汽車買賣合同（通用15篇）
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編整理的汽車買賣合同，希望對大家有所幫助。
汽車買賣合同1
出賣人：
合同編號：
買受人：
簽訂地點：
簽訂日期：年月日
一、汽車型號及金額：
二、交車地點、方式：
交車地點：交車時間：
付款方式：付款時間：
三、質(zhì)量、維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的.產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售發(fā)票；
�。�2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。
�。ㄒ陨�3、4、5項如沒有，售前應說明）
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（雙方協(xié)商）：
五、爭議的解決方式：
凡因本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會天津國際經(jīng)濟金融仲裁中心，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存一份（市場留存期一年）。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人：出賣人：
買受人姓名（章）：出賣人姓名（章）：
地址：地址：
電話：電話：
汽車買賣合同2
買方：____________(以下簡稱甲方)
賣方：____________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：____________
第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：
車號：____________
顏色：____________
產(chǎn)地：____________
型號：____________
發(fā)動機號碼：____________(拓印粘貼)
底盤號碼：____________(拓印粘貼)
第二條：甲方向乙方支付車款人民幣________元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。
第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金________元，三日內(nèi)再支付第一筆車款現(xiàn)金萬元;其余部分車款在該車辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。
第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證將該車全部所有權(quán)交付甲方，不得設(shè)置抵押，質(zhì)押等，他人對該車無任何權(quán)利要求。如有瑕疵，依照第九條執(zhí)行。
第五條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務。
第六條：乙方應交付給甲方該車的.全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條：乙方應保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。
第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。
第九條：乙方違反本合同，應向甲方雙倍返還定金。
第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(授權(quán)簽字人)：____________
乙方(授權(quán)簽字人)：____________
住址：____________
住址：____________
證件號碼：____________
證件號碼：____________
日期：____________
日期：____________
汽車買賣合同3
甲方（銷售方）：________________
乙方（買受方）：________________
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、公平、誠實信用的原則，就汽車買賣事宜，訂立本合同。
第一條交易汽車基本信息及配置
第二條質(zhì)量標準甲方出售的車輛，質(zhì)量應當符合出廠時的國家標準，且不低于生產(chǎn)者出廠檢驗標準，是國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品。
第三條價款
車輛價格每臺____________元（人民幣），大寫_______________。數(shù)量_____臺，總計____________元（人民幣），大寫。
第四條支付方式雙方同意按照以下第種方式支付車輛價款：________________
1、簽署本合同時，支付全部車價款____________元（人民幣），大寫。
2、簽署本合同時，首付全部車價款的_____%，即____________元，大寫；余款____________元（人民幣），大寫，于______年______月______日前付清。
3、分期付款。
4、其他。乙方應當將車價款付至甲方的財務部門或甲方指定的賬號（收款人：________________開戶行：________________銀行賬號：________________），不得將車價款付給甲方銷售人員。
第五條交付與驗收
1、交車方式：________________□甲方送車上門□乙方自提□其他。
2、交車地點：________________。
3、交車日期：___________年______月______日前。
4、交車時里程表顯示數(shù)應符合國家標準，不大于公里。
5、甲方交付車輛時應提供：
�。�1）銷售發(fā)票；
（2）車輛使用說明書或用戶使用手冊；
�。�3）質(zhì)量服務卡或三包憑證、維修保養(yǎng)手冊等隨車文件。
交付車輛后______日內(nèi)，提供（國產(chǎn)）車輛合格證或（進口）海關(guān)進口證明及商品檢驗單。
6、車輛交付時應當場驗收。甲方應配合乙方對所購車輛型號規(guī)格、外觀、輪胎、內(nèi)飾、配置、備件、基本使用功能等進行確認，雙方應簽署《車輛驗收交接書》（詳見本合同附件）。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應當場向甲方提出，并在《車輛驗收交接書》上作詳細記錄；對確屬質(zhì)量問題且符合相關(guān)規(guī)定的，乙方有權(quán)要求更換車輛，更換車輛的費用由甲方承擔。
7、甲方向乙方交付車輛且雙方簽署《車輛驗收交接書》，即為車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風險責任由乙方承擔。
第六條雙方的義務
1、甲方應當按照國家、地方的相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準，對其所出售的車輛承擔質(zhì)量保證責任和“三包”責任。
2、甲方出售車輛屬于事故車、有維修記錄車、處理品車、改裝車、“三包”退換車，應當事先向乙方作出書面說明。
3、乙方應當按照合同約定的.時間、方式付款和提取所購車輛。
4、乙方應為《機動車行駛證》登記的車輛所有人。
第七條違約責任與合同解除
1、甲方逾期交付車輛的，應每天按乙方已交付車款的萬分之向乙方支付違約金；逾期交付車輛超過天的，乙方有權(quán)解除本合同，要求甲方退還已交車款并按車輛價款的萬分之支付違約金。
2、乙方逾期支付車輛價款的，應每天按逾期支付部分價款的萬分之向甲方支付違約金；逾期付款超過天的，甲方有權(quán)解除本合同，要求乙方按車輛價款的萬分之支付違約金。
3、一方無正當理由單方解除合同的，應按的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金。給對方造成損失的，依法承擔賠償責任。
第八條不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
第九條爭議解決方式
本合同在履行中如發(fā)生爭議，可以協(xié)商解決或向消費者協(xié)會申請調(diào)解或向有關(guān)行政部門投訴；協(xié)商、調(diào)解解決不成或不愿意協(xié)商、調(diào)解的，雙方可選擇以下第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁；
2、向人民法院起訴。
第十條其他第十一條未盡事宜
1、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。車輛驗收交接書、補充協(xié)議均為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式二份，甲、乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：__________乙方（簽字或蓋章）：________
住所：________________住所（址）：________________
郵編：________________郵編：________________
營業(yè)執(zhí)照號碼：________________身份證號
法定代表人：________________組織機構(gòu)代碼：____________
電話：________________聯(lián)系電話：________________
聯(lián)系人：________________委托代理人：________________
電話：________________電話：________________
簽約日期：_______________簽約地點：________________
汽車買賣合同4
出賣人：（以下簡稱甲方）
簽定地點：
買受人：（以下簡稱乙方）
簽定時間：__年_月_日
一、汽車型號及金額：
汽車
品牌_型號_發(fā)動
機號_合格
證號_車架號_海關(guān)
單號_商檢
單號_顏色價格_備注
二、交車地點、方式：
交車地點：_交車時間：
付款方式：_付款時間：
三、質(zhì)量、維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的車質(zhì)量標準。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售票；
（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
�。�4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應說明）
5、買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7、汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的`質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（雙方協(xié)商）：
五、合同爭議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
1、提交_仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存_份（市場留存期一年）。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
汽車買賣合同5
賣方：
買方：
第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：
車主名稱：
號牌號碼：
廠牌型號：
初次登記日期：
發(fā)動機號：
車架號：
養(yǎng)路費繳付有效期自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日。
最近一次年檢時間：年月。
行駛公里數(shù)：公里。
車輛使用性質(zhì)：(/)客運、(/)貨運、(是)出租、(/)租賃、(/)非營運、(/)其它。
第二條車款及交驗車
車款為(不含稅費)元;大寫元整。
買方應于年月日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內(nèi)向買方支付全部車款。
賣方應在收到車款后當天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費負擔方式為：全部由方負擔。
相關(guān)文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。
第三條雙方權(quán)利義務
1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關(guān)文件，并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負責(其中因交通事故發(fā)生的費用、養(yǎng)路費和相關(guān)罰款等全部費用)。
第四條違約責任
1.第三人對車輛主張權(quán)力并有確實證據(jù)的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應每日按車款%的標準支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的.，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔一切損失。
第五條合同爭議的解決辦法
此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo。
第六條買賣雙方其他約定事項
車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。
此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方(章)：
買方(章)：
_______年_____月_____日
汽車買賣合同6
隨著市場經(jīng)濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認定無效，有些法院則認定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據(jù)、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同�！�
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)
《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)�！睋�(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標的物的'所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應認定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認定合同無效錯誤，應予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的這一主張，本院應予認定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應認定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應承擔違約責任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應視為違約行為，也應承擔違約責任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費2000元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務院貿(mào)易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據(jù)不足，應予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同7
甲方：________________
乙方：________________
為了明確舊機動車時買賣雙方各自應承擔的法律責任及義務，經(jīng)雙方自愿同意簽定以下協(xié)議：(售車方簡稱為甲方，購車方簡稱為乙方)
一、甲方將車主______的'______轎車，牌號______，發(fā)動機號____________，車架號____________轉(zhuǎn)讓給乙方，雙方達成成交總額為(人幣)____________，小寫______。
二、甲方應對該車手續(xù)及車輛的合法性負責(包括該車在______年月日前所發(fā)生的一切交通事故及經(jīng)濟糾紛)。該車自交車之日起(時間______年月日起)所發(fā)生的交通事故及違法活動均由乙方負責與甲方無關(guān)。
三、該車若須辦理過戶事宜，過戶費由______方承擔，過戶時雙方應主動配合辦理轉(zhuǎn)戶所需手續(xù)及車輛。該車自交車之日起，該車以后所需費用均由乙方負責購買(包括養(yǎng)路費、年審費及保險費)。
四、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽定協(xié)議時均對(車身及發(fā)動機工作狀況表示認同)。
五、備注(未盡事宜雙方約定處理)：
六、該一式兩份，雙方簽字生效，雙方不得違約，不得對成交金額提出異議，不退車及車款。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
汽車買賣合同8
合同編號：________________
出賣人：____________________
買受人：____________________
簽訂地點：__________________
簽訂日期：__________________
一、汽車型號及金額
汽車品牌
型號發(fā)動機號合格證號車架號海關(guān)單號商檢單號顏色價格備注
二、交車地點、方式
交車地點：__________________
交車時間：__________________
付款方式：__________________
付款時間：__________________
三、質(zhì)量、維修
1．出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標準。
2．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認可的汽車。
3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。
4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
�。�1）銷售發(fā)票；
�。�2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
�。�4）說明書；
（5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應說明）
5．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。
7．汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8．如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的.，依法承擔責任。
9．如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題，由買受人自行負責。
四、違約責任（雙方協(xié)商）：
________________________________________
五、合同爭議的解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可向在關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式：
1．提交_____仲裁委員會仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
六、
本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存一份（市場留存期一年）。
七、
本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人：__________________買受人姓名（章）：________地址：____________________電話：____________________
出賣人：__________________出賣人姓名（章）：________地址：____________________電話：____________________
汽車買賣合同9
編號： 采購單位(甲方)：
供應商(乙方)：
鑒證方：
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號： )，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下條款：
第一條：車型、配臵、顏色、數(shù)量、價格 金額單位：元 數(shù)量單位：臺
注：以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關(guān)費用)。
第二條：質(zhì)量保證
1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標準，經(jīng)國家“三C”認證或通過國家有關(guān)部門檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。
2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔責任;由甲方驗收合格后提車。
3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責任和后果由乙方承擔。
第三條：交貨時間、地點
1、乙方在合同生效后 個工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點，由甲方負責驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。
2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務聯(lián)系單》。
第四條：驗收
1、乙方將車輛運達交貨地點后，甲方當場驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復單》和《杭州市政府采購售后服務質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統(tǒng)一對應、描述一致。
2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責任。
第五條：售后服務
乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(站)，具體負責質(zhì)保期內(nèi)車輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。
第六條：履約保證金
乙方在簽訂合同的`同時須向鑒證方繳納合同總價2%的履約保證金(合計人民幣 元)， 合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務機關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復單》、《杭州市政府采購售后服務質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。
第七條：貨款的支付
經(jīng)甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗收回復單》、《杭州市政府采購售后服務質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復單》在 個工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。
第八條：其它約定
第九條：違約責任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應向甲方支付合同總價2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價0.2‰的違約金;甲方無正當理由拒付貨款的，應向乙方償付合同總價2%的違約金。
第十條 爭議的解決
本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。
2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、采購文件(編號： )、應標文件及評標過程中形成的文字資料、詢標紀要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
汽車買賣合同10
合同編號：________
出賣人（甲方）：________
買受人（乙方）：________
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜，訂立本合同。
第一條汽車名稱、數(shù)量及價款汽車品牌型號生產(chǎn)廠商產(chǎn)地發(fā)動機號合格證號，車架號海關(guān)單號商檢單號配置（標準配置/選用配置）車身顏色內(nèi)飾顏色單價（人民幣）
數(shù)量：________
總價（人民幣）：________
備注：________
第二條定金條款
乙方在________年_____月_____日，向甲方交付全車款的_______%（此比例不得超過全車款的20%），甲方交貨后，定金抵作車款。乙方違約導致合同解除的，無權(quán)要求返還定金；甲方違約導致合同解除的，應雙倍返還定金。
第三條付款方式
乙方選擇下述第_____種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣____________元，大寫_________________元。
2、分期付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付全部車價款的___%，計人民幣__________元，大寫___________元。
___年___月___日前支付最后一期車價款，計人民幣__________元，大寫___________元。
3、汽車消費貸款方式：首付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元。
以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應當向甲方承擔違約責任。
�。�1）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實際發(fā)放貸款為準）。
�。�2）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
屬甲方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲乙方不承擔違約責任。
4、預付款方式：簽署本合同時，支付預付款__________元，大寫___________元，余款___________元，大寫___________元，_________ 時一次性付清余款。
第四條質(zhì)量
1、甲方向乙方出售的車輛，質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標準或行業(yè)標準，并符合出廠檢驗標準，達到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放標準。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛質(zhì)量認定有爭議的，以國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_______年____月____日前。
2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運人□。
3、交車地點：______________________________。
4、交車時里程表記錄為：_________公里。里程表記錄均不包含委托上牌服務發(fā)生的公里數(shù)。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
�。�1）銷售發(fā)票；
�。�2）（國產(chǎn)）車輛合格證或（進口）海關(guān)進口證明及商品檢驗單；
�。�3）質(zhì)量服務卡或保修手冊；
（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）；
�。�5）隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認。如對外觀有異議，應當場向甲方提出。
7、甲方將汽車交由乙方實際支配下并向乙方交付汽車及隨車文件時，雙方簽署車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付之時起，該車輛的風險責任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條不可抗力
1、因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
2、遇有不可抗力的一方，應在三日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條售后服務的約定
1、車輛售出后，其售后服務及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。
2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)的，甲方應為乙方提供可供選擇的、由生產(chǎn)廠商認定的維修保養(yǎng)網(wǎng)點，由乙方自行選擇。
在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。
3、乙方使用汽車前應仔細閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于人為破壞、使用、保養(yǎng)不當、裝潢、改裝不當造成的質(zhì)量問題，或者到生產(chǎn)廠商認定范圍以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔后果。
4、如生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，按國家法律法規(guī)執(zhí)行。
5、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。
6、生產(chǎn)廠商的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的規(guī)定執(zhí)行。
第八條違約責任
1、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_______日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當于已交車款的_______ %支付違約金。
2、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標準，乙方有權(quán)要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的違約責任。
3、經(jīng)國家授權(quán)的`汽車檢驗機構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應當明示告知而未明示告知，則應承擔相應責任。
第九條其他約定
本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
其他約定______________________
第十條解決爭議的方法
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下面第_____種方式解決：
（一）提交_ ___仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┫騙________人民法院提起訴訟。
甲方：（簽章）________
乙方：（簽章）________
地址：________
地址：________
證照名稱：________
證照名稱：________
證照號碼：________
證照號碼：________
法定代表人：________________
法定代表人：________
委托代理人：________
委托代理人：________
聯(lián)系電話：________
聯(lián)系電話：________
傳真：________
傳真：________
郵政編碼：________
郵政編碼：________
簽訂時間：________
簽訂時間：________
簽訂地點：________
簽訂地點：________
附件一
車輛交接書
_______年_____月_____ 日_____時，甲、乙雙方在________________________對______________牌汽車進行驗收與交接，雙方確認：
1、甲方交付給乙方的汽車品牌及型號規(guī)格為：___________________________________
乙方經(jīng)過驗收，認為符合雙方______年______月_________ 日簽訂的汽車買賣合同約定（發(fā)動機號：_________車架號：___________），同意接受。
2、隨車文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票□
�。�2）合格證□
�。�3）說明書□
�。�4）保修卡□
�。�5）海關(guān)證□
（6）商檢證□
�。�7）進口車關(guān)單□
�。�8）進口車商檢單□
�。�9）其他：________________
3、下列車輛項目完好無損、運轉(zhuǎn)正常打“√”。
外觀_______，發(fā)動機運轉(zhuǎn)_______，其它_______
4、里程表顯示數(shù)：_____________公里
5、其他交接事項：本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽章：________
日期：________
乙方簽章：________
日期：________
附件二
委托服務協(xié)議書
委托人（乙方）：________
受托人（甲方）：________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達成如下協(xié)議：
一、委托事項乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項（打√）：
�。�1）代辦拍牌□
�。�2）代辦按揭□
（3）代辦保險□
�。�4）代辦上牌□
�。�5）代辦裝潢□
�。�6）代辦其他項目：
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應事先支付__________元，大寫_ __________ 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應一次性付清剩余代辦勞務報酬（以下簡稱代辦費）合計__________元，大寫_______________________ 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦上牌，代辦費：___________元。
2、代辦按揭，代辦費：___________元。
3、代辦保險，
（1）保險公司所在地及名稱：____________________________________________
�。�2）保險期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責任險，費用：_________________元。
�。�4）車輛損失險，費用：___________________元。
�。�5）其他險種名稱及費用：_________________元。
�。�6）以上保險費用合計：__________________元。
�。�7）雙方特別約定：
乙方委托甲方代辦車輛上牌服務，乙方應自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于第三者責任險和車輛損失險。保險合同應當書面專門約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責任。
4。代辦上牌，費用概算如下：
養(yǎng)路費____________元，車船稅_________元，購置稅___________元，注冊費：_________ 元，其他____________元，合計約_____________元。
5。代辦裝潢，裝潢項目_________________，費用______________元。
6。辦其他項目______________________，費用_______________元。
7。所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔，并按支出憑證向乙方結(jié)帳。
四、上述費用采取下列第______種方式支付：
1、乙方預付。
2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務完成期限：_________年_______月_______日前。
六、完成委托上牌服務，應當隨車移交如下材料：
�。�1）購置稅憑證
（2）養(yǎng)路費憑證
�。�3）機動車保險單
�。�4）行駛證
�。�5）車船稅憑證
�。�6）車輛牌照號碼：
七、違約責任
1、甲方在代辦服務過程中造成車輛毀損、滅失的，乙方應當先向保險公司索賠，賠付不足部分由甲方予以修復或賠償。除甲方原因外，代辦保險中雙方特別約定內(nèi)容未能及時全面落實的，應當免除甲方的責任。
2、乙方中途撤回委托的，應承擔甲方的實際經(jīng)濟損失。
3、除不可抗力或遇政府機構(gòu)停電、設(shè)備及電腦故障或臨時改變辦公時間等非甲方原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內(nèi)將完成委托的上牌車輛交付乙方，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30天，甲方應按全部車價款%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。
4、因乙方不能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項按約完成的，則交車期得以順延。
甲方簽章：________
日期：________________
乙方簽章：________
日期：________
汽車買賣合同11
出賣方：
身份證號：
�。ㄒ韵潞喎Q甲方）
買受方：
身份證號：
�。ㄒ韵潞喎Q乙方）
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌sx3315nr___重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陜a___，發(fā)動機號為1611d110___，車輛識別代號為lzgcr2r66bx054___�，F(xiàn)雙方根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，就有關(guān)問題達成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。
一、標的
甲方出售給乙方的標的車輛為“陜汽”牌sx3315nr___重型自卸貨車。車號、發(fā)動機號、車輛識別代號見上。價款：標的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整（￥215000元）。
二、付款方式
車款由乙方于20__年4月17日付款壹拾捌萬元整（￥180000元），其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續(xù)的.過戶與辦理
車輛行駛證的車主姓名為王某某。現(xiàn)雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變，車輛不辦任何過戶手續(xù)。日后乙方如果需過戶，甲方應提供相關(guān)材料并積極配合，所需費用由乙方承擔。
四、標的車輛的交付使用和相關(guān)費用的承擔
車輛及其手續(xù)（行車證、車輛的戶口手續(xù)、車輛附加費購置發(fā)票、保險費發(fā)票等）的交付期限為20__年4月17日，在乙方向甲方交付購車現(xiàn)金時交付。車輛交付前的所有費用（包括交通違章罰款和扣分）由甲方承擔，車輛交付后的所有費用及其他責任由乙方承擔。車輛交付乙方后，因車輛所發(fā)生的一切事故責任，均由乙方承擔，甲方不承擔責任。
五、違約責任
1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔違約責任，并賠償給另一方造成的經(jīng)濟損失；
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失（包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費）。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，補充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方（簽名）：乙方（簽名）：
汽車買賣合同12
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就汽車買賣有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數(shù)量及價款
第二條 質(zhì)量
1、甲方出售的車輛，質(zhì)量應符合國家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強制性標準，沒有強制性標準的，應符合保障人身財產(chǎn)安全的要求，并達到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標，符合車輛銷售地政府規(guī)定的關(guān)于尾氣排放的標準。
2、甲方出售的車輛，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛存在質(zhì)量問題爭議的，應依據(jù)國家法定汽車質(zhì)量監(jiān)督檢測部門出具的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。汽車質(zhì)量監(jiān)督檢測部門由雙方共同選定或由解決爭議的'第三方指定。鑒定費由主張方墊付，由責任方承擔;經(jīng)鑒定無法明確責任的，由雙方分擔。
4、附件選裝件應明示乙方，不得強制加價銷售。
第三條 定金(可選填)
乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %(此比例不得超過全車款的20%)計元作為定金;甲方交貨時，可將定金沖抵車款。因乙方違約導致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金;因甲方違約導致合同解除的，甲方應雙倍返還定金。
第四條 付款方式
乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車款。
2、汽車消費貸款方式：
2.1 簽署本合同時，首付全部車款的 %，計人民幣 元，大寫 元。
2.2 余款計人民幣 元(可扣除定金),大寫 元，于 年 月日前通過金融機構(gòu)辦妥汽車消費貸款手續(xù)。由于乙方的原因未能在上述期限內(nèi)辦妥消費貸款手續(xù)或者未能足額辦妥消費貸款，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)一次性支付或補足余款。否則，按逾期付款承擔違約責任。
3、其它付款方式： 。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、交車方式：乙方自提□;甲方送車上門□;貨交承運人□。
3、交車地點： 。
4、交車時里程表記錄： 公里以內(nèi)，里程表記錄不包含委托上牌服務發(fā)生的公里數(shù)。
5、甲方交付車輛時應同時提供的票據(jù)、資料：
(1)銷售發(fā)票;(2) (國產(chǎn))車輛合格證或(進口)海關(guān)進口證明及商品檢驗單;
(3) 質(zhì)量服務卡或保修手冊;(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);(5) 隨車工具及備件清單;(6)其他交付物件： 。
6、車輛交接當場驗收，乙方應對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，如對驗收項目持有異議，應當場向甲方提出。
7、甲乙雙方應在車輛交接時，簽訂車輛交接書(見附件)，即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之日起，該車輛的風險責任由甲方轉(zhuǎn)移乙方。
第六條 售后服務
1、車輛售后服務及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。但保修期不得低于《浙江省新“三包”商品目錄》(兩年四萬公里)的有關(guān)規(guī)定。
2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應到生產(chǎn)廠商認定或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。
3、乙方使用車輛前應仔細閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養(yǎng)、裝潢、改裝不當?shù)确擒囕v本身原因造成的;或到生產(chǎn)廠商認定和雙方約定范圍以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔責任。
4、生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，從其規(guī)定。雙方應按國家《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。
6、在同等條件下，生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
7、乙方接收車輛后，應在規(guī)定時間內(nèi)完成車輛保險、附加費、上牌等相關(guān)手續(xù)，及時繳納稅費。
第七條 違約責任
1、甲方未按時交付車輛的，應向乙方支付違約金;違約金從逾期交付車輛之日起至實際交付日止按車款的每日萬分之五計算。逾期交付車輛超過1月的，乙方有權(quán)解除合同;如乙方已交付定金的，甲方應雙倍返還定金;未交付定金的，按車款的%支付違約金。
2、乙方未按約定支付車價款的，應向甲方支付違約金，違約金從逾期付款之日起至實際付清之日止按應付款項的每日萬分之五計算。逾期付款超過1月的，甲方有權(quán)解除合同，可將乙方原訂購車輛另行出售。乙方交付定金的，乙方無權(quán)要求返還定金;乙方未交付定金的，按未車款的%支付違約金。
3、甲方交付的車輛規(guī)格型號與約定不符的，或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內(nèi)更換的，乙方有權(quán)解除合同。甲方應承擔未能交付車輛的違約責任。
4、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書或已明示的質(zhì)量標準，情況屬實的，有權(quán)要求甲方承擔無償修復、補償損失或減少價款的責任。
5、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛質(zhì)量問題與甲方發(fā)生爭議糾紛的，經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。如乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務。
6、甲方明知車輛存在嚴重瑕疵而未告知乙方的，或以誤導欺騙方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或選擇解除合同，并要求甲方承擔由此造成的損失。
7、一方無正當理由單方解除合同的，應按 的標準向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
8、任何一方遇到以下不可抗力：自然災害如水災、風災、暴風雪、地震等惡劣災情;社會動亂、政府禁令或重大事故造成的部分或全部不能履行的，不承擔違約負責任。遇有不可抗力的一方，應在三日內(nèi)將事件的情況以信件、電子郵件等書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的說明。
第八條 其他約定
1、未盡事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件及公開承諾等均為本合同的組成部分。
2、其他約定： 。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第九條 解決爭議的方法
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商解決，或向消費者權(quán)益保護委員會等部門申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
1、向人民法院提起訴訟。
2、提交 仲裁委員會仲裁。
甲方：(章)
乙方：
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人或代理人：
委托代理人：
(自然人)身份證號碼：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
郵政編碼：
郵政編碼：
簽訂時間、地點：
汽車買賣合同13
本合同當事人：
賣車人：（以下簡稱甲方）身份證號：
買車人：（以下簡稱乙方）身份證號：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律。法規(guī)在合法。平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守：
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛（車牌號：____________發(fā)動機號：______車架號：______及相關(guān)車輛手續(xù)整體（機動車登記證書。行車證。附加費本。養(yǎng)路費。保險單）出售給乙方。出售價格為：______元，人民幣大寫為：______元。
本協(xié)議生效后，甲方應保證該車手續(xù)真實有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費，養(yǎng)路費，同時甲方應無條件為乙方提供過戶相關(guān)手續(xù)，如不能正常過戶或和有出租史時，甲方應無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應的經(jīng)濟損失。
上述車輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的.一切后果和費用均由甲方承擔，乙方不付任何責任。以后發(fā)生的費用和其他事宜由乙方負責，與甲方無關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時，乙方將購車款一次性交付甲方，同時甲方將該車和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
甲方簽字：
電話：
住址：
乙方簽字：____________電話：______住址：____________年______月______日______時
汽車買賣合同14
甲方(轉(zhuǎn)讓方)：________公民身份號碼：________________
乙方(受讓方)：________公民身份號碼：________________
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商達成一致。甲方將其所有的富路FL175ZK型摩托車使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，就轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓形式：
乙方支付給甲方人民幣__________元整(￥_____元)作為該車使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費，在本合同簽訂后乙方一次性將轉(zhuǎn)讓費支付給甲方。
二、轉(zhuǎn)讓車輛相關(guān)信息：
1、車架號：__________;
2、發(fā)動機號：__________ ;
3、車牌號：_________
三、本協(xié)議簽訂后甲方協(xié)助乙方到車輛保險繳納單位將保險受益人變更為乙方，相關(guān)費用由乙方支付。
四、本車使用權(quán)轉(zhuǎn)讓期限_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，期滿后順延。
五、自本協(xié)議簽訂即車輛交付給乙方使用之日起，由于乙方或乙方將車輛出借給他人而造成的一切法律責任均由乙方承擔。
六、乙方保證其使用車輛期間遵守相關(guān)法律法律規(guī)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。自簽訂之日起生效。
甲方：________
乙方：________
_____年_____月_____日
汽車買賣合同15
買方：______(以下簡稱甲方)
賣方：______(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：
第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：
車號：______
產(chǎn)地：______
型號：______
發(fā)動機號：______
車架號：______
第二條：
甲方的.付款方式和期限：本合同生效當日付車款現(xiàn)金______萬元;
第三條：
辦理轉(zhuǎn)戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協(xié)助辦理的義務。
第四條：
交車時間：______。交車前的車輛維護、罰單及違規(guī)等由乙方承擔，交車后的車輛維護、罰單及違規(guī)等由甲方處理。
第五條：
乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證等。
第六條：
本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
【汽車買賣合同】相關(guān)文章：
汽車買賣合同06-13
汽車的買賣合同11-15
汽車買賣合同05-09
汽車買賣合同02-24
汽車買賣合同模板05-24
【推薦】汽車買賣合同06-20
【熱】汽車買賣合同06-20
汽車買賣合同【推薦】06-21
汽車買賣合同【精】06-18
汽車買賣合同【熱門】06-17