn)行協(xié)商，以進(jìn)行調(diào)整。

　　6.2 工程款的支付方式：

　　第七條材料供應(yīng)

　　7.1 由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第八條安全生產(chǎn)及防火規(guī)定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，人員傷害等，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第九條違約規(guī)定

　　9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。

　　9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾一天，乙方支付甲方元違約金。

　　9.3 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場用品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　9.4 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.5 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.6 未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　9.7 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十條爭議或糾紛

　　10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　10.2 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，雙方同意由仲裁委員會(huì)仲裁;當(dāng)事人未在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議時(shí)，可向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　11.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)另訂協(xié)議。

　　11.2 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。

　　11.3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　裝飾工程施工合同范文3

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工作內(nèi)容

　　1、承包方式：

　　2、合同價(jià)款：人民幣大寫。

　　第二條甲方工作

　　指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、手續(xù)和其它事宜。

　　第三條乙方工作

　　1、參加甲方組織的施工作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　第四條工期

　　1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計(jì)35天。

　　2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意，并支付因趕工采取的措施費(fèi)用。雙方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁。

　　3、乙方要做安全工作，如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔(dān)。

　　第五條附則

　　1、本合同共貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　2、本合同履行完后自動(dòng)終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　看了裝飾工程施工合同

裝飾工程合同書3

　　甲方：

　　乙方：

　　本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工、安裝任務(wù)，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程具體情況，雙方達(dá)成協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2. 工程地點(diǎn)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3. 工程價(jià)款（大寫金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元，詳見本合同附件《報(bào)價(jià)表》。增加項(xiàng)目及費(fèi)用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計(jì)費(fèi)。

　　4. 工期：雙方商定本工程工期為＿＿＿＿天，按時(shí)按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù)。即自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日（施工期以材料進(jìn)場第二天算起）。

　　二、甲方工作

　　1. 開工前負(fù)責(zé)辦理好建設(shè)許可證，協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負(fù)責(zé)辦理因施工占用和共用空間報(bào)建手續(xù)。

　　2. 負(fù)責(zé)向乙方免費(fèi)提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。

　　3. 開工前一天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對(duì)只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。若甲方不采取必要的保護(hù)措施，因而造成家具、陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。

　　4. 對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。

　　5. 按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工用的自購材料。

　　三、乙方工作

　　1. 指派＿＿＿＿＿＿＿＿為乙方駐工地監(jiān)理，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。

　　3. 嚴(yán)格按照圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)選題檢查和施工記錄。

　　4. 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　5. 乙方有權(quán)拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。

　　四、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　1. 方案設(shè)計(jì)確定后，甲方需交定金＿＿＿＿元，才能進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。如因甲方原因，中止本協(xié)議，甲方所交定金作為乙方設(shè)計(jì)的補(bǔ)償。

　　2. 本合同簽訂后，甲方付給乙方雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單上確定的工程款總額的40%（包括定金），乙方進(jìn)場施工。

　　3. 工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進(jìn)場前，甲方付給乙方第二批工程款，即報(bào)價(jià)單上確定的總金額與增加項(xiàng)目金額的和的30%。木工程基本完成，油漆、灰工進(jìn)場前，甲方付給乙方第三批工程款，即報(bào)價(jià)表確定的總金額和所有增加項(xiàng)目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財(cái)務(wù)部開出的`票據(jù)為準(zhǔn)。

　　4. 工程竣工后，甲方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收、結(jié)算并于結(jié)算當(dāng)天內(nèi)付清全部結(jié)算款（包括增加項(xiàng)目金額之和）

　　五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1. 本工程所需的按報(bào)價(jià)單規(guī)定應(yīng)由甲方自購的施工材料，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，分別在各項(xiàng)工程開工之日前三天內(nèi)甲方采購供應(yīng)運(yùn)到工地現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異對(duì)工程造成損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)材料，經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管。乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2. 凡由乙方采購的材料，設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定

　　1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。

　　a. 不能按期供水電；

　　b. 不有保證每天有8小時(shí)以上工作時(shí)間（含加班）

　　c. 不能按期提供自購材料、設(shè)備

　　d. 不能按期付款

　　e. 因甲方原因變更設(shè)計(jì)造成材料、人工浪費(fèi)；

　　f. 因甲方原因終止協(xié)議，而總造價(jià)工程量未過半，乙方擁有收取工程總造價(jià)55的設(shè)計(jì)費(fèi)權(quán)利

　　g. 逾期驗(yàn)收

　　2、因乙方責(zé)任

　　a. 不能按期開工或中途無故停工影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)；

　　b. 對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期＿＿＿＿月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實(shí)屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方免費(fèi)返修；

　　c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害，責(zé)任乙方自負(fù)；

　　d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)給予修復(fù)或賠償。

　　e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)，在工程結(jié)算款中扣除。

　　七、設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定

　　1. 乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可，乙方方可施工。

　　2. 乙方發(fā)布嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工（安裝）

　　3. 在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)以局面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項(xiàng)目的理由，工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變理所采取的措施，增減的造價(jià)，因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理、延誤工期、補(bǔ)嘗停工和已采取材料（因變更了無法再利用而造成的材料損耗）等費(fèi)用清單。甲方收到報(bào)告后兩天內(nèi)作出答復(fù)或協(xié)商調(diào)整。

　　4. 隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗(yàn)收，驗(yàn)收期為兩天，甲方不按時(shí)驗(yàn)收，乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。

　　5. 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，而影影響響工程質(zhì)量。其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，且工期順延。

　　6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　7. 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后＿＿天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收，需及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否則視為甲方通過驗(yàn)收。若另定驗(yàn)收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　八、裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問題的協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商調(diào)解不成時(shí)，雙方同意由＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會(huì)裁決。

　　甲方：乙方：

裝飾工程合同書4

　　發(fā)包人（甲方）：________________________

　　住所：______________________電話：____________傳真：____________

　　委托代理人：________________________電話：____________傳真：____________

　　承包人（乙方）：________________________

　　住所：______________________電話：____________傳真：____________

　　法定代表人：________________________電話：____________

　　本工程設(shè)計(jì)人：________________________電話：____________

　　施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：________________________電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________________。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　（1）承包人包工、包料；

　�。�2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

　　（3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　�。ǜ郊唇�(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。）

　　第二條施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　�。�1）發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

　�。�2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，設(shè)計(jì)費(fèi)（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)）。

　　施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條甲方工作

　　1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　第四條乙方工作

　　1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會(huì)議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5.對(duì)于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第五條關(guān)于工期

　　1.工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

　　2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

　　3.因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：

　　（1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭、等不可抗力的；

　�。�2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　�。�3）因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（小）區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為；

　　（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi)；

　�。�5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條

　　關(guān)于材料供應(yīng)和保管

　　1.任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

　　2.對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對(duì)方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。

　　3.材料和設(shè)備進(jìn)場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的'浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收

　　1.工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb50327-20xx）為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù)；甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。

　　3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　4.工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

　　5.驗(yàn)收時(shí)，工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________%時(shí)（以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)），其他不合格項(xiàng)目（不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。

　　6.乙方承諾自竣工日期起，為工程項(xiàng)目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

　　____________________________________________________________________。

　　8.工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。

　　第八條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算

　　1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：

　�。�1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數(shù)____________支付階段或時(shí)間____________支付金額

　　第一次______________________支付____________元；

　　第二次______________________支付____________元；

　　第三次______________________支付____________元；

　　第四次____________工程驗(yàn)收后天工程總造價(jià)的5%，約____________元。

　　（2）其他支付方式：______________________。

　　2.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進(jìn)行結(jié)算：

　�。�1）固定價(jià)格，本工程總價(jià)款為____________元；

　　（2）單價(jià)不變，按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算，但是總價(jià)不得超過____________元。

　　a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

　　b.瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；

　　c.實(shí)木地板面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；

　　d.木工衣柜類面積為：實(shí)際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計(jì)算，超出0.5平方米的按1平方米計(jì)算）；

　　e.其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算；

　　f.其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；

　　g.估價(jià)項(xiàng)目測量后再具體報(bào)價(jià)；

　　h.經(jīng)甲方同意代購的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

　　3.特別費(fèi)用的約定：

　�。�1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　（2）施工過程中，因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。

　�。�3）合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。

　　（4）物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。

　　4.乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目，另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng)，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%，則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。

　　5.工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即

　　視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條工程預(yù)算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條責(zé)任與罰則

　　1.施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。

　　2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________的違約金。

　　3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。

　　4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。

　　5.未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。

　　6.因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一條雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條附則

　　1.本合同一式兩份，雙方個(gè)執(zhí)一份，同具法律效力。

　　2.本合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　甲方（簽字）：________________________乙方公司（蓋章）：____________

　　現(xiàn)場代表（簽字）：___________________現(xiàn)場代表（簽字）：____________

　　證件名稱：______________________證件名稱：______________________

　　頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________

　　證件號(hào)碼：______________________證件號(hào)碼：______________________

　　__________年____月____日___________年____月___

裝飾工程合同書5

　　合同編號(hào):____________

　　簽訂日期:________________

　　甲方（委托人）：_________ 代表人：_________

　　乙方（被委托人）：_______ 代表人：_________

　　一、裝飾施工項(xiàng)目：

　　1、裝飾施工地點(diǎn)：

　　______區(qū)（縣）______路（村）_____弄（巷）______號(hào)_____樓_____室。

　　2、房屋結(jié)構(gòu)：_________________ 。

　　3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)，見附表一）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期_______天：（日歷）

　　自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

　　2、工程保修期：______月。保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起，由乙方開具工程保修單。

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　工程總造價(jià)：（大寫）_________（小寫）_______元

　　其中：設(shè)計(jì)費(fèi)________元，人工費(fèi)_______元，材料費(fèi)_______元。

　　合同生效時(shí)，甲方支付總價(jià)款的______%，計(jì)_____元，其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付：

　　______年______月_____日前，支付總價(jià)款的____%，計(jì)______元；

　　余款：______元，工程驗(yàn)收后一次付清。

　　雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具發(fā)票（或正式收據(jù)）。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、甲方提供的.材料、設(shè)備（見附表二）

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。

　　甲方提供的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗(yàn)收簽字，并由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2、乙方采購的材料、設(shè)備（見附表一）

　　凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相符，并提交購貨發(fā)票，經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

　　乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應(yīng)禁止使用，如已作用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

裝飾工程合同書6

　　甲方：（以下簡稱甲方）安新縣宏山鞋服有限公司

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：安新縣宏山鞋服有限公司辦公樓裝飾工程

　　2、工程地點(diǎn)：河北省保定市安新縣宏山鞋服有限公司院內(nèi)

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概況：建筑面積平方米。

　　二、工程裝修內(nèi)容： 負(fù)一層餐廳。

　　三、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù)；

　　工程造價(jià)為：￥元。( )

　　四、合同工期

　　1、開工日期：年月日〃竣工日期年月日〃合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。

　　2、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的開工日期開工。乙方不能按時(shí)開工〃應(yīng)在合同約定的開工日期前7天內(nèi)〃以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的24小時(shí)內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方。甲方在接到延期開工申請后24小時(shí)內(nèi)不答復(fù)〃視為同意乙方要求〃工期相應(yīng)順延。

　　3、嚴(yán)格按甲方確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督，工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方的要求提出改進(jìn)措施，經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。

　　4、甲方認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí)，以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書面處理意見。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。乙方實(shí)施甲方做出的處理意見后，以書面形式提出復(fù)工要求，甲方在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復(fù)工要求后24小時(shí)內(nèi)未予答復(fù)，乙方可自行復(fù)工。因甲方原因造成停工的，工期相應(yīng)順延，并追加價(jià)款；因乙方原因造成停工的，工期不予順延。

　　6、因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：

　　（1）因施工場地不具備施工條件；

　�。�2）甲方未按合同約定致使施工不能正常進(jìn)行；

　�。�3）一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計(jì)超過8小時(shí)；

　�。�4）因不可抗力造成的工期延誤。

　　7、乙方在上述第6款情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向甲方提出報(bào)告。甲方在收到報(bào)告后7天內(nèi)予以確認(rèn)，逾期不予確認(rèn)的`，視為同意順延工期。

　　8、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工，因甲方原因造成不能按期竣工的，乙方以書面形式寫出申請，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期得以順延。因其他原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

　　五、關(guān)于工程質(zhì)量和驗(yàn)收的約定

　　1 、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ300-88）等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無償保修，保修期為一年。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知 3 日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　六、付款方式

　　1、合同簽定后，乙方施工人員及主材進(jìn)場5天內(nèi)，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 30% （注：看施工進(jìn)度情況）

　　2、工程進(jìn)展到骨架、板材基層施工完成時(shí)，甲方再付給乙方工程款總造價(jià)的30 %，

　　3、工程竣工后5天內(nèi)，甲方再付給乙方工程款總造價(jià)的 30 %

　　4、工程驗(yàn)收合格，手續(xù)交接清交付甲方后5天內(nèi)，甲方再付給乙方工程總造價(jià)的7%

　　5、乙方剩余3%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)一次性付清，按合同執(zhí)行。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方：1.1甲方負(fù)責(zé)提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙、作法說明，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。在施工現(xiàn)場提供施工所需的水、電等；辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　1.2甲方負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　1.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線，古樹名木，綠地等不

　　受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　1.4協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　2、乙方：2.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底；提供施工方案，提供與施工相關(guān)的圖集及資料，提供各種材料樣品、材質(zhì)單、合格證，經(jīng)甲方認(rèn)定后再進(jìn)場。簽訂合同后2天內(nèi)施工人員及主材進(jìn)場，各工序就位，如果達(dá)不到甲方有權(quán)終止合同，責(zé)令施工方退場。

　　2.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)、解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。按施工日期編制出施工進(jìn)度表。

　　2.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定嚴(yán)格按照圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收編制工程結(jié)算。各道工序按裝飾工程施工圖設(shè)計(jì)說明施工，分部分項(xiàng)完成后，自檢合格報(bào)甲方檢查驗(yàn)收合格后再進(jìn)行下道工序。

　　2. 4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線。

　　2．5施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。施工過程中，施工方未含的消防、給排水、設(shè)備管線如需改動(dòng)，乙方可配合完成，負(fù)責(zé)改動(dòng)；甲方自購主材，乙方可協(xié)助安裝；以上費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　2. 6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。由乙方原因在造成的工期延誤，一天按工程總價(jià) 0.3% 扣留。

　　2、本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后，以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)，并列入竣工決算追加當(dāng)中。（如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí)，甲方已認(rèn)可，但甲方?jīng)]簽證的，其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。）

　　3、工程量發(fā)生變化時(shí)，按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

　　4、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。

　　5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。甲方單位名稱：乙方單位名稱

　�。ㄉw公章）（蓋公章）

　　代理人：代理人 :

　　簽訂日期：年月日

裝飾工程合同書7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照國家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方承包給乙方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程項(xiàng)目：

　　2、工程地點(diǎn)：百隆購物

　　3、工程期限：自20xx年月日至20xx年月日完工。

　　4、工程價(jià)款：人民幣：元，大寫。

　　二、雙方責(zé)任

　　1、甲方及時(shí)辦理乙方向其申報(bào)的關(guān)于裝飾裝修的相關(guān)手續(xù)，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)效果圖、施工圖，經(jīng)甲方同意后，再進(jìn)行施工制作。

　　3、乙方應(yīng)按雙方約定的`尺寸、材料、質(zhì)量要求制作，確保運(yùn)輸中安全，安裝到位。

　　4、乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范，安全施工、防火、防盜、防傷亡，如果因乙方管理不善造成的其它損失，均由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、乙方應(yīng)在甲方按合同付款后在規(guī)定的期限內(nèi)制作完成。延誤一天扣除工程款的3。

　　6、在工程進(jìn)行中，如果甲方再進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改，所造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　三、工程款支付方式：

　　1、開工15日內(nèi)，甲方向乙方首次支付工程總造價(jià)的35% 人民幣。大寫：。

　　2、乙方制作安裝完成后,甲方驗(yàn)收合格,支付乙方支付工程總造價(jià)的60%。人民幣。大寫：。

　　3、甲方將剩余工程款的5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿一次結(jié)清。人民幣。大寫：。

　　4、售后服務(wù)。裝修保修期一年，乙方須定期回訪，隨叫隨到，保證甲方正常使用，否則，甲方有權(quán)扣掉保證金。

　　四、其它事宜

　　1、未盡事宜雙方另行協(xié)商。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，附件一份。

　　3、本合同自簽章之日起生效，待施工完成驗(yàn)收后自行解除。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書8

　　甲方（委托單位）：

　　乙方（承建單位）：濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司

　　以上雙方就店面裝飾工程一事，經(jīng)過友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。

　　一、乙方工作范圍：

　　甲方委托乙方作為店面裝飾工程商，負(fù)責(zé)甲方店面裝飾工程。

　　二、工程概況：

　　1．工程各稱：

　　2．工程地點(diǎn)：

　　3．工期：

　　4．XXX字的項(xiàng)目增加單追加工程款。

　　5．工程造價(jià)：元。

　　三、雙方責(zé)權(quán)

　　1．乙方負(fù)責(zé)按照甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙完成店面裝飾工作。

　　2．店面裝飾期間的電費(fèi)、場地管理費(fèi)、由甲方承擔(dān)，甲方還需協(xié)助乙方辦理進(jìn)場手續(xù)。

　　3．乙方在店面裝飾過程中派專業(yè)工作人員負(fù)責(zé)巡場維護(hù)，如在無外力情況下，展臺(tái)倒塌，乙方應(yīng)承擔(dān)一切損失。

　　4．甲方在施工過程中需要增加項(xiàng)目，需與乙方協(xié)商，簽定了工程追加項(xiàng)目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔(dān)。

　　5．因商場客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導(dǎo)致乙方未能按原計(jì)劃完成施工，乙方不承擔(dān)責(zé)任，甲方不以此為由扣款。

　　6．甲方因不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付工程款，導(dǎo)致乙方不能按時(shí)開工或工期延誤，因此造成的'損失、后果由甲方自行承擔(dān)。

　　7．工程開工日期為合同簽定日期。

　　四、雙方違約責(zé)任：

　　1．甲方如未能按合同約定付乙方合同款，每遲1工作日，甲方將向乙方支付合同總價(jià) 1%的違約金。

　　2．乙方如未能按本合同規(guī)定的時(shí)間完成店面裝飾工作，每遲1工作日，乙方將向甲方支付合同總價(jià)1%的違約金。

　　五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

　　以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙制作要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　六、付款方式：

　　1．合同簽定后，甲方付給乙方工程總額%人民幣元。（大寫）作為裝修材料預(yù)付款。

　　2．乙方完成店面裝飾后，甲方于工程結(jié)束第2天將總工程余款付清給乙方，即工程總額 %人民幣元。（大寫）

　　七、本合同不因簽約當(dāng)事人離職或變動(dòng)而改變。在甲方未付清全部工程款之前，店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權(quán)歸乙方所有。

　　八、未盡事宜，經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等效力。

　　九、雙方如有異議，雙方協(xié)商解決。

　　十、合同附件：設(shè)計(jì)圖紙（效果圖、施工圖）

　　十一、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效，履約完畢后自動(dòng)終止。

　　甲方：乙方：濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司

　　甲方代表人：乙方代表人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　日期：日期：

裝飾工程合同書9

　　號(hào)：□□□□□□□□□□

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方) ：

　　委托代理人(或甲方代表) ：住所地址：

　　聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方) ：

　　委托代理人(或乙方代表) ：聯(lián)系電話：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市建筑裝飾裝修的特點(diǎn)：

　　甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的建筑、住宅、裝飾工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點(diǎn)：

　　1.2 工程承包方式：雙方商定采取下列第(1)承包方式。

　　(1) 乙方包工、包全部材料、包質(zhì)量; (2) 乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料;;

　　1.3 工程期限 20 天開工日期: 竣工日期: 年年月月日日

　　1.4 合同價(jià)款：2 本合同工程總造價(jià)為(人民幣)_ 金額大寫：;_元 ;注：

　　1、按照預(yù)算報(bào)價(jià)表上的材料品牌、產(chǎn)地、等級(jí)、規(guī)格、價(jià)格購買材料(若市場缺貨，以業(yè)主同意的高于同等材料代替)及預(yù)算報(bào)價(jià)的項(xiàng)目照圖施工。

　　2、在施工過程中，預(yù)算項(xiàng)目可能存在增減或變更，增項(xiàng)以預(yù)算單價(jià)計(jì)增，減項(xiàng) 以原預(yù)算單項(xiàng)全減;若原預(yù)算無此增項(xiàng)，由乙方提出書面報(bào)價(jià)，經(jīng)甲方審核定價(jià)，并以此為結(jié)算依據(jù);但無論任何情況下，均不得以任何理由為借口，拒絕或拖延工程進(jìn)度。

　　第二條工程設(shè)計(jì)及相關(guān)資料

　　1、公司裝飾設(shè)計(jì)書

　　2、預(yù)算報(bào)價(jià)書

　　3、裝飾工程安全施工協(xié)議書

　　第三條甲方工作

　　3.1委派____________________為甲方代表，負(fù)責(zé)合同履行及與乙方洽談，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)或其它事宜，甲方其他成員對(duì)工程的意見均需通過甲方代表與乙方洽商;

　　3.2________開工前________天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認(rèn)的施工圖紙或作法說明份，并向乙進(jìn)行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。

　　(包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則)

　　3.3 負(fù)責(zé)無償提供水源、電源為乙方使用; 負(fù)責(zé)處理裝飾施工負(fù)責(zé)人與相關(guān)其他單位的協(xié)調(diào)工作。

　　3.4如確需原建筑物或設(shè)備、管線改動(dòng)，甲方負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

　　3.5防工作。施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防。

　　第四條乙方工作

　　委派_____________ _____為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。

　　4.1求組織施工，保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù)，解決有關(guān)乙方責(zé)任的各項(xiàng)事宜。

　　4.2嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程(防火、安全、環(huán)境保護(hù))規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。

　　4.3保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的原有暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(居民)的關(guān)系。

　　4.4保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場的清潔、保衛(wèi)及垃圾處理工作。

　　4.5工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第五條工程變更工程項(xiàng)目及做法

　　如需變動(dòng)，由甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商，并由甲、乙雙方簽定書面變更單，結(jié)算時(shí)作為結(jié)算依據(jù)。

　　第六條材料供應(yīng)

　　6.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到指定地點(diǎn)，乙方驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);6.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備雙方共同驗(yàn)收，不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用;如因乙方單方原因，未經(jīng)共同驗(yàn)收使用不合格產(chǎn)品，對(duì) 工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。

　　第七條工期

　　7.1因下列原因造成工期延期，工期相應(yīng)順延：

　　1) 工程量變化或設(shè)計(jì)變更; (注意：此條不適用本工程，即：不作為延期依據(jù))

　　2) 不可抗力4 3) 停水、停電或者甲方同意工期順延的其它情況。

　　7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，乙方在工程條件具備時(shí)應(yīng)同意，適當(dāng)支付乙方趕工費(fèi)并簽定工期變更協(xié)議。

　　7.3 7.4 7.5因甲方未按合同完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。

　　因甲方未按期支付工程價(jià)款導(dǎo)致停工者，合同工期相應(yīng)順延。

　　因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，其返工全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　本工程施工質(zhì)量按下列第____(1)___項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　(1)工程以施工圖紙、設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容和《重慶市住宅裝飾工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，質(zhì)量達(dá)到“優(yōu)質(zhì)樣板工程” 。

　　(2) 雙方約定：

　　備注：

　　1、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由相關(guān)質(zhì)監(jiān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，認(rèn)證所需費(fèi)用采取“誰提出誰墊付”的`原則。經(jīng)認(rèn)證，工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證費(fèi)用由有責(zé)任方承擔(dān);工程質(zhì)量符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，認(rèn)證所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　2、工程質(zhì)量及進(jìn)度不能達(dá)到甲方要求的，甲方有權(quán)拒付工程款或責(zé)令停工，直至清退出場為止。

　　第九條工程驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算及保修

　　9.1甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，由施工方組織;甲方若不參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收者，乙方可自行驗(yàn)收并記錄，甲方應(yīng)予承認(rèn)。

　　若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)，若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，工期順延，若復(fù)驗(yàn)不合格，其驗(yàn)收返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收：

　　布線、給排水管、試壓、防水完成; 木作完工、墻地磚基本完工、油漆施工前; 油漆及乳膠漆完工; 全部完工;

　　1) 、水電及隱蔽工程驗(yàn)收

　　2) 、基礎(chǔ)工程驗(yàn)收

　　3) 、漆類工程驗(yàn)收

　　4) 、竣工驗(yàn)收乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。

　　單項(xiàng)全部驗(yàn)收合格后，仍需對(duì)整體工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　　9.3工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方至接到通知后三天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收時(shí)，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。

　　9.4工程竣工驗(yàn)收后，乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)竣工及結(jié)算資料給甲方，甲方至接到上述資料三天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在一周內(nèi)結(jié)清尾款。

　　9.5本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為貳年(其中：質(zhì)保金滿壹年后退還) 。驗(yàn)收合格簽字并按合同結(jié)清工程尾款后，由施工方簽定工程保修承諾(見附件二工程保修承諾書)

　　9.6驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工及全部費(fèi)用。

　　9.7因甲方購買材料未達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)而出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)返工，甲方負(fù)責(zé)全部費(fèi)用。

　　第十條安全生產(chǎn)及防火

　　10.1乙方提供的施工圖或做法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。

　　10.2乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

　　6 10.3此合同總價(jià)中，已包含施工現(xiàn)場人身意外保險(xiǎn)費(fèi)用，施工方必須為現(xiàn)場買購集體意外保險(xiǎn)。10.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十一條工程價(jià)款支付方式

　　1、合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：支付次數(shù) 第一次第二次第三次支付時(shí)間水電材料進(jìn)場木作、泥工完工、漆作前期材料進(jìn)場全部完工，雙方驗(yàn)收合格(扣質(zhì)保金 5%) 支付金額占總金額的% 40% 30% 25%

　　第十二條違約責(zé)任

　　12.1甲、乙雙方當(dāng)事人中的任何一方，因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。

　　12.2甲、乙因單方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方承擔(dān)由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失。

　　12.3本合同生效后甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對(duì)方工程價(jià)款 10%的違約金，并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　甲方責(zé)任：

　　1、未辦理任何手續(xù)，乙方有權(quán)拒絕改造原有建筑受力/外結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，甲方強(qiáng)行要求乙方改造原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，由此導(dǎo)致的損失或事故 (包括罰款) 由甲方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)響應(yīng)責(zé)任。

　　2、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料7 以及由甲方引起的其它原因等，工期得予以順延。

　　3、未經(jīng)驗(yàn)收，甲方不得提前使用。

　　4、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項(xiàng)，每逾期一天，按未付款額的_5_%支付違約金。

　　乙方責(zé)任：

　　1、妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和其它物品，如有故意或意外損壞，需照價(jià)賠賞。

　　2、未經(jīng)甲方授權(quán)或同意，乙方擅自改造原有結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　3、由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工及其相關(guān)費(fèi)用，工期不得順延。

　　4、由乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц豆こ炭們r(jià)款的 3%違約金。

　　第十三條爭議解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí)，按下列第__(1)__種方式解決：

　　1、向 _重慶市____仲裁委員會(huì)申請仲裁。

　　人民法院起訴。

　　2、向_____________________________________________

　　第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　14.1因工程而產(chǎn)生的施工垃圾，由乙方負(fù)責(zé)每天運(yùn)出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到小區(qū)指定的地點(diǎn);

　　14.2保管。施工期內(nèi)，甲方將進(jìn)戶門施工鑰匙_壹_把交給乙方代表張林負(fù)責(zé)14.3乙方按合同約定和規(guī)范施工，工程質(zhì)量達(dá)到“優(yōu)質(zhì)樣板工程” 。

　　第十五條附則

　　15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字(蓋章)生效

　　15.2本合同簽定之日起生効，工程竣工結(jié)算完畢后自動(dòng)失效(保修待保修期滿才自動(dòng)失效) ;

　　15.3 合同附件：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力;附件一：裝飾工程安全施工協(xié)議

　　附件二：

　　工程質(zhì)保承諾書第十六條其它約定條款______________________________________________________

　　__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ______________________________________________ _

　　甲方：_________________委托代理人：____________法定代表人______________：

　　乙方：______________________________委托代理人：______________________：

　　年月日年月日

裝飾工程合同書10

　　裝飾工程名稱：

　　建設(shè)單位（甲方）：

　　施工單位（乙方）：

　　蘇州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)制定

　　蘇州市工商行政管理局監(jiān)制

　　蘇州市室內(nèi)裝飾工程合同

　　甲方（委托人）：乙方（被委托人）：

　　一、裝飾施工項(xiàng)目：

　　1、裝飾施工地點(diǎn)：

　　2、房屋結(jié)構(gòu)：

　　3、裝飾施工內(nèi)容及要求：（詳見報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)）。

　　二、工程期限及保修期：

　　1、工期：天。因天氣變化造成施工難度，影響施工進(jìn)度，工期順延。

　　自年月日起至年月日止。

　　2、工程保修期：月。保修期：月。保修期自本工程竣工驗(yàn)收合格之日

　　起，由乙方開具工程保修單。

　　3、在工程保修期內(nèi)，如甲方人為造成損壞，要求乙方維修，甲方應(yīng)全額付給乙方材料費(fèi)及人工維修費(fèi)。

　　三、工程造價(jià)及付款方式：

　　工程總造價(jià)：（大寫）（小寫）元。

　　合同生效時(shí)，甲方支付總造價(jià)的 20 %，其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付：水電工完，瓦工材料進(jìn)場施工之前，支付總價(jià)款的35 %，瓦工結(jié)束，木工材料進(jìn)場施工之前，支付總價(jià)款的40 %，余款：5%，于工程驗(yàn)收合格后付清。雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具正式收據(jù)。

　　四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

　　1、甲方提供的材料、設(shè)備：

　　本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施

　　工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。

　　2、乙方采購的材料、設(shè)備：

　　凡由乙方采購的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相符，經(jīng)由甲方簽字認(rèn)可后再行使用。乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應(yīng)禁止使用，如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲、乙雙方采購的材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的室內(nèi)裝飾材料有害物質(zhì)限量強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、施工前準(zhǔn)備細(xì)則

　　1、甲方

　�、� 開工前，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明1份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的`障礙物。對(duì)只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。

　　⑵ 向乙方提供施工需用的水、電等必備設(shè)施，并說明使用注意事項(xiàng)。

　�、� 施工中使用公用部位操作，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。⑸ 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。⑹ 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，需征得乙方同意并應(yīng)支付趕工費(fèi)，待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費(fèi)后再行趕工。

　　⑺ 甲方代表對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對(duì)工程及乙方的意見均需甲方代表與乙方代表接觸。

　　2、乙方

　　⑴ 組織施工圖紙或工藝質(zhì)量的現(xiàn)場交底，擬定施工方案、進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定并簽字認(rèn)可。

　�、� 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。⑶ 乙方委派：為駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，協(xié)調(diào)由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　六、施工安全與防火

　　1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　2、乙方在施工期間內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守1993年7月29日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《室

　　內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》，注意施工安全。

　　3、由于乙方在施工過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　七、工程施工變更

　　1、工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系，簽訂變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工，所引起增減費(fèi)用，可在工程第三批付款時(shí)，一并結(jié)清。如需減項(xiàng)不可超過總價(jià)的5%。

　　八、工程質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算

　　1、工程質(zhì)量按1997月3日發(fā)布的中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》以施工圖紙、工藝質(zhì)量說明，設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容為合格標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。

　　2、甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。

　　3、工程竣工驗(yàn)收，乙方應(yīng)通知甲方竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，

　　驗(yàn)收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能阻止驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　4、工程竣工結(jié)算，乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方，甲方自接到上述資料5

　　天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在3天內(nèi)結(jié)清尾款。

　　九、違約責(zé)任

　　1、甲方責(zé)任

　�、� 未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料以及由甲

　　方引起的其他原因等，除工程日期得予順延外，還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程造價(jià)的1‰。

　　⑵ 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示

　　使用的而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　�、� 工程未經(jīng)驗(yàn)收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，自己承擔(dān)責(zé)任。

　　⑷ 甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的1‰支付違約金。

　�、� 甲方未辦理任何手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑物及設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕施工。

　　2、乙方責(zé)任

　�、� 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，甲方有權(quán)要求限期無償修理或返工，造成損失由乙方負(fù)責(zé)。

　�、� 由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計(jì)付款額的1‰支付違約金。

　�、� 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場陳設(shè)和其他物品，如有損失，應(yīng)視情況予以賠償。

　�、� 未經(jīng)甲方同意，擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總價(jià)的20%的違約金，并承擔(dān)由此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。

　　十、爭議或糾紛的處理

　　1、本合同履行期間上方發(fā)生爭議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，

　　上方可采取協(xié)商解決或請裝飾市場管理辦公室及有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　2、雙方協(xié)議或調(diào)解不成時(shí)，雙方同意由同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可以向人民法院起訴）。

　　十一、附則

　　1、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份。

　　2、本合同甲乙雙方簽字后，即可生效。

　　十二、其他約定

　　1除甲方不能按時(shí)付款外，乙方不得停工。

　　2乙方施工期間，水電費(fèi)由甲方自理。

　　3嚴(yán)格按照報(bào)價(jià)表中所列項(xiàng)目施工。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　代表人：法定代表人：

　　單位地址：單位地址：

　　年月日年月日

裝飾工程合同書11

　　發(fā)包人編號(hào)：

　　承包人編號(hào)：

　　備案編號(hào)：

　　鑒證編號(hào)：

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：

　　1.2工程內(nèi)容：房屋間數(shù) 室廳;總建筑面積平方米。

　　1.3承包范圍： 1.4承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

　　1.5 開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　總?cè)諝v工期(包括法定節(jié)假日)：日

　　第2條合同價(jià)款與支付

　　2.1合同價(jià)款

　　金額(人民幣大寫)：￥：

　　2.2合同價(jià)款采用方式

　　雙方商定本合同價(jià)款采用第種方式確定。

　　(1)采用固定價(jià)格。固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算。包干風(fēng)險(xiǎn)包括 (2)采用可調(diào)價(jià)格，按照國家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程預(yù)付款

　　合同生效后，發(fā)包人向承包人預(yù)付工程款 %即人民幣(大寫) 預(yù)付款扣回的時(shí)間、比例：

　　2.4工程款(進(jìn)度款)支付

　　(1)工程款支付方式：

　　(2)工程款支付金額和時(shí)間：工程變更調(diào)整的合同價(jià)款及其他條款中約定的追加合同價(jià)款，應(yīng)與工程款(進(jìn)度款)同期調(diào)整支付。

　　發(fā)包人不按合同約定支付工程款(進(jìn)度款)，雙方未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第3條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份(費(fèi)用包含在合同價(jià)款內(nèi))。

　　第4條發(fā)包人工作

　　4.1指派為發(fā)包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、材料進(jìn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　4.2裝飾裝修工程開工前，負(fù)責(zé)向物業(yè)或者房屋管理機(jī)構(gòu)辦理申報(bào)登記，并應(yīng)當(dāng)與物業(yè)管理單位簽訂裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議，主動(dòng)接受監(jiān)督管理。如確實(shí)需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與周圍的鄰里關(guān)系。

　　4.4負(fù)責(zé)清除影響施工的障礙物。對(duì)房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。

　　4.5開工前應(yīng)確認(rèn)施工圖紙或作法說明，并向承包人進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　4.6負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。

　　第5條承包人工作

　　5.1指派為承包人駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

　　5.2嚴(yán)格按照圖紙或作法說明及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　5.3嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

　　5.4未經(jīng)發(fā)包人同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　5.5工程竣工未移交發(fā)包人之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　5.6保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　第6條材料供應(yīng)

　　6.1裝飾裝修工程使用的材料和設(shè)備必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。

　　6.2由發(fā)包人供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。

　　6.3凡由承包人采購的材料、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由承包人負(fù)責(zé)。

　　第7條安全生產(chǎn)和防火

　　7.1發(fā)包人提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

　　7.2發(fā)包人提供確認(rèn)的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防規(guī)定和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　7.3承包人進(jìn)行裝飾裝修活動(dòng)，要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的`安全防護(hù)和消防措施，不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè)，保證作業(yè)人員和周圍住房及財(cái)產(chǎn)的安全。

　　7.4由于承包人在裝飾裝修設(shè)計(jì)和施工過程中違反消防法及有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第8條工程質(zhì)量及驗(yàn)收

　　8.1雙方約定本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(可選擇優(yōu)良或合格)。

　　8.2優(yōu)良工程等級(jí)增加的經(jīng)濟(jì)支出 8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更及國家制定的現(xiàn)行裝飾裝修施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　8.4發(fā)承包雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。發(fā)包人不按時(shí)參加隱蔽工程和中間驗(yàn)收，承包人可自行驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)予承認(rèn)。

　　8.5工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人自接到驗(yàn)收通知兩日內(nèi)應(yīng)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收和移交手續(xù)。

　　8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第9條工程變更

　　9.1發(fā)包人對(duì)工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方均應(yīng)及時(shí)辦理變更洽商簽證，方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價(jià)款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設(shè)計(jì)和對(duì)原定材料的換用，必須經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)。

　　第10條竣工結(jié)算

　　10.1工程竣工合格后，承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出工程竣工結(jié)算報(bào)告，辦理竣工結(jié)算。發(fā)包人接到竣工資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。

　　10.2工程結(jié)算報(bào)告經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后，雙方簽字，三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第11條工程保修

　　11.1驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)當(dāng)出具住宅室內(nèi)裝飾裝修質(zhì)量保修書。

　　第12條違約責(zé)任

　　12.1由于發(fā)包人原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。每停工或窩工一天，發(fā)包人支付給承包人元。發(fā)包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的

　　支付滯納金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發(fā)包人元違約金。

　　工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扣除工程總價(jià)的 %。

　　12.3承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　12.4未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　12.5承包人向發(fā)包人推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標(biāo)的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　12.6未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　12.7因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　12.8雙方約定其它違約責(zé)任：

　　第13條爭議的解決方式

　　13.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交大連仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第14條不可抗力

　　14.1雙方關(guān)于不可抗力的約定：

　　第15條保險(xiǎn)

　　第16條

　　本合同正本兩份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數(shù)：

　　第17條

　　合同備案、鑒證

　　合同備案、鑒證：(現(xiàn)場簽字)

　　發(fā)包方：

　　法定代表人：

　　身份證號(hào)：

　　承包方：

　　法定代表人：

　　身份證號(hào)：

　　第18條

　　合同日期

裝飾工程合同書12

　　甲方:

　　乙方:

　　本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工、安裝任務(wù)(包工包料) 為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合裝修工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　工程地點(diǎn)：

　　房屋結(jié)構(gòu)：

　　1、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料(乙方提供裝修材料明細(xì)表);

　　(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　2、工程總造價(jià)和工程內(nèi)容:，設(shè)計(jì)費(fèi)元，管理費(fèi)_____________元，稅金________元，工程內(nèi)容見工程預(yù)算清單、施工圖。

　　3、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費(fèi)用以本工程報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。增加項(xiàng)目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后，簽字生效，另行計(jì)費(fèi)。

　　4、工期：雙方商定本工程工期為，按時(shí)按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù)，即簽定開工報(bào)告之日起。

　　二、甲方工作

　　1、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。

　　2、甲方向乙方提供施工所需的水、電。

　　3、甲方在開工前到物業(yè)辦理好一切裝修手續(xù)。

　　三、乙方工作

　　1、指派工地施工監(jiān)理，按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。

　　2、按照國家建設(shè)部有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，做好防火工作。

　　3、按照施工圖紙進(jìn)行施工。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　四、關(guān)于工程款結(jié)算的'約定

　　1、簽訂施工合同當(dāng)日付整。

　　2、工程進(jìn)場木工完工付整。

　　3、工程驗(yàn)收后全部結(jié)清計(jì)元尾款。

　　五、關(guān)于材料的約定

　　1、乙方根據(jù)圖紙的要求供應(yīng)材料。

　　六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定

　　1、甲方責(zé)任

　　A、不能按期付款而造成的損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。

　　B、因甲方原因變更設(shè)計(jì)造成材料、人工浪費(fèi)，損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。

　　C、因甲方原因(乙方違約除外)終止合同而工程量未過半，乙方應(yīng)收取實(shí)際工程款。

　　2、乙方責(zé)任

　　A、不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)。

　　B、在施工中違反操作規(guī)則造成人員傷害，責(zé)任由乙方自負(fù)。

　　C、由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)在工程結(jié)算款中扣除。

　　D、其它未約定事項(xiàng)由雙方協(xié)商解決。

　　七、關(guān)于設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定

　　1、乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)約見甲方審圖，經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可，乙方方可施工。

　　2、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工(安裝)。

　　3、在施工過程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)

　　4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，且工期不順延。

　　八、違約責(zé)任

　　按《合同法》有關(guān)規(guī)定。.

　　九、裝飾工程報(bào)價(jià)單，施工圖經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成一致的其他具體問題協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

　　十、本合同一式兩份,甲、乙各執(zhí)一份。

　　十一、本合同一經(jīng)雙方簽章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書13

　　合同編號(hào)：

　　購貨單位：(以下簡稱甲方)供貨單位：(以下簡稱乙方)

　　為了增強(qiáng)甲乙雙方的責(zé)任感，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保雙方實(shí)現(xiàn)各自的經(jīng)濟(jì)目的，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條材料品牌名稱

　　規(guī)格數(shù)量

　　單價(jià)交付時(shí)間

　　合計(jì)人民幣金額(大寫)

　　第二條產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按下列第()項(xiàng)執(zhí)行：

　　(1)按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

　　(2)無國家標(biāo)準(zhǔn)而有部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按部頒標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

　　(3)無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的，按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

　　(4)沒有上述標(biāo)準(zhǔn)的，或雖有上述標(biāo)準(zhǔn)，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)名稱和編號(hào)

　　第三條產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)

　　1.產(chǎn)品的交貨單位：

　　2.交貨方法，按下列第()項(xiàng)執(zhí)行：

　　1、乙方在收到甲方首批傳真訂單(或電話、短信通知)____個(gè)工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點(diǎn)。重復(fù)訂單，____個(gè)工作日內(nèi)將貨物送至合同指定地點(diǎn)。

　　九、雙方的權(quán)利和義務(wù)：

　　1、如果供應(yīng)的貨物行情有較大幅度的變化，經(jīng)雙方協(xié)商可根據(jù)市場價(jià)格對(duì)供貨產(chǎn)品的價(jià)格做出必要的調(diào)整。協(xié)商不成，仍按原條款執(zhí)行。

　　2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定另行提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的`手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)報(bào)告等手續(xù)。

　　4、甲方應(yīng)在乙方所送的貨物到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費(fèi)用(包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等)。

　　5、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費(fèi)用(包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測而免除。

　　6、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時(shí)間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金_________元。

　　7、雙方都應(yīng)保守對(duì)方的商業(yè)機(jī)密。

　　十、補(bǔ)充協(xié)議：___________________________________.

　　十一、特別聲明條款：_____________________________.

　　十二、合同有效期：________年____月____日起至20________年____月____日止。

　　十三、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后生效。雙方發(fā)生爭議時(shí)，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十四、合同簽訂地：

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法人代表：法人代表：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　日期：________年____月____日

裝飾工程合同書14

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進(jìn)行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審判決認(rèn)定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表，總工程造價(jià)為306406元，按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加，另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進(jìn)場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項(xiàng)目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

　　原審判決認(rèn)為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對(duì)該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元，由被告負(fù)擔(dān)。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項(xiàng)目，再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號(hào)民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。

　　本院認(rèn)為：本案的上訴爭議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的'案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí)，在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認(rèn)了以下事實(shí)：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價(jià)款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認(rèn)，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。

　　至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對(duì)于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對(duì)訟爭房屋工程質(zhì)量問題進(jìn)行處理，因原審法院對(duì)訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費(fèi)3120元，由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

裝飾工程合同書15

　　委托方：(簡稱甲方)____________

　　地址：____________

　　施工方：(簡稱乙方)：________

　　地址：________

　　茲有____________工程，經(jīng)雙方確定設(shè)計(jì)、預(yù)算，決定由乙方施工，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著相互協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點(diǎn)：________________

　　三、工程造價(jià)：預(yù)算價(jià)(人民幣)

　　四、工程承建范圍：

　　所有項(xiàng)目以甲乙雙方確定的預(yù)算書中內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　承包形式：⑴包工包料⑵包工⑶部分包料⑷業(yè)主自購

　　五、付款方式：

　　1.合同簽定當(dāng)天，甲方應(yīng)支付乙方工程款人民幣_(tái)__________;

　　2.乙方水電驗(yàn)收后，甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣_(tái)__________;

　　3.工程完成80%指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成，甲方應(yīng)付乙方工程款人民幣_(tái)_______;

　　4.竣工驗(yàn)收后____天內(nèi)，如無工程質(zhì)量遺留問題，甲方將本工程總造價(jià)的余額一次性支付給乙方。

　　5.工程款全部結(jié)清后，乙方向甲方開具收據(jù)為工程主要憑證。

　　六、工程期限：

　　1.雙方商定總工程為_____天(不含節(jié)假日)。開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日。

　　2.對(duì)以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期順延;

　　⑴工程質(zhì)量變化或設(shè)計(jì)變更;

　�、撇豢煽沽�;

　　⑶甲方同意工期順延的其他情況。

　　七、甲乙雙方職責(zé)：

　　甲方職責(zé)：

　　1.對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督管理;

　　2.對(duì)乙方的施工進(jìn)度進(jìn)行審核;

　　3.協(xié)助乙方安排施工場地;

　　4.負(fù)責(zé)辦理乙方進(jìn)場前的報(bào)批，報(bào)建及工人進(jìn)場的一切手續(xù);

　　5.按時(shí)支付乙方工程款，確保工程進(jìn)度。

　　6.無償提供施工期間的水源、電源。

　　7.甲方在堅(jiān)定合同時(shí)認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案，乙方在按設(shè)計(jì)方案正常施工或已施工完畢的項(xiàng)目，如甲方提出要更改或拆除重做，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方施工人員每人每天80元，材料損失按市場實(shí)際價(jià)格由甲方補(bǔ)償購買。

　　乙方職責(zé)：

　　1.乙方提供設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案以及圖紙必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB50325-)

　　2.必須嚴(yán)格按照執(zhí)行安全施工圖施工，確保工程質(zhì)量，按合同或補(bǔ)充協(xié)議所規(guī)定的`時(shí)間，如期完工，并保證正常使用。

　　3.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成本合同工程。

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定。

　　5.有責(zé)任做好材料、設(shè)備的采購、保管工作。

　　6.保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。

　　7.參加工程驗(yàn)收工作，準(zhǔn)備驗(yàn)收報(bào)告單。

　　8.嚴(yán)格按照雙方認(rèn)可的合同附件《裝修預(yù)算》所約定的供材方式和內(nèi)容進(jìn)行提供。

　　9. 提供的建筑裝飾裝修材料必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的十種《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量》標(biāo)準(zhǔn)，和經(jīng)行政部門批準(zhǔn)具有檢測資質(zhì)的專業(yè)檢測部門提供的檢測合格報(bào)告。

　　八、增減項(xiàng)目：

　　1.甲方要求減項(xiàng)的，應(yīng)在材料進(jìn)場前提出。否則應(yīng)按實(shí)際情況補(bǔ)償乙方材料費(fèi)用及材料搬運(yùn)費(fèi)用，并納入結(jié)算。

　　2.甲方要求增加的項(xiàng)目，應(yīng)在進(jìn)行此道工序一周前提出，并與乙方簽定項(xiàng)目追加單，工期相應(yīng)順延。

　　3.增加項(xiàng)目造價(jià)累計(jì)超過1000元的，應(yīng)納入二期工期款中支付。如已超過二期工程中支付日期，則應(yīng)在簽字項(xiàng)目追加單____日內(nèi)支付，否則乙方可不做此增項(xiàng)。

　　4.如須更改設(shè)計(jì)圖紙的，提出一方應(yīng)在進(jìn)行此項(xiàng)施工五天前提出，并出具相應(yīng)變更圖紙。

　　九、違約責(zé)任：

　　1.甲方未按時(shí)支付工程款，如經(jīng)乙方通知____日內(nèi)仍未付款。乙方可自行停工。同時(shí)甲方應(yīng)賠償乙方人工損失，人工按80元工日計(jì)。工期順延。

　　2.乙方未按本合同或其附件規(guī)定的日期交工，每逾期一天甲方可扣除乙方100元人民幣，并納入結(jié)算。

　　3.結(jié)算款的尾款必須嚴(yán)格按照付款方式支付，否則乙方將根據(jù)相關(guān)法律要求甲方履行。

　　4.施工過程中所有發(fā)生的安全事故以及造成的損失，均由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。

　　十、驗(yàn)收及保修;

　　1.驗(yàn)收日期以乙方向甲方提交書面申請____日期為準(zhǔn)。