- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
關(guān)于承攬加工合同
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì),合同起到的作用越來(lái)越大,在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么問(wèn)題來(lái)了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的關(guān)于承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
關(guān)于承攬加工合同1
定作方:
承攬方:
供料方:
甲方委托乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購(gòu)。
經(jīng)三方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、工程項(xiàng)目名稱:
二、施工地點(diǎn):
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項(xiàng),擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個(gè)工作日。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)中,質(zhì)量約定必須明確具體,不可口頭約定或模糊約定,以避免日后發(fā)生糾紛。
質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
雙方應(yīng)以樣品為準(zhǔn)來(lái)確定質(zhì)量,除了雙方封存樣品外,還應(yīng)提供書(shū)面的樣品質(zhì)量描述。
為了避免樣品的遺失、損壞或內(nèi)部質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)糾紛,請(qǐng)妥善保管樣品并確保在需要時(shí)能夠提供完整的樣品信息和資料。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、所有工程材料必須嚴(yán)格按照工程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)規(guī)定的規(guī)格和品質(zhì)要求選用。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。
2、乙方開(kāi)始實(shí)施施工時(shí),必須確保工地已經(jīng)具備了適宜的施工條件。
3、在施工過(guò)程中,我們將與物業(yè)管理或相關(guān)管理單位進(jìn)行協(xié)調(diào),確保施工活動(dòng)不會(huì)影響周邊環(huán)境和其他業(yè)主的正常生活。我們將及時(shí)與物業(yè)管理方溝通,協(xié)商施工時(shí)間、施工區(qū)域和施工方式,盡量減少對(duì)周邊環(huán)境和業(yè)主生活造成的影響。同時(shí),我們也會(huì)配合管理單位的相關(guān)要求,確保施工過(guò)程安全有序,做到施工與周邊環(huán)境的和諧共處。
4、負(fù)責(zé)合同約定門(mén)面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險(xiǎn)提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供,均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。
在承攬定制業(yè)務(wù)時(shí),尤其是當(dāng)定作方提供原材料時(shí),承攬方必須格外注意對(duì)原材料的質(zhì)量驗(yàn)收工作。只有經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的驗(yàn)收并確保合格后,才能將原材料入庫(kù)使用。
根據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定,如果承攬方因保管不善導(dǎo)致定作方提供的`原材料或完成的成果遭受毀損或滅失,承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
為此,承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、丙方應(yīng)當(dāng)提供符合約定的產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格和質(zhì)量。如果產(chǎn)品不符合約定標(biāo)準(zhǔn),但甲方同意接受并利用,雙方應(yīng)按照實(shí)際質(zhì)量重新協(xié)商定價(jià)。
2、甲方交貨后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,丙方應(yīng)承擔(dān)返工、返修、報(bào)廢等相關(guān)費(fèi)用,并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題造成的生產(chǎn)延誤承擔(dān)責(zé)任。
九、驗(yàn)收:
1、材料以工程預(yù)算書(shū)中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗(yàn)收。
3、項(xiàng)目施工完畢后,由乙方工程監(jiān)理先行進(jìn)行自檢。自檢合格后,工程驗(yàn)收單將上交給甲方,由甲乙雙方共同進(jìn)行驗(yàn)收。
4、甲方在驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量存在問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收單中詳細(xì)描述問(wèn)題,并邀請(qǐng)乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察確認(rèn)。經(jīng)雙方確認(rèn)確有質(zhì)量問(wèn)題的,乙方需承諾進(jìn)行后期整改。
5、工程驗(yàn)收單支付甲方時(shí),甲方應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章,收到工程驗(yàn)收單三日內(nèi),甲方無(wú)意見(jiàn)說(shuō)明或無(wú)任何書(shū)面意見(jiàn),視為驗(yàn)收合格。
十、保修:
1、甲方如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品損壞,應(yīng)立即通知乙方,并在12小時(shí)內(nèi)安排乙方工作人員前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢修和維護(hù)。乙方將及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并向甲方報(bào)告維修情況。
24小時(shí)內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責(zé)任:
1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。
2、在工程進(jìn)行過(guò)程中,若因乙方自身原因?qū)е聠T工或第三方遭受人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
3、由于乙方的不當(dāng)使用、擅自改造、災(zāi)害以及不可抗力等原因?qū)е轮破窊p壞,甲方免責(zé)。
十二、合同變更:
1、合同內(nèi)容及條款的變更,必須經(jīng)雙方代表另行起草合同附件,并在附件上簽字蓋章方為有效。
2、因合同變更造成與本合同相關(guān)內(nèi)容不符時(shí),以合同變更后的附件為依準(zhǔn)。
十三、違約責(zé)任:
1、甲方如因自身原因?qū)е聼o(wú)法在約定的施工期內(nèi)完成工程,每延遲一天需支付工程總額1%的違約金給乙方。
2、甲方若未能按時(shí)支付工程款項(xiàng),超過(guò)約定日期一天,將按工程總額的1%作為逾期罰款。
3、由于審批手續(xù)導(dǎo)致工程延遲或罰款,甲方將承擔(dān)所有相關(guān)責(zé)任。
4、甲方未按時(shí)支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),乙方保留所提供制品的所有權(quán)。
5、一方未經(jīng)另一方同意擅自違反合同約定的情況下,另一方有權(quán)停止繼續(xù)履行合同,并要求違約方承擔(dān)由此造成的損失。
6、雙方如發(fā)生糾紛,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可選擇向朝陽(yáng)法院提起訴訟。
十四、附件:
1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執(zhí)照
2、工程項(xiàng)目預(yù)算,施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議和解決均適應(yīng)中國(guó)法律。
2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份,雙方各持1份。
十六、其他
本合同如有任何未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商一致后可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后生效,作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
若本合同與補(bǔ)充協(xié)議有任何沖突的情況下,應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
若協(xié)商不成的,則適用其解釋的規(guī)定。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
_________年____月____日
丙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
_________年____月____日
關(guān)于承攬加工合同2
定作方:_______________(簡(jiǎn)稱甲方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
承攬方:_______________(簡(jiǎn)稱乙方)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、請(qǐng)?zhí)峁┮韵赂袷降男畔ⅲ盒吞?hào),單位,數(shù)量,單價(jià),金額。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的`提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責(zé)任:除非因不可抗力原因,否則任何一方未履行合同均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:若未能按時(shí)交付定制品或未能完成工作,應(yīng)支付相當(dāng)于未交付定制品或未完成工作部分價(jià)款總額___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:如需中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,應(yīng)賠償承攬方因此造成的一切損失。若中途廢止合同,若承攬方提供原材料,則需支付未履行部分價(jià)款總值的30%作為違約金;若承攬方未提供原材料,則需支付承攬方未履行部分酬金的50%作為違約金。其他違約行為將按照《加工承攬合同條例》第二十二條的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式兩份,正本雙方各執(zhí)一份,副本送工商行政管理局備案。
十一、本合同自雙方簽署之日起生效,有效期至________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開(kāi)戶銀行:______________
帳號(hào):__________________
_______年______月_____日
關(guān)于承攬加工合同3
定作單位:______________________________
_______________項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機(jī)械制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、加工品名:____________________高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、我們采取全包干的承攬方式,包括人工、輔材、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全以及綜合單價(jià)。在此模式下,我們將按照合同約定的價(jià)格一次性完成項(xiàng)目,并確保最終交付符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。
三、加工單價(jià):每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計(jì)_______________歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、下單后,我們將按照雙方確認(rèn)的加工制作排圖進(jìn)行制造。在預(yù)組裝前,我們會(huì)進(jìn)行坡口形成,并進(jìn)行驗(yàn)收,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí),我們還將提供防腐涂裝服務(wù)。最終交付的產(chǎn)品將由雙方簽字認(rèn)可。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購(gòu)
一、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排套材下料,排圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;
二、乙方應(yīng)自行采購(gòu)本加工構(gòu)件所需的所有輔材、措施用料,采用甲方控制下乙方供應(yīng)的方式。所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。
五、在經(jīng)過(guò)甲方批準(zhǔn)后,乙方可以考慮使用代替材料。如果因乙方原因使用了代用材料,乙方需承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、修改記錄、轉(zhuǎn)化說(shuō)明、變更通知、施工方案及相關(guān)技術(shù)文件,本乙方將嚴(yán)格遵照國(guó)家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》以及有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,保證本加工構(gòu)件的質(zhì)量符合要求。
二、質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、甲方須提供一套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料給乙方,交付完成后要收回,乙方不得保留任何技術(shù)資料的副本。甲方規(guī)定技術(shù)資料必須按其標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行記錄整理,采用特定的表格格式。
五、在完成加工和預(yù)組裝后,我們將按照國(guó)家頒布的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求,進(jìn)行驗(yàn)收交付。乙方將提供必需的技術(shù)資料和相關(guān)的質(zhì)量證明,并通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。同時(shí),我們會(huì)辦理交付手續(xù)。在出廠之前,我們會(huì)按照甲方的貫標(biāo)要求整理好加工的'技術(shù)資料,并交給甲方一份復(fù)印件。
六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn);如加工質(zhì)量不符合各項(xiàng)要求,乙方應(yīng)無(wú)償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的,乙方應(yīng)賠償甲方由此造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。
七、甲方的監(jiān)造人員負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查、監(jiān)督并辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,并不意味著乙方對(duì)加工構(gòu)件的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
關(guān)于承攬加工合同4
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項(xiàng),以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定,如加工說(shuō)明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行,準(zhǔn)時(shí)交貨。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
在制作產(chǎn)品時(shí),原材料是必不可少的。原材料可以由定制者或承攬者提供,但不管是哪一方提供,都需要明確對(duì)原材料質(zhì)量的要求。如果是定制者提供原材料,則承攬者需要更加謹(jǐn)慎地檢驗(yàn)原材料的質(zhì)量,并確保經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后入庫(kù)。根據(jù)合同法的規(guī)定,如果因?yàn)槌袛堈弑9懿簧茖?dǎo)致定制者提供的原材料或成品損壞、丟失,那么承攬者需要承擔(dān)賠償責(zé)任。因此,承攬者需要增強(qiáng)對(duì)原材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),確保安全保管原材料。
第三條乙方所交的.加工品應(yīng)保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗(yàn)收后,始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
定作方應(yīng)對(duì)自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對(duì)圖紙及技術(shù)方案提出異議時(shí),要及時(shí)核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會(huì)承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時(shí),廢料率為_(kāi)________。
第六條驗(yàn)收時(shí)的檢驗(yàn)方法是采用_________,正常檢驗(yàn),二級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計(jì)劃,alq為_(kāi)________,或正常檢驗(yàn),四級(jí)檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_(kāi)________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書(shū)面通知調(diào)整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質(zhì)量不良,致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí),乙方應(yīng)依下列辦法計(jì)算違約金付予甲方,但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者,則不在此限。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
在加工成品的交貨方式中,通常有兩種選擇:一種是由定制方在承包方的倉(cāng)庫(kù)提取貨物,另一種是由承包方將貨物送至雙方協(xié)商好的交貨地點(diǎn)。這兩種方式存在著不同程度的風(fēng)險(xiǎn)和損失可能性,因此雙方需要謹(jǐn)慎選擇最有利的交貨方式。
(一)過(guò)期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià),處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價(jià)處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分?jǐn)?shù)量,違約金以價(jià)款的一倍計(jì)算。
第八條通過(guò)驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時(shí),若發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工,其工時(shí)損失要由乙方負(fù)責(zé),如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果,則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價(jià)_________獎(jiǎng)勵(lì)金。
第十一條為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,甲方選擇與廠商建立合作關(guān)系。廠商在試用期間為三個(gè)月,每月需接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次。試用期滿后,只有考核評(píng)分達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)的廠商才能成為甲方的正式加工廠商。
第十二條每個(gè)月,我們的加工廠都會(huì)接受甲方的外包質(zhì)量管理檢查,以確保我們的產(chǎn)品符合高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。我們每月都會(huì)評(píng)估我們的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期和價(jià)格,并將這三個(gè)因素分別考核。一年一次總的考核將根據(jù)我們?cè)谶@三個(gè)方面的表現(xiàn)來(lái)劃分等級(jí),以便我們能夠不斷提高自己的工作表現(xiàn)。
第十三條付款條件:乙方交來(lái)的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
關(guān)于承攬加工合同5
委托方:____________
承攬方:_________________
1、加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(元)總價(jià)(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)淬火綜條支_____萬(wàn)____________________萬(wàn)_____萬(wàn)合計(jì)
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方將根據(jù)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行加工,并嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在加工過(guò)程和運(yùn)輸中,允許的`損壞率為千分之幾,但損壞的零件必須歸還給甲方。
3、原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:
____________________。
7、違約責(zé)任:
甲方委托乙方進(jìn)行鍍鋅、淬火等加工工作,乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成加工任務(wù)。若因乙方延遲交付而導(dǎo)致甲方經(jīng)濟(jì)損失,乙方需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任,每天按加工產(chǎn)品總值的千分之一交納罰金。另外,如果甲方未按時(shí)交付加工物品給乙方,導(dǎo)致乙方停工損失,甲方應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際損失賠償乙方。
甲方:________________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):__________________
乙方:____________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號(hào):_____________
____________年________月______日
關(guān)于承攬加工合同6
定作人:______________________ 合同編號(hào):______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點(diǎn):______________________
第一條:合同將包括項(xiàng)目細(xì)節(jié)、數(shù)量、報(bào)酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時(shí)間將在雙方商定后確定。
項(xiàng)目名稱及內(nèi) 容計(jì)量單位數(shù)量工作量(工時(shí))報(bào)酬交付期限
單價(jià)總金額
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條抱歉,我無(wú)法提供關(guān)于定制技木資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求。如果您需要幫助,請(qǐng)告訴我您的.具體需求,我會(huì)盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應(yīng)商提供。材料的檢驗(yàn)方法如下:
第六條定制人是否允許將項(xiàng)目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下,定制人會(huì)希望直接與主要工作的承攬方合作,確保項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度。如果定制人同意由第三方完成主要工作,通常是因?yàn)榈谌骄哂懈鼘I(yè)的技能或資源,能夠更好地完成任務(wù)。需要注意的是,無(wú)論工作由誰(shuí)完成,定制人都應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目的整體進(jìn)展負(fù)責(zé),并確保最終結(jié)果符合預(yù)期。
第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條 結(jié)算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫(xiě)): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責(zé)任:
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可以尋求當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)的調(diào)解;若調(diào)解仍無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn),雙方同意提交廣州仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。
第十四條 其他約定事項(xiàng):
廣州市工商行政管理局監(jiān)印
定作人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號(hào)碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開(kāi)戶銀行:______________________
賬號(hào):______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號(hào)碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開(kāi)戶銀行:______________________
賬號(hào):______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見(jiàn):______________________
經(jīng)辦人:_______________________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)______________________
年 月 日
關(guān)于承攬加工合同7
簽定日期:20xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話:xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話:xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:xxxxxxxxxx。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):xxxxxxxx。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
關(guān)于承攬加工合同8
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條
加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的',甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
。ǘ┮曳剑
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開(kāi)渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書(shū)面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書(shū)面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書(shū)面形式,可采用xx(書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書(shū)面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
。1)提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋?xiě)?yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn):xxxx簽訂地點(diǎn):xxxx
關(guān)于承攬加工合同9
定做方:_____________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承攬方:_____________
地址:_________
電話:____________
法定代表人:_________
甲方委托乙方進(jìn)行加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1、本合同規(guī)定,定做方委托承攬方進(jìn)行加工后,將所有加工制成品交付給定做方,此舉涉及定做方的所有相關(guān)法律事務(wù)。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法,按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購(gòu)單、發(fā)票或其它書(shū)面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書(shū),亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來(lái)的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
1、根據(jù)雙方約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定做方有權(quán)拒收任何不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),只有符合或高于樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品才會(huì)被接受。
2、承攬方應(yīng)當(dāng)為每件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有其他規(guī)定,應(yīng)以相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),承攬方應(yīng)提供完整的成品和相關(guān)資料文件。
四、訂單確認(rèn)
1、訂購(gòu)方應(yīng)以書(shū)面形式將訂購(gòu)信息發(fā)送給承包方,可以通過(guò)傳真或快遞的方式進(jìn)行發(fā)送。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購(gòu)數(shù)量_____套以上,特殊產(chǎn)品,指非承攬方正常產(chǎn)品(正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒(méi)有改動(dòng)的情況下)及新產(chǎn)品,雙方另行協(xié)商交貨期。
3、定制方需指定訂購(gòu)負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人親筆簽字或蓋章確認(rèn),方可生效,否則承接方將不接受該訂單。
4、特此確認(rèn),定制方傳真給承攬方的訂單一經(jīng)確認(rèn)后,即與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
1、雙方確認(rèn)產(chǎn)品訂單后,定做方須在訂單確認(rèn)日起____天內(nèi)支付總額的____%作為預(yù)付款給承攬方,剩余款項(xiàng)在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)支付給承攬方。
2、產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準(zhǔn)。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
2、承攬方在完成工作時(shí),應(yīng)當(dāng)按照合同約定選擇合適的原材料,并接受定做方的檢驗(yàn)。如果承攬方故意隱瞞原材料的質(zhì)量問(wèn)題,或者使用不符合合同規(guī)定的原材料導(dǎo)致定做品質(zhì)受損,定做方有權(quán)要求承攬方重新制作、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、在承攬方在履行定做方的要求時(shí),如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處,應(yīng)及時(shí)告知定做方;定做方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù),并提出修改意見(jiàn)。若承攬方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未獲得答復(fù),有權(quán)暫停工作,并及時(shí)通知定做方,因此所造成的損失需由定做方承擔(dān)。
2、定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
3、雙方合作,承攬方需提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)。如圖紙和技術(shù)資料有變更,承攬方應(yīng)及時(shí)告知定做方,經(jīng)定做方認(rèn)可后方可按訂單要求進(jìn)行生產(chǎn)。
八、價(jià)款
按照具體的`訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),需要按照?qǐng)D紙和樣品進(jìn)行驗(yàn)收。
2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告,以及國(guó)家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。
3、雙方約定的樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),定做方每批產(chǎn)品到貨后進(jìn)行檢驗(yàn)。若產(chǎn)品不符合樣品標(biāo)準(zhǔn),定做方將及時(shí)通知承攬方,要求在約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
4、定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
5、當(dāng)雙方對(duì)定制物品的質(zhì)量產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),可以委托法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),并由其提供檢驗(yàn)證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、定制物品的交付期限應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行。如果任何一方希望提前或延遲交付定制物品,必須事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行。
2、交付定制物品的日期計(jì)算方式如下:承攬方自行配送定制物品時(shí),以定制方收到物品并在物品上蓋章的日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸公司配送時(shí),以運(yùn)輸公司簽發(fā)的發(fā)貨日期為準(zhǔn);自行提取物品時(shí),以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但提取通知中必須包含足夠的提前時(shí)間給定制方。雙方有其他約定的,按照約定的方式計(jì)算。
十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用
1、發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運(yùn)輸過(guò)程安全。
2、發(fā)貨方應(yīng)根據(jù)收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式和送貨地點(diǎn),委托承運(yùn)單位進(jìn)行發(fā)運(yùn)。在裝載貨物時(shí),應(yīng)盡量充分利用運(yùn)輸工具的容量或承載能力,以降低運(yùn)輸成本。
3、承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi),由承攬方負(fù)擔(dān)。
十二、加工貿(mào)易手冊(cè)、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊(cè)由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào),但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等),導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失,由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方的產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經(jīng)定做方書(shū)面同意,不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊(cè)等宣傳品上。
3、未經(jīng)定做方事先書(shū)面同意,承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。
4、定制方不得將承接方所提供的產(chǎn)品價(jià)格透露給任何第三方。
5、雙方同意對(duì)所有定制方口頭或書(shū)面披露給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密,包括但不限于數(shù)據(jù)、圖紙、材料、規(guī)格、手冊(cè)、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定制方對(duì)承攬方有責(zé)任,也不得使任何第三方直接或間接地輕易獲取上述信息。
6、雙方同意根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)的要求,采取必要的技術(shù)措施保護(hù)存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù),防止未經(jīng)授權(quán)的第三方輕易獲取這些數(shù)據(jù)。
7、雙方同意,在本協(xié)議項(xiàng)下,定制方提供的所有文件,包括但不限于工業(yè)秘密和技術(shù)秘密,均受到保密義務(wù)的約束。
8、承攬方同意在收到定做方的要求后立即返還所有樣品和文件。即使在此期間雙方有業(yè)務(wù)往來(lái),承攬方也無(wú)權(quán)保留任何樣品或文件。如果根據(jù)承攬方的文件進(jìn)行澆鑄、再制造或抽選樣品或其復(fù)制品,承攬方同意將這些物品連同原始文件一起歸還給定做方。
9、以上所有資料(包括但不限于數(shù)據(jù)、圖表、樣品、規(guī)格、手冊(cè)、文件、模具、產(chǎn)品和其他信息)均屬定做方所有,未經(jīng)定做方許可,承攬方不得擅自使用或提供給第三方使用,也不得用于為第三方加工產(chǎn)品。
10、請(qǐng)務(wù)必小心處理專門(mén)為生產(chǎn)而寄送的樣品,并確保不讓任何第三方輕易獲取。僅在執(zhí)行訂單所需時(shí)才能使用照片、掃描或其他光學(xué)記錄。嚴(yán)禁將這些物品轉(zhuǎn)交給任何第三方。在訂單完成后,應(yīng)立即將樣品返還給定制方。
11、承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場(chǎng)生產(chǎn)制造。
12、在生產(chǎn)訂單的過(guò)程中,定做方和承攬方共同研發(fā)的成果及其中涵蓋的技術(shù)秘密應(yīng)屬于定做方的專有財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)定做方許可,承攬方不得擅自使用這些成果和技術(shù)秘密。
13、當(dāng)事人同意書(shū)面聲明,將上述合同條款約束于訂單生產(chǎn)相關(guān)的所有事宜,并確保所有員工遵守這些條款。
14、定制方有權(quán)在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際質(zhì)量與約定質(zhì)量的差異確定價(jià)格,可以適當(dāng)減少酬金或價(jià)款;如定做方不同意接受,則承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修整或更換責(zé)任,并承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任;若修整或更換后仍不符合合同規(guī)定,則定做方有權(quán)拒絕接收,由承攬方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
2、如果承包方交付的定制物品或完成的工作數(shù)量少于合同規(guī)定,定制方仍然需要的部分應(yīng)當(dāng)按照合同數(shù)量補(bǔ)足,逾期交付的部分則應(yīng)按照延遲交付的處理方式處理。如果定制方不再需要少交或延遲交付的部分,承包方應(yīng)當(dāng)賠償定制方因此而產(chǎn)生的損失。
3、如果定制物品未按合同規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝,需要進(jìn)行返工或重新包裝,這些費(fèi)用由承包方承擔(dān)。如果定制方不要求返工或重新包裝,而要求賠償損失,承包方應(yīng)支付定制方不合格包裝物低于合格包裝物價(jià)值的部分。如果包裝不符合合同規(guī)定導(dǎo)致定制物品損壞或丟失,由承包方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、逾期交付定制物品(包括返修、更換、補(bǔ)交等)的,應(yīng)向定制方支付違約金____元;(合同未明確規(guī)定的,應(yīng)參照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定制方支付違約金)若按酬金計(jì)算,每逾期一天,應(yīng)支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。
5、未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
6、如果無(wú)法交付定制物品或無(wú)法完成工作,應(yīng)支付無(wú)法交付定制物品或無(wú)法完成工作部分價(jià)款總值的15%至25%的違約金,或者酬金總額的30%至50%。
7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
8、對(duì)于代運(yùn)或送貨的定制物品,如果出現(xiàn)錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位的情況,除了按照合同規(guī)定負(fù)責(zé)將物品運(yùn)送到指定地點(diǎn)或接收單位外,還需要承擔(dān)額外的運(yùn)輸費(fèi)用以及延遲交付定制物品所造成的責(zé)任。
9、由于疏忽大意導(dǎo)致定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品損壞或丟失的情況發(fā)生,造成定做方損失的,需承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
10、未按合同規(guī)定的方式和時(shí)間對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或者在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻未按合同規(guī)定的時(shí)間通知定做方更換或補(bǔ)充的情況下,由承攬方承擔(dān)工作質(zhì)量和數(shù)量方面的責(zé)任。
11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12、承攬方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失,并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),若因不可抗力導(dǎo)致本合同無(wú)法履行,相關(guān)方可免責(zé)。
十六、合同解除
1、雙方同意,本合同簽訂后不得私自更改或解除。若因不可抗力導(dǎo)致無(wú)法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商一致后可進(jìn)行變更或解除。提出方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后的二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方,并按照協(xié)商達(dá)成的方案進(jìn)行合同變更或解除手續(xù)。
2、若承攬方未能在約定交貨期內(nèi)交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,并要求承攬方退還所有已支付的款項(xiàng)。若承攬方在解除合同后_____日內(nèi)仍未退款,則需按照約定每日向定做方支付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
雙方如發(fā)生本合同糾紛,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,應(yīng)提交_____________方所在地的人民法院訴訟解決。
本合同自______年____月____日起生效,至雙方履行完畢止,合同履行完畢即失效。在合同有效期內(nèi),除非經(jīng)雙方協(xié)商一致,否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同商定補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)與本合同具有同等法律效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定做方:_____________
公章:_________
法定代表人:_________
開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬方:_____________
公章:_________
法定代表人:_________
開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
關(guān)于承攬加工合同10
承攬方:________以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:________以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺(tái)130x40x90件120
塑料臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,對(duì)于木制品,必須嚴(yán)格掌握其木材的干燥程度,同時(shí)榫縫和肩角結(jié)構(gòu)也必須密不可分,確保結(jié)構(gòu)堅(jiān)固牢固;表面要求平整光滑,不存在任何形變、翹曲、撥縫或松榫等現(xiàn)象。而對(duì)于塑料制品,平直整齊是必要條件,四周不能有任何翹起或脫膠現(xiàn)象。在安裝玻璃時(shí),必須按照?qǐng)D紙標(biāo)示位置進(jìn)行,保證方正平直,容易安裝。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九_(tái)_______年二月一日前送交甲方。
在工作過(guò)程中,甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的圖紙存在問(wèn)題應(yīng)立即告知乙方,并要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出修改意見(jiàn)。若乙方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù),則甲方有權(quán)停止工作并通知乙方,因此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條 工程價(jià)款:
按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
加工成品制作完成后,甲方會(huì)通知乙方到工廠進(jìn)行驗(yàn)收。乙方必須在三天內(nèi)到場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為準(zhǔn)。若在驗(yàn)收中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方可以向縣物價(jià)局提出檢測(cè)要求。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
_____年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
甲方承擔(dān)運(yùn)輸責(zé)任,每件物品的運(yùn)輸費(fèi)用為2元,總共運(yùn)輸費(fèi)用為490元,全部由乙方支付。若因運(yùn)輸造成損失,甲方將負(fù)責(zé)賠償。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元)。
甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,如果甲方交付的定制物品數(shù)量少于合同規(guī)定的數(shù)量,而乙方仍需要這些物品,則甲方應(yīng)當(dāng)按照數(shù)量進(jìn)行補(bǔ)償,未補(bǔ)足的部分將被視為逾期交付。如果乙方不再需要這些物品,則有權(quán)解除合同,由此造成的任何損失將由甲方承擔(dān)。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的`價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金。
六,若由甲方承擔(dān)貨品運(yùn)輸責(zé)任,若在運(yùn)輸過(guò)程中導(dǎo)致定制物品受損,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)修理并確保達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。否則,乙方有權(quán)拒收貨物。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一,如果乙方在合同履行過(guò)程中改變定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起的一切責(zé)任和損失,并向甲方進(jìn)行賠償。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三,如果乙方未能按合同規(guī)定時(shí)間提供圖紙和其他技術(shù)資料,甲方在交付定做物的日期得以順延的情況下,有權(quán)要求乙方承擔(dān)由于停工待料導(dǎo)致的損失。
四,如果乙方未能按照合同規(guī)定及時(shí)付款,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行的相關(guān)規(guī)定支付違約金給甲方。
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_____年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:_____(蓋章)
代表人:_____(簽名)
地址:_____
電話:_____
開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):_____
__年___月__日
乙方:_____
代表人:_____
地址:_____
電話:_____
開(kāi)戶銀行:_____
帳號(hào):_____
__年___月__日
關(guān)于承攬加工合同11
______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
雙方本著公平合理的原則,基于《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方對(duì)上升下降管進(jìn)行加工制作。經(jīng)過(guò)充分協(xié)商和談判,達(dá)成一致意見(jiàn)并簽訂本合同,以確保雙方的權(quán)益得到保障,并遵守約定條款。
第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、甲方委托乙方加工制作某高爐大修項(xiàng)目的上升下降管和錨固件。乙方應(yīng)無(wú)條件接受任務(wù)并按要求完成。
二、我們采取全包干的承攬方式,包括人工、輔材、機(jī)械、工期、質(zhì)量、安全以及綜合單價(jià)。在此模式下,我們將按照合同約定的價(jià)格一次性完成項(xiàng)目,并確保最終交付符合質(zhì)量要求和安全規(guī)范。
三、加工單價(jià):每噸壹仟元整人民幣(¥:1000、00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五、本加工構(gòu)件未進(jìn)行防腐涂裝,甲方可選擇分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝,也可自行處理。乙方將免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身服務(wù),以確保加工質(zhì)量。
六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限為50個(gè)日歷天,乙方應(yīng)按照甲方的施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)完成構(gòu)件加工。具體交付日期甲方將提前5天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認(rèn)可的加工制作排版圖交付;預(yù)組裝前坡口形成,再進(jìn)行預(yù)組裝驗(yàn)收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條加工材料供應(yīng)與采購(gòu)
一、甲方應(yīng)提供所有工程所需的鋼材,并將其送至乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方須指派專人向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù),并按照制定的材料預(yù)算進(jìn)行使用(板材材損3%)。組織排版、套材下料的責(zé)任由乙方承擔(dān),排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)后才能進(jìn)行下料切割,如超領(lǐng)或浪費(fèi)材料,甲方有權(quán)回收或在乙方工程款中扣除同期市場(chǎng)價(jià)并加收5%的采管費(fèi)。
二、乙方應(yīng)自行采購(gòu)本加工構(gòu)件所需的所有輔助材料和措施用料,采用甲方控制乙方供應(yīng)的形式。所有采購(gòu)的'材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、修改記錄、轉(zhuǎn)化說(shuō)明、變更通知、施工方案及相關(guān)技術(shù)文件,本乙方將嚴(yán)格遵照國(guó)家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》以及有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,保證本加工構(gòu)件的質(zhì)量符合要求。
二、質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、甲方須提供一套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料給乙方,交付完成后要收回,乙方不得保留任何技術(shù)資料的副本。甲方規(guī)定技術(shù)資料必須按其標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行記錄整理,采用特定的表格格式。
五、驗(yàn)收交付:以國(guó)家頒發(fā)的工程驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時(shí)驗(yàn)收,辦理交付手續(xù)。
六、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時(shí)接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn);乙方應(yīng)無(wú)償返工或修理直至達(dá)到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒、修改的費(fèi)用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無(wú)法修理的。
七、甲方的監(jiān)造人員負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查、監(jiān)督并辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員簽字驗(yàn)收只代表甲方對(duì)乙方工序質(zhì)量的認(rèn)可,并不意味著乙方對(duì)加工構(gòu)件的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。
甲方:______乙方:______
簽約人:______簽約人:______
簽約地點(diǎn):______簽約日期:______
關(guān)于承攬加工合同12
定作人:
簽訂地點(diǎn):
承攬人:
簽訂時(shí)間:年月日
第一條 加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱、型號(hào)單位、單價(jià)金額合計(jì)
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě)):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第二條 定作人提供的材料
材料規(guī)格
計(jì)量
數(shù)量質(zhì)量
提供日期
消耗定額
名稱型號(hào)單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條 承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條 承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
第七條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的`,在日內(nèi)向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點(diǎn):
第十一條 加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限:
第十二條 報(bào)酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫(xiě))元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報(bào)酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責(zé)任:
第十七條 合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會(huì)仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項(xiàng):
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號(hào)碼:
居民身份證號(hào)碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開(kāi)戶銀行:
開(kāi)戶銀行:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
賬號(hào):
賬號(hào):
經(jīng)辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監(jiān)制部門(mén):
印制單位:
關(guān)于承攬加工合同13
訂做方(以下簡(jiǎn)稱需方):_________________
承攬方(以下簡(jiǎn)稱供方):_________________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《_____________》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標(biāo)的物名稱:電腦顯示器規(guī)格:24英寸數(shù)量:50臺(tái)單價(jià):1200元金額:60000元
二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,由我方按照需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙進(jìn)行加工。
三、請(qǐng)供應(yīng)商嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工產(chǎn)品,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求,并配合甲方的.監(jiān)督檢查。
四、交貨地點(diǎn):供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨;
五、交貨時(shí)間:合同簽訂生效后,第一批樣品芯模交貨時(shí)間為_(kāi)_______月________日,第二批樣品芯模交貨時(shí)間為_(kāi)_______月________日。
六、需方以標(biāo)的物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結(jié)算。
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款________元,需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)(以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn))。
八、貨物所有權(quán)自付清全部貨款之日起轉(zhuǎn)移,但買方未履行支付全部貨款的義務(wù)時(shí),貨物仍歸賣方所有。
九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):我們將通過(guò)汽運(yùn)的方式將貨物運(yùn)送至施工現(xiàn)場(chǎng)。供方將負(fù)責(zé)幫助配貨并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。至于工地的卸車和其他費(fèi)用將由需方承擔(dān)。
十、本合同解除的條件為:雙方履行完合同約定的義務(wù)或經(jīng)雙方協(xié)商一致解除合同。
十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);
十二、合同糾紛的解決方式主要包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等途徑。當(dāng)發(fā)生合同糾紛時(shí),首先應(yīng)當(dāng)通過(guò)協(xié)商的方式進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào),尋求雙方的共識(shí)和解決方案。如果協(xié)商不成,可以選擇向相關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁解決糾紛,或者依法向人民法院提起訴訟解決糾紛。不同的解決方式適用于不同情況下的合同糾紛,當(dāng)事人可以根據(jù)具體情況選擇合適的解決途徑。
十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
訂做方:____________________
承攬方:____________________
單位:________________
單位:________________
法定代理人:________________
法定代理人:________________
委托代理人:________________
委托代理人:________________
電話:________________
電話:________________
開(kāi)戶行:________________
戶名:________________
帳號(hào):________________
卡號(hào):________________
郵編:________________
郵編:________________
簽訂時(shí)間:________________
關(guān)于承攬加工合同14
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
2.產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方在加工過(guò)程中應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,確保產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期質(zhì)量。在加工和運(yùn)輸過(guò)程中,允許產(chǎn)品損壞率不超過(guò)千分之一,但損壞的產(chǎn)品必須歸還給甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:____________________。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方進(jìn)行家具制作,乙方應(yīng)按照合同約定的交貨時(shí)間和數(shù)量完成制作。若乙方未能按時(shí)交貨,應(yīng)承擔(dān)甲方因此而遭受的'經(jīng)濟(jì)損失,罰金為每天加工產(chǎn)品總值的千分之五。若甲方未按照約定時(shí)間和數(shù)量交付所需材料,導(dǎo)致乙方停工并產(chǎn)生損失,甲方應(yīng)按照實(shí)際損失進(jìn)行賠償。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
關(guān)于承攬加工合同15
定作方:_____(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:_____(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產(chǎn)品:_____
品名___________
規(guī)格型號(hào)___________
單位___________
數(shù)量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
1、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3、履行的期限、地點(diǎn)和方式:
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5、結(jié)算方式:
6、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
。1)若承攬方未能按照合同要求交付定制產(chǎn)品或完成工作,則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。具體來(lái)說(shuō),承攬方應(yīng)支付相應(yīng)的違約金,其金額應(yīng)為未能交付定制產(chǎn)品或未能完成工作部分的價(jià)值總額的.____%或酬金總額的____%。
。2)定做方的違約責(zé)任:如果中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,定做方需要賠償承攬方因此造成的損失。如果在中途解除合同,而承攬方已經(jīng)提供了原材料,定做方需要償付未履行部分價(jià)款總值的20%作為違約金。如果承攬方?jīng)]有提供原材料,則定做方需要償付承攬方以未履行部分價(jià)款總值的50%作為違約金。
分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款:
8、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書(shū)面協(xié)議,作為附件。
9、在本合同履行過(guò)程中,如發(fā)生任何糾紛,雙方應(yīng)首先及時(shí)通過(guò)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商無(wú)果,任何一方均有權(quán)向合同管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或調(diào)解,也可以選擇直接向人民法院提起訴訟。
10、本合同一式____份,正本雙方各執(zhí)____份。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:____
承攬方:____
法定代表人:____
法定代表人:____
____年____月____日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同07-21
承攬加工合同09-10
加工承攬合同07-15
承攬加工合同11-12
(精選)加工承攬合同07-17
加工承攬合同02-22
承攬加工合同11-23
加工承攬合同經(jīng)典03-07
加工承攬合同12-10
加工承攬合同07-18