建筑圍墻施工合同

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的建筑圍墻施工合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑圍墻施工合同1

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，達成一致意見，簽訂本合同，以茲共同遵守。

　　第1條工程名稱、工程地點

　　1.1工程名稱：武陟力威新能源設(shè)備制造有限公司廠區(qū)圍墻。

　　1.2工程地點：武陟縣喬廟鄉(xiāng)前趙村力威廠區(qū)。

　　第2條承包范圍、承包方式

　　2.1承包范圍：工程范圍包括圍墻地基和圍墻主體。北圍墻長 米、西圍墻長 米，南圍墻長 米、東圍墻長 米。

　　2.2施工內(nèi)容包括：基礎(chǔ)墊層( cm寬 cm厚3:7灰土墊層);基礎(chǔ)( cm高磚基礎(chǔ) 層， cm高磚基礎(chǔ) 層);西、北方向兩個圍墻墻體砌筑 m高磚圍墻，頂部做高 mm、外伸 mm磚壓頂房;東、南方向兩個圍墻墻體砌筑 m高磚;四面墻體每隔 米砌筑一個墻垛，墻垛要求砌筑 cm寬;墻體不做粉刷。

　　2.3承包方式：包工包料。

　　第3條合同價款

　　3.1本合同總價為

　　3.2本合同價款包括施工所需要的全部費用，包人工、包機械、包材料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明、包措施費、包施工用水用電費、已完成工程

　　第4條工期

　　4.1工期：日歷天，開始工作日期為年月日。

　　4.2因乙方原因，不能按期開工或中途無故停工，影響施工進度，工期不予順延。

　　4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致連續(xù)停工8小時以上，經(jīng)甲方審核確認并加蓋甲方公章后工期相應(yīng)順延，但甲方不承擔乙方由此造成的窩工、停工損失。

　　第5條工程變更

　　根據(jù)工程需要，甲方下發(fā)的設(shè)計變更通知單，乙方不得拒收，并嚴格按照變更要求進行施工。若增加工程施工量，工程費用另外計算。

　　第6條竣工結(jié)算

　　工程完工經(jīng)驗收合格后，按實際驗收合格的工程進度進行結(jié)算。

　　第7條付款方式

　　7.1乙方向甲方提供賬號，甲方以銀行劃款的方式進行結(jié)算。

　　7.2材料進場甲方支付第一筆款

7.3乙方將圍墻墻體砌筑1m高后甲方支付第二筆款

　　7.4乙方將圍墻墻體完工后甲方支付第三筆款

　　7.5甲方預留元作為質(zhì)保金，工程完工一年后支付

　　第8條甲方工作

　　8.1開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認的'施工圖紙或做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，辦理施工所涉及的各種配合、協(xié)調(diào)工作。

　　8.2指派為甲方駐工地代表，聯(lián)系電話：同履行。對工程質(zhì)量、進度、安全進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。

　　第9條乙方工作

　　9.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，制定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　9.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。

　　9.3乙方自備管線設(shè)施，承擔在本工程施工期間所發(fā)生的水費、電費。

　　9.4承擔在本工程施工期間所發(fā)生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切損失，并負全部法律責任。

　　第10條工程質(zhì)量

　　10.1工程質(zhì)量：合格(符合國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范及質(zhì)量要求)。

　　10.2符合設(shè)計要求。

　　10.3按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，乙方對所承包的工程質(zhì)量負無限責任。

　　10.4乙方每完成一項工程，必須經(jīng)甲方驗收合格，方準進入下道工序。

　　10.5乙方應(yīng)隨時接受甲方對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，因乙方施工的質(zhì)量問題造成的損失及工期延誤，乙方承擔全部責任及費用。

　　10.6乙方必須遵守甲方制訂的工程質(zhì)量管理辦法，對公司組織的三級大檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方必須認真進行整改、回復。

　　10.7乙方承包的工程，在竣工驗收后由于質(zhì)量問題引起的索賠，甲方直接從質(zhì)保金中扣除賠償金，不足部分，由乙方另行支付。

　　10.8由于乙方施工質(zhì)量存在瑕疵，造成工程質(zhì)量重大缺陷或驗收不合格，乙方承擔全部責任及費用。

　　第11條工程驗收

　　11.1由于乙方原因造成質(zhì)量事故，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　11.2工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收申請。甲方自接到驗收申請5日內(nèi)組織相關(guān)部門進行聯(lián)合驗收。經(jīng)驗收合格后，辦理移交手續(xù)。

　　第12條安全文明

　　12.1乙方施工前必須進行安全技術(shù)交底，保證安全用電，安全防護、負責對進場施工機械及工具進行檢測，確保機械工具安全。

　　12.2乙方必須對工人進行三級安全教育且每周不少于兩次安全知識培訓。

　　12.3因乙方違反安全操作規(guī)程導致工程損害或給甲方、第三人造成的損失，均由乙方承擔責任及費用。

　　12.4乙方施工管理過程中所發(fā)生的安全傷亡事故，由乙方負全部責任及費用。

　　12.5乙方保證施工現(xiàn)場文明施工，建筑垃圾、生活垃圾隨時清運出場。 12.6乙方在動力設(shè)備、輸電線路、地下管道、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，應(yīng)向甲方提交安全防護措施方案，經(jīng)甲方認可后方可實施。防護措施費由乙方承擔。

　　第13條材料供應(yīng)

　　13.1材料由乙方采購，如不符合質(zhì)量要求，應(yīng)禁止使用。若已使用，除無條件返工外對工程造成的損失由乙方負責。

　　13.2施工中甲方或監(jiān)理有權(quán)抽查乙方采購尚未使用的材料，如發(fā)現(xiàn)乙方使用的材料、設(shè)備不符合合同約定質(zhì)量標準，乙方不得使用，已經(jīng)使用的必須拆除重做，并將不合格材料清除出現(xiàn)場，由此造成的損失及工期延誤的責任均由乙方承擔。

　　第14條違約責任

　　14.1乙方不得出現(xiàn)違法分包及轉(zhuǎn)包行為，否則，乙方應(yīng)向甲方支付本合同價款10%的違約金。

　　14.2因乙方原因，本合同無法繼續(xù)履行時，甲方有權(quán)終止合同，乙方承擔由此給甲方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　第15條其他約定

　　本工程保修期為竣工后一年，在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，甲方應(yīng)第一時間通知乙方，若乙方24小時內(nèi)未進行維修，甲方可自行處理，所產(chǎn)生的一切費用均由乙方承擔。

　　第16條附則

　　16.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　16.2與本合同有關(guān)的一切爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均應(yīng)向合同簽訂地人民法院起訴。

　　16.3本合同項下一方致另一方的通知均應(yīng)以書面形式發(fā)出，如以面呈方式遞交，則送交當時視為送達;如以傳真方式送交，則以發(fā)出方傳真機顯示通知業(yè)已發(fā)送后24小時后視為送達。

　　16.4本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權(quán)代表：授權(quán)代表：

　　年月日：

建筑圍墻施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方就乙方承建甲方圍墻事宜，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同：

　　一、工程范圍及內(nèi)容：

　　1、乙方承建甲方位于地塊的施工圍墻工程，圍墻長度約 米左右。

　　2、該圍墻的建筑施工按照甲乙雙方確認的施工圖進行(見本合同附件)。

　　3、由于本地塊地質(zhì)原因，乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進行處理并承擔一切費用，以保證圍墻的安全建設(shè)和使用。

　　4、乙方在圍墻施工的同時，要做好圍墻的排水系統(tǒng)，保證圍墻的正常使用。

　　二、工程質(zhì)量：

　　1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達到驗收標準。

　　2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工。

　　3、乙方所承建圍墻在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。

　　三、工期： 年 月 日至 年 月 日。

　　四、工程價款及支付：

　　1、甲乙雙方協(xié)商確定，圍墻承建單價為每米元(全部費用包干)。

　　2、本工程無預付款，工程款按進度分階段支付給乙方(甲方不接受乙方任何形式的委托付款或轉(zhuǎn)付款要求)。具體如下：

　　A、工程款按每完成500米驗收合格后支付已完成工程量的80%進度款;

　　B、全部施工完畢經(jīng)甲方書面確認質(zhì)量符合要求后十五日內(nèi)，支付款達到合同總價的95%給乙方，乙方需提供工程發(fā)票;

　　C、留工程決算總價的5%作為保修金。保修金在保修期滿乙方履行全部保修責任后一月內(nèi)支付(保修期為兩年，自工程驗收合格次日起算)。

　　五、成品及半成品保護：

　　1、工程成品及半成品保護工作，從進場施工至該項工程驗收確認為止應(yīng)由乙方自行負責

　　2、乙方應(yīng)制訂出具體的措施作好成品、半成品保護工作……

　　3、乙方應(yīng)協(xié)助甲方搞好項目周邊的'工作，杜絕發(fā)生各種糾紛。如果出現(xiàn)糾紛，乙方應(yīng)自行與有關(guān)責任方協(xié)商解決，確保工程項目正常進行。

　　六、施工管理及協(xié)調(diào)：

　　1、乙方應(yīng)針對本工程特點制定施工方案(具體工期安排)交甲方審核

　　2、為加強現(xiàn)場管理，其施工負責人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系。

　　3、乙方應(yīng)加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定，自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生，維護好現(xiàn)場文明施工形象。若發(fā)生上述事件，乙方應(yīng)自行與責任方協(xié)商解決。

　　4、在乙方施工過程中，如果發(fā)生安全事故，由乙方自己承擔責任，與甲方無關(guān)。

　　5、在施工過程中，若因乙方原因?qū)е抡麄�工程項目產(chǎn)生不良影響，甲方有權(quán)向乙方索賠，其損失按實計算(直接、間接損失)，其費用直接從工程款中扣除。

　　七、工程質(zhì)量保修與售后服務(wù)：

　　在保修期內(nèi)，所發(fā)生的故障，由乙方負責無償返修，乙方應(yīng)在接到甲方電話通知24個小時內(nèi)上門維修，并在五天內(nèi)排除故障，超過此時間限制，乙方承擔此項維修費用的雙倍違約賠償金。在保修期內(nèi)圍墻垮塌導致人身傷亡事故，由乙方承擔全部責任。

　　八、違約責任：

　　1、乙方未按合同條件規(guī)定的質(zhì)量要求施工，甲方有權(quán)暫扣相關(guān)部分工程款直至乙方返工符合質(zhì)量要求，乙方自行承擔返工費用，且工期不得順延，還應(yīng)承擔給甲方造成的經(jīng)濟損失(費用按實計算)。

　　2、若因乙方原因而致圍墻工程工期延誤，則每延遲一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金1000元。工程質(zhì)量未達國家市政工程驗收標準合格等級，其價格按總價下浮10%結(jié)算。并賠償由此給甲方造成的全部損失(包括直接損失和間接損失)。甲方有權(quán)直接解除合同。

　　3、以上違約金甲方可直接從應(yīng)付工程款中扣除。

　　4、超出雙方確認工期十天視乙方嚴重違約，甲方有權(quán)變更或解除合同。

　　九、本合同一式四份，雙方各執(zhí)貳份。其中村委會作為乙方的擔保方與乙方共同承擔責任和義務(wù)。經(jīng)雙方蓋章后生效。

　　十、相關(guān)未盡事宜可由雙方另定補充協(xié)議確認，補充協(xié)議、本合同附件與本合同具同等法律效力。補充協(xié)議由雙方加蓋公章，設(shè)計變更和簽證應(yīng)由甲方加蓋公章。

　　十一、雙方在履行本合同及補充協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商未果，當事人一方可向本合同履行地(即工程所在地)人民法院提起訴訟。

　　甲方：(簽章)甲方代表：聯(lián)系電話：

　　乙方：(簽章)乙方代表：聯(lián)系電話：

【建筑圍墻施工合同】相關(guān)文章：

圍墻施工合同01-28

圍墻施工合同08-09

學校圍墻施工合同03-25

圍墻委托施工合同12-06

圍墻施工合同(精選15篇)04-22

圍墻施工合同(15篇)02-08

圍墻施工合同15篇01-31

圍墻施工合同精選15篇03-31

圍墻施工合同合集15篇04-18