包工包料施工合同

時間：2023-04-06 15:42:37 合同大全我要投稿

包工包料施工合同推薦度：
外墻保溫包工包料施工合同推薦度：
室內裝修包工包料施工合同推薦度：
包工包料施工合同推薦度：
農村自建房包工包料施工合同協議書推薦度：
相關推薦

包工包料施工合同(匯編15篇)

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編精心整理的包工包料施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

包工包料施工合同(匯編15篇)

包工包料施工合同1

　　發(fā)包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、承包范圍：根據平面圖及施工圖設計范圍內的所有內容施工，包工、包料、包工期、包質量、包驗收、包安全的承包形式。

　　四、合同工期：

　　根據工程總體進度分段實施，乙方根據每一階段甲方書面通知的具體工期要求施工。

　　五、工程內容：

　　1、項目供水管網安裝工程、排水管網安裝工程、供暖管網安裝工程、室外消防設施安裝工程(以上四項內容均含土建施工部分)。

　　2、工程具體施工內容為施工圖紙及設計變更、簽證全部內容，并依據甲方要求進行，乙方不得私自施工，工程施工內容須經甲乙雙方及監(jiān)理三方共同簽字確認，并作為結算依據。

　　六、質量標準及要求：

　　1、工程質量標準：達到合格標準。本工程執(zhí)行國家及相關行業(yè)現行的施工驗收規(guī)范，以及國家、自治區(qū)、自治州現行的質量評定標準，并嚴格按照施工圖紙設計要求施工，按規(guī)定做好試件和材料的試驗和報驗，確保工程質量，并按期完工。乙方必須保證本工程竣工驗收合格，若因質量問題影響工程竣工驗收，乙方承擔由此造成的全部損失。

　　2、工程質量要求：乙方所進的材料由甲方驗收同意后，再進行施工，各工序由甲方驗收同意后，進行下一道工序施工。未經甲方同意造成損失由乙方承擔。甲方此時僅對外觀和數量進行驗收確認，質量擔保責任按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　　3、乙方在工程質量上必須接受甲方的監(jiān)督，甲方發(fā)現其在主要進度控制點上延誤一日時，或在主要工程上存在重大質量問題時，甲方以書面形式通知乙方，乙方在收到甲方書面通知后一日內須采取有效措施糾正。否則甲方有權采取措施直至解除合同，調換施工隊伍。由此造成的實際損失，由乙方負責。

　　4、乙方所用材料設備要求：工程所需材料設備均由乙方按需采購，并對現場材料負責;采購的材料設備必須是“三證”齊全的合格產品，并有甲方負責人的簽字確認。

　　七、工程驗收：

　　分段工程竣工日內，由甲方協助乙方組織相關部門聯合驗收。工程驗收合格后，乙方將全部有效的技術檔案資料向甲方移交，并繪制竣工檔案、竣工圖一式份提交甲方存檔。

　　八、合同價款及工程款支付方式：

　　1、本工程合同價款采用可調價格合同，合同暫控價為萬元(大段工程完工后，按實際發(fā)生工程量、施工圖紙、甲方簽證及甲乙雙方共同簽字確認的書面文件等資料進行據實結算，最終結算價款以甲乙雙方確認的決算為準。

　　2、結算依據：

　　(1)材料價差，除甲乙雙方簽證外的價格，其余均按當地建設局發(fā)布的各階段人工、材料、機械臺班價格發(fā)布為準(其余部分的主要材料價格按現時市場價)。

　　(2)定額：建筑各持套用XJZJ-20__年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑消耗量定額》;裝修工程套用GYD-901-20__年《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額》;安裝工程套用GYDgz-201-20__年《全國統一安裝工程預算定額》;費用定額執(zhí)行XJZJ-20__年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》。

　　(3)估價表：《20__年地區(qū)單位估價表》。

　　(4)取費：20__年《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》類工程(其中管理費及利潤按限計取)相應費率計取，不計取冬施費和文明施工費。

　　(5)工程量按施工圖紙計算，圖紙外工程量按實簽證，材料及設備以甲方審定的作為結算價。

　　3、工程款支付方式：

　　本合同以雙方核準的月施工進度為支付依據，每月支付金額為已完工程量的 %，每月依次類推，待階段性工程竣工驗收后進行決算，決算定案后日內付到決算總額的%，剩余5%作為質量保修金待保修期滿后無

　　乙方報送的月度進度結算金額必須真實準確，若乙方報送的結算總金額或結算單項金額超過最終審定金額的 %，則甲方可按照超過部分的%在結算金額中扣罰。

　　上述約定付款金額及期限如因甲方資金原因不能按約定比例支付，乙方必須按甲方要求施工，保證按期交工。具體付款金額和時間雙方另行協商以書面形式確認。

　　九、甲、乙雙方的權利和義務：

　　甲方的權利和義務：

　　1、甲方委派負責施工過程中的'協調工作，確保施工現場具

　　2、甲方委派現場監(jiān)理人員對施工全過程進行監(jiān)督檢查。

　　3、本合同項目完工后，協助乙方盡快組織有關部門進行驗收。

　　4、乙方在甲方院內施工，甲方負責給予指導，并提供相關管網圖，以免施工時損壞。

　　5、乙方的權利和義務：

　　1、按照合同規(guī)定完成全部工作，并接受甲方的監(jiān)督檢查。

　　2、合理組織人力、物力及施工機具，保質保量保工期保安全完成施工任務。

　　3、嚴格按照甲方確認的施工內容和要求進行施工，保障工程質量、工程進度。

　　4、乙方施工期間必須保證施工現場清潔整齊，符合環(huán)境衛(wèi)生相關條例要求和文明施工現場要求，交工前將施工現場的建筑垃圾清運干凈，并杜絕任何違法、違章事故發(fā)生。

　　5、乙方在甲方工地施工期間，自覺遵守甲方的規(guī)章制度，如有違反，甲方將按照有關規(guī)定處罰。

　　6、乙方人員在施工過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方自行承擔，與甲方無關。

　　7、乙方在施工中造成市政管網及其他管線損壞的由乙方負責維修，所造成的損失由乙方負責賠償。

　　8、乙方負責提供竣工驗收資料和竣工圖，并負責其他相關驗收，工程保修期為兩年。保質期內乙方施工工程出現漏水、管裂或其他施工質量問題，由乙方及時無償維修。

　　十、違約責任：

　　1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按應付工程款百分之向乙方支付違約金。

　　2、乙方未按甲方要求，致使工程質量不合格必須返工，造成的損失由乙方全部承擔。

　　3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程預算總價百分之向甲方支付違約金。

　　4、乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工個工作日以上的，甲方有權解除合同，甲方解除合同的，乙方應向甲方支付工程預算總價款的3%作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。

　　5、乙方中途擅自更換工程主要負責人，或乙方現場代表不配合甲方工作或不能勝任工作的，甲方有權要求乙方更換相應人員，乙方應在甲方要求更換之日起日內更換。否則，甲方有權要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責任及甲方的損失由乙方承擔。

　　6、乙方擅自把工程分包或轉包給其他任何單位，甲方有權解除合同，乙方應按工程預算總價款的 %向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。

　　十一、本協議未盡事宜，雙方另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。因履行合同產生的爭議，雙方應盡量協商，協商不成時，則向本工程所在地法院申請訴訟解決。

　　十二、本合同一式份，甲方份，乙方份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　負責人：負責人：

　　年月日年月日

包工包料施工合同2

　　發(fā)包方（簡稱甲方）：

　　承包方（簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規(guī)定，經甲、乙雙方協商同意，達成協議如下：

　　一、工程范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　二、工期要求：

　　1、自年月日，從開工之日，樓房具備作業(yè)面后開工個月交工。

　　2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。

　　3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。（注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。）

　　三、施工質量要求：

　　四、工程驗收：

　　此工程經甲方驗收合格即視為合格。

　　五、合同價款與支付方式：

　　合同單價： /㎡，施工面積約㎡。合同總價款：工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。

　　六、其他約定：由于任何一方的.原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。

　　七、爭議的處理：執(zhí)行本合同中發(fā)生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至工程所在地法院。

　　八、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

包工包料施工合同3

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　身份證號：

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　身份證號：

　　一、協議內容：甲方委托乙方對房屋進行裝飾施工。

　　二、房屋總面積

　　三、裝修工程總造價______元，大寫______元整。

　　四、分期付款方式：

　　首期：甲方先付______元，訂金給乙方;

　　二期工程裝修到一半時，甲方再付元給乙方;

　　三期工程完工后十天內進行驗收報告，合格后甲方再付______元給乙方。

　　五、工程完成期限：本工程工期限______年______月______日起至______年______月______日止，共計天，如果到期還沒完工甲方有權對乙方按每天工程總價格的0.5%罰款。

　　六、備注：

　　七、乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關，由乙方自負，乙方的`施工人員必須注意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故，與甲方無關，乙方自負。

　　八、精心施工、認真負責、打造精品工程、保質保量完成任務。

　　九、工程在施工中，甲方更改施工方案，甲方應提前給乙方協商，乙方可另計單價。

　　十、違約責任：本協議雙方協商簽訂后共同遵守，甲方有意違約，應提前給乙方協商，如乙方不同意，甲方必須賠償，乙方工程造價價格30%作為違約金，另外已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方工程總款的30%作為違約金。

　　十一、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十二、協議到期，甲方如有意續(xù)約，應在計劃時間內與乙方進行協商，本協議共一頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方在合同有效期內，如發(fā)生糾紛，原則上采用和平協商，如協商不成可向當地人民法院提交訴訟解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

包工包料施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將“ 杭政儲出【20xx】9號地塊商品住宅 ” 防水工程發(fā)包給乙方施工，根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》甲方與發(fā)包方簽訂的《建設工程施工合同》以及相關工程補充協議和經濟文件的約定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、承包范圍：包工包料

　　2、防水工程報價

　　地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按 18 元/㎡。地下室側板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按 18 元/㎡。屋面及衛(wèi)生間防水具體施工方案及價格由甲乙雙方另行協商。

　　以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數為準，工程總價以實際完成的平方數×單價。

　　第二條甲方工作責任

　　2.1開工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發(fā)包方要求說明，并向乙方作現場交底;基層要平整、干凈、牢固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工規(guī)范要求;清除影響施工的障礙物。

　　2.2 合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門分項開工前要有具體的施工方案、方法、質量保證措施和技術交底工作。

　　2.3 甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場所等，并說明使用注意事項。

　　2.4 甲方協助乙方做好現場成品的保護、防盜等工作。

　　2.5 甲方負責該防水工程項目的質量、安全、進度、文明施工和技術的檢查和監(jiān)督，組織工程質量的檢查、驗收。

　　2.7 甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。

　　第三條乙方工作責任

　　3.1 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、工地安全規(guī)程、防火安全規(guī)定，按圖紙或雙方協定方案施工，參加驗收。

　　3.2工程完工未移交甲方前，負責對現場成品進行保護。

　　3.3施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.4乙方負責提供產品出廠檢驗報告、出廠合格證、現場抽樣檢驗報告、產品施工工藝并按時提供給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　4.1本工程按施工圖紙或雙方協定方案、做法說明、設計變更及國家制度的施工規(guī)范組織施工、驗收。

　　4.2采用合格的防水材料，進場施工。

　　第五條關于工程款支付的'約定

　　5.1 防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內，甲方將工程款付至工程總造價_80_%(除 5 %做質量保證金外)，其余款甲方在兩個月內需全部付清給乙方。

　　5.2 保修期滿甲方在一個星期內將保修金一次性支付給乙方。

　　第六條工程保修

　　6.1工程質量保修期為三個月，質量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時給乙方辦理保修金欠條，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。

　　6.2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。

　　6.3屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到保修通知之日后3個工作日內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質量保修金內扣除。

　　第七條違約責任

　　7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。

　　7.2方必須確保工程工期和施工質量及防水工程順利進行。如果基層達不到防水施工規(guī)范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。

　　7.3乙方在施工過程中，嚴格按圖紙或按雙方協定方案及甲方技術交底施工達到保質保量。

　　7.4方在施工中，甲方注意對成品進行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的由甲方負責費用。

　　八條爭議糾紛

　　8.1合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或有關部門進行調解。

　　8.2 未盡事宜，雙方共同協商，補充協議與本合同同具法律效力。

　　8.3本合同的執(zhí)行中發(fā)生爭議，當事人不愿通過協商時，應向甲方所在的人民法院起訴。

　　第十條本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程

　　竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

包工包料施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：私宅

　　2、結構層次：

　　3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村

　　4、建筑面積：平方米

　　二、承包方式：

　　包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

　　三、工程作業(yè)范圍及其內容：

　　1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

　　2、所有材料搬運。

　　四、建房材料要求：

　　1、多孔磚：

　　2、水泥：

　　3、鋼筋：

　　五、質量管理：

　　質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

　　六、工程進度：

　　合同工期：自年月日至年月日，總日歷天數為天。

　　七、安全、文明施工：

　　在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關。(工程造價包含乙方工人的保險費。)

　　八、結算價格及方式：

　　1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算(建筑面積按國家規(guī)范標準計算)

　　2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。

　　九、付款方式：

　　甲方根據工程進度付款，基礎結束付，主體結束付，粉刷結束付，工程竣工驗收付，無質量問題一年后付清。

　　十、現場用電：

　　費用有甲方負責。

　　十一、施工用水：

　　費用有甲方負責。

　　十二、合同的解除、終止：

　　1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的`工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。

　　2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

　　3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

　　4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

包工包料施工合同6

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　一、工程項目：裝修工程。

　　二、承包方式為包工。工程預算總金額(不含稅金)大寫: ， (小寫：￥元)

　　三、甲方要求增加或更改工程設計，須與乙方協商實行，由此導致延長工期的，由甲方承擔責任。

　　四、乙方應于年月日進行施工，年月日前完成，否則每逾期一天，乙方應按工程總造價的千分之一計付違約金，違約金可在工程費用內相扣減。

　　五、甲方經過審定施工方案(圖紙)后簽名蓋章確認。施工應按圖施工。施工現場實際尺寸與圖紙不相符時，應通知甲方協商修改后，蓋章確認方可施工。

　　六、甲方要求更改工程設計應書面通知乙方協商實行，雙方協商所更改的`設計，對乙方的工時及材料所造成的損失進行評估確認補償。施工當中業(yè)主要求增加項目的由雙方當時確認報價。

　　七、隱敝工程量應甲乙雙方派出代表進行現場度量, 應提前2天通知甲方而在需隱敝前時甲方代表還未到現場, 乙方有權自行隱敝并按乙方提供的工程量進行結算。甲乙雙方代表現場度量隱敝工程量后但甲方代表不簽字確認時乙方保存甲方代表手寫工程量數據以此為據進行結算.

　　八、乙方應在本工程項目完成后五天內，通知甲方并與其共同驗收，雙方應在甲方收到乙方驗收通知之日起5天內共同驗收完畢，雙方應在驗收文件上簽章確認。甲方如在收到乙方通知五天內不與乙方共同驗收或入住、使用，則視為甲方默認工程質量符合要求。

　　九、本工程施工期間，如遇不可抗力，則施工期限中斷，在消除不可抗力因素后，施工期限恢復計算。

　　十、本工程質量保修期為叁年，自雙方驗收之日起計算(注：若甲方人為損壞由甲方自行負責)。

　　十一、該工程結算：按現場實際已做展開工程量結算, 單價___ 面積___

　　十二、付款方式: 進場前預付工程款的40%.第二次預付工程款的30%.面漆完工預付工程款的20%.余款5%工程驗收合格10天內一次性付清。另留5%作為質保金，到期后甲方應按規(guī)定退還質保金。

　　十三、若乙方因違反施工規(guī)范，安全操作規(guī)范，防火法規(guī)，環(huán)保規(guī)定和雙方其它約定，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。

　　十四、本合同的其他附頁甲乙雙方簽名后生效。

　　十五、本合同一式兩份，自甲乙雙方簽名后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

包工包料施工合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發(fā)現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。

　　乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格及付款方式

　　經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。

　　先預付元整（大寫：）。工程如在農歷年月日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。付款元整（大寫：）。內墻及地平及外墻磚完工付款元整（大寫：）。剩余部分經甲方驗收合格后。

　　四、雙方責任

　　甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

　　五、質量要求

　　1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　2、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后甲方發(fā)現質量問題的，如：

　　1）所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。

　　2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。

　　4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。

　　六、注意安全

　　乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的.乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　七、工期要求

　　主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。

　　八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字（章）：

　　農歷日期：

　　乙方簽字（章）：

　　農歷日期：

　　在證人簽字（章）

　　農歷日期：

包工包料施工合同8

　　本家裝涂料工程承包合同書由下列各方于××年××月××日在××市訂立：

　　本合同各方當事人

　　甲方：

　　身份證號碼：

　　住址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　住址：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方本著互惠互利,共同受益的原則,經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，就家裝涂料工程承包事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條承包工程地址: ××

　　第二條承包范圍:

　　乙方承包甲方設計圖紙或施工任務中所含的內墻涂料裝飾項目.

　　第三條承包前準備:

　　1, 甲方于開工前××天,須為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具,陳設歸堆,遮蓋,以不影響施工為原則.

　　2, 提供施工期間的水源,電源.

　　第四條承包方式及承包價格:

　　1, 承包方式: □ 包工不包料,□ 包工包料.

　　2, 承包價格: 按甲乙雙方商定的總價格: ××元進行總價承包.

　　第五條工期和質量:

　　1, 本項目工期為××年××月××日起至××年××月××日止.

　　2, 乙方對工程負××年質量承諾.

　　第六條結算方法和付款方式:

　　1, 進場前請甲方將材料款付給乙方.

　　2, 工程完工經甲方驗收后, ××天內付清工程款;如果甲方未能如期結算,視同違約,甲方需按總工程款的××?天支付違約金.

　　第七條陳述和保證

　　甲方向乙方陳述和保證如下：

　　(1)其是具有完全民事行為能力的自然人;

　　(2)其有權進行本合同規(guī)定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同;

　　(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。

　　乙方向甲方陳述和保證如下：

　　(1) 其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;

　　(2) 其有權進行本合同規(guī)定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本合同;

　　(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的.義務;

　　第八條違約責任

　　本合同生效后各方應嚴格按合同的約定履行自己的義務，如果本合同任何一方違反本合同及有關法律法規(guī)的規(guī)定導致本合同未獲履行和未獲完全履行，違約方應承擔由此引起的全部責任。

　　第九條保密

　　一方對因家裝涂料工程承包而獲知的另一方的商業(yè)機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經另一方書面同意的除外。

　　第十條補充與變更

　　本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十一條不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

　　第十二條爭議的解決

　　本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十三條權利的保留

　　任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

　　第十四條后繼立法

　　除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。

　　第十五條合同的解釋

　　本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十六條生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　本合同—式××份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)××份，其他用于履行相關法律手續(xù)。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

包工包料施工合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　現根據國家相關法律、法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同.

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　第二條工程承包內容和單價

　　1、工程施工面積: 按實際面積算，使用防火保溫隔熱材料。

　　2、單價：外墻按元/ m2含材料款，其它項目見清單.

　　3、工程概算總價元(結算時按實際工作量結算為準)。

　　第三條施工搭架材料和搭架費用，由甲方無償提供。

　　第四條外墻施工工期天，自年月日起至年月日止。外墻施工時如受天氣等影響造成的拖延時間，工期則順期延長.

　　第五條工程價款的支付與結算方式

　　1、工程款支付方式：本合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的備料款，即人民幣元。在施工過程中，工程完成再付工程款，即人民幣元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后日內全部付清。

　　2、結算方式：工程驗收后須按驗收單實際數量和合同約定的單價進行工程決算，甲乙雙方共同辦理結算手續(xù)，結算完畢，當日內全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內付清工程款，甲方應按被拖欠額每日5‰的'違約金支付給乙方。

　　第六條違約責任

　　甲方的責任：

　　1、未能按照合同約定履行責任，造成乙方損失的;

　　2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產損失的;

　　3、不按合同約定給付工程款的。

　　乙方的責任：

　　1、工程質量按國家相關標準實行，如有不符合合同規(guī)定的;

　　2、工程不能按合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權拒付工程款.

　　3、三年質量保證，如出現質量問題，無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外) 合同違約的解決辦法：違反合同規(guī)定，雙方應本著友好的態(tài)度協商解決，協商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。

　　第七條施工中如頂面、墻面偏差超過30mm，甲方應按現場實際工程量協商補給乙方：。

　　第八條完工后甲方如需要清理工保潔，甲方應加工程保潔款每m2 按建筑面積計算。

　　第九條其它本合同一式貳份，甲方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，可另行協商訂立補充合同，與本合同具有同等法律效力。

　　公司地址:

　　聯系電話:

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　日期：年月日日期：年月日

包工包料施工合同10

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程

　　2、工程裝修面積：

　　3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。

　　4、工程期限：

　　根據雙方協商工程期限暫定為自年月日起至年月日止，若發(fā)生不可預見或不可抗力時，工期順延。

　　5、合同價款：

　　本合同工程每平米造價為：人民幣：元，總金額：元，金額大寫：元整。

　　二、甲方工作

　　1、負責協調現場施工。

　　2、參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。

　　三、乙方工作

　　1、施工中應嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成本合同工程。

　　2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。

　　3、乙方必須保證施工質量，發(fā)生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。

　　4、乙方應加強對現場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。

　　四、工期延誤

　　1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經甲方確認，工期可順延：工程量變化;不可抗力;甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。

　　3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。

　　五、工程驗收和保修

　　1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)隱蔽工程驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。

　　3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內如發(fā)現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　六、工程款支付方式：

　　工程總價款為：元，大寫：元。

　　全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預留總價工程款的%作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。

　　七、違約責任

　　1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

　　2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

　　八、爭議解決方式

　　本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協商或向消費者協會申請調解解決，協商或調解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。

　　九、勞動力管理

　　1、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。

　　3、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。

　　十、施工機具

　　1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。

　　十一、其他約定事項

　　1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。

　　2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。

　　3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內到達現場，如果由于乙方施工或提供的.材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，甲方可自行解決，并且甲方支出的所有費用均由乙方承擔。如在保修期內，因工程質量問題引發(fā)涉及水、電、燃氣等危及人身安全或其他財產安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費的所有合理費用。保修期內如發(fā)現有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。

　　十二、則附

　　1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

　　4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協商解決。

　　5、合同履行完畢后自動終止。

　　十三、附加條款

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：私宅

　　2、結構層次：

　　3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村

　　4、建筑面積：平方米

　　二、承包方式：

　　包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

　　三、工程作業(yè)范圍及其內容：

　　1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

　　2、所有材料搬運。

　　四、建房材料要求：

　　1、多孔磚：

　　2、水泥：

　　3、鋼筋：

　　五、質量管理：

　　質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

　　六、工程進度：

　　合同工期：自年月日至年月日，總日歷天數為天。

　　七、安全、文明施工：

　　在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的.安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）

　　八、結算價格及方式：

　　1、固定單價包干：元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規(guī)范標準計算）

　　2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內全部付清。

　　九、付款方式：

　　甲方根據工程進度付款，基礎結束付，主體結束付，粉刷結束付，工程竣工驗收付，無質量問題一年后付清。

　　十、現場用電：

　　費用有甲方負責。

　　十一、施工用水：

　　費用有甲方負責。

　　十二、合同的解除、終止：

　　1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。

　　2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

　　3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

　　4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

包工包料施工合同12

　　甲方：______________聯系電話：______________

　　乙方：______________聯系電話：______________

　　為確保工程按時按質竣工驗收，明確雙方各自義務，現將油漆工承包給乙方，特訂立如下合同：

　　一、承包方法：

　　承包方式：雙包，即包工包料。工作量：承包價格：______________

　　二、工程進度：

　　按照甲方的要求進度，自______________年______________月______________日至______________年______________月______________日止，乙方必須按合同進度按時完成，乙方如不能完成，甲方有權采取罰款進行制約。

　　三、工程質量：

　　必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求，盡量做到使客戶滿意。

　　四、安全：

　　必須保證施工安全，杜絕大小事故的.發(fā)生，禁止工作期間及中午飲酒，安全帽有乙方自備，但乙方必須購置符合國家安監(jiān)合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議，分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理，發(fā)現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　五、付款方式：

　　略

　　六、此合同一式兩份，雙方簽字有效，各持一份為憑，并作為雙方當事人法律依據。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________年______________月______________日

包工包料施工合同13

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方將位于的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的'施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、施工要求

　　1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。

　　三、付款方式

　　工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準。

　　1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。 3、第二層蓋好后付萬元。

　　4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。

　　四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。

　　五、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬元。

　　3、若乙方未在規(guī)定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。

　　六、本協議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方（簽字蓋章）：_____________________

　　乙方（簽字蓋章）：_____________________

　　_年_月_日

包工包料施工合同14

　　甲方(業(yè)主)(全稱)：(以下簡稱甲方)，電話：;

　　乙方(施工方)(全稱)：(以下簡稱乙方)電話：;

　　甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，

　　工程期限天，開工日期年月日，竣工日期年月日。

　　合同價款：本合同工程造價為(大寫)：

　　一、甲乙雙方應共同遵守以下條款：

　　甲方工作

　　1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管。竣工驗收后，乙方將鑰匙歸還甲方。

　　2、甲方提供施工期間的水源、電源;

　　3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，并監(jiān)督材料進場、竣工驗收。

　　乙方工作

　　1、乙方不拆動室內承重結構;

　　2、乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

　　3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況;材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發(fā)現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。

　　5、保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。

　　二、裝修項目

　　三、付款方式：

　　合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。

　　四、違約責任

　　1、合同雙方當事人中的.任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方全額經濟損失。

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。

　　五、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。

　　附則

　　1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同履行完畢后自動終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同15

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因建設柘榮縣北峰茗苑住宅樓需要，將該工程的模板交給乙方承攬安裝，為明確各自的權利義務，雙方本著互利互惠、平等自愿的原則;經協商一致，訂立以下合同條款：

　　一、承包內容：本項目所有模板的制作、安裝、拆除、運輸、門架支撐等全過程施工。承包方自備機械、電線、安全帽。

　　二、承包方式：實行包工、包料、包機械、包質量、包工期、包文明施工。

　　三、承包單價：模板施工元27.5元/㎡(按施工圖紙標注尺寸，按砼接觸面積計算面積，若設計變更按變更后的圖紙計算)，另約定不扣除樓扳面柱位面積和拄梁口面積(大于0.3㎡面積應扣除)該價格為一次性包干價，乙方在施工中除了設計變更引起工程量增加外，一律不再要求補價。若乙方中途因不能保證甲方的工期、品質、安全及違反國家有關法規(guī)而退場，甲方有權拒付工程承包余款，有權單方解除協議。

　　四、工程價款與支付方式：甲方在乙方材料基礎模板進場后5日內，A、B棟支付備料款2萬元，待第一層模板即：±0.000以下砼澆搗后5日內，A、B棟支付備料款3萬元，工程進度款按每月完成工程量的80%撥付(備料款每層按5000元由甲方扣回，直至扣完為止)。余下部分在模板安裝工程全部完工決算后30日內付清。

　　五、施工中，乙方所雇工人的點心，伙食、夜間加班費等均由乙方自理，

　　六、模板及相關材料：加工工具、所需設備、施工人員由乙方負責提供、乙方所提供的柱子、梁、樓板應大部分為新模板，其他部位可新舊搭配，但不得使用已脫皮模板。

　　七、甲方每次需要安裝模板時，應提前2天通知乙方，其中基礎及地下圈梁模板在合理的期限內抓緊時間完成，主體模板制作安裝時間每層七天包衛(wèi)生清理干凈(從柱子鋼筋綁好之日起計算，下大雨確實無法施工的除外)，零星模板制作安裝應隨叫隨到(應提前一天通知)，不得影響甲方工程施工進度。

　　八、乙方在模板制作安裝過程中應遵守各項安全制度，采取必要的安全防護措施。做好生產安全工作。

　　九、乙方在承擔模板制作安裝中，應自行組織班組完成，不得轉給第三人制作安裝。否則，甲方有權終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。

　　十、質量技術要求：分項質量的評定必須達到合格標準。并經工地和監(jiān)理等共同(或有權機關)認定;若達不到合格標準的，則合同價下調10%。

　　十一、安全要求：乙方進場人員必須遵守工地安全生產規(guī)章制度和國家的施工規(guī)定。接受公司、工地的安全教育和交底。負責安全生產責任狀中的義務職責，若乙方自身原因發(fā)生安全生產事故責任自負。

　　1、應有各班兼職安全員，開展班組的有關安全行為做好班前安全記錄，做好本班組的安全管理。

　　2、固定機械施工和特種工種操作人員，要特證上崗。

　　3、施工機具應按規(guī)定安裝必要的防護罩，使用前應經工地專職安全檢查，方可投入使用。

　　4、乙方必須提供工人的'身份證、暫住證、婚育證(復印件)如無辦理求職證(務工證)具體視當地規(guī)定理，甲方代辦所需費用乙方承擔。

　　5、乙方不能擅自開井架，嚴禁吊藍乘人，如發(fā)現一次罰款1000元，多次甲方有權終止合同。

　　6、超出井架吊欄模板不能從井架上料，否則每次罰款1000元。

　　7、提倡文明施工，工完場清并遵循甲方現場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監(jiān)理企業(yè)、甲方及其他班組間的關系。必須規(guī)定每一個工人遵循紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。

　　8、模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固，不準出現下垂、脹模、漏漿等現象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證品質。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應在拆模后立即承擔責任鑿平。在安裝及拆模后，應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈，避免影響下道工序的施工。工程完成后，必須把所有木工用料堆回規(guī)定位置，不準從樓層上往下倒建筑垃圾。

　　9、乙方必須嚴格遵循、執(zhí)行以上各項規(guī)定和規(guī)定，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在本月結算中一次扣除。，情節(jié)嚴重者則予清除離場。

　　10、工程品質及驗收標準：工程品質必須達到國家現行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理企業(yè)和甲方的規(guī)定。如果由于設計和管理指揮緣故造成損失，所有經濟全部由甲方承擔責任;由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方承擔責任，所造成的材料浪費及經濟損失全部由乙方承擔責任賠償。

　　十二、違約責任：

　　1、乙方在模板安裝過程中，若不按甲方提供的圖紙施工及設計要求施工，甲方有權終止合同，因乙方原因而影響工程質量的，甲方有權責令乙方返工，由此造成的損失由乙方承擔。

　　2、若甲方在建設過程中，停工超過一個月，甲方應結清工程款，同時乙方有權終止合同，拉走模板。

　　3、合同簽訂后任何一方不履行合同，應支付對方違約金5萬元。

　　4、乙方若不按合同約定的時間完成每批模板制作安裝，每逾期一天，則支付甲方工期延誤金500元，提前一天獎勵200元，逾期5天，甲方有權終止合同，另行安排他人安裝。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　十四、本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法人委托人：

　　代表：

　　地址：