汽車買賣合同（錦集15篇）
在人們的法律意識不斷增強的社會，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的汽車買賣合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
汽車買賣合同1
出賣人：
買受人：
一、汽車金額：
汽車品牌型號顏色價格備注
二、交車方式：
交車地點： 交車時間：
付款方式： 付款時間：
三、質(zhì)量維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的'汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：（1）銷售發(fā)票；（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；（3）保修卡或保修手冊；（4）說明書；（5）隨車工具及備胎；（6）
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車在購買后，由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任：
五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可提交蘇州仲裁委員會仲裁。
六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力：本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。
買受人（簽章）： 出賣人（簽章）：
地址： 地址：
電話： 電話：
年 月 日
汽車買賣合同2
出賣人：
合同編號：
買受人：
簽訂地點：
簽訂日期：年月日
一、汽車型號及金額：
二、交車地點、方式：
交車地點：交車時間：
付款方式：付款時間：
三、質(zhì)量、維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
�。�1）銷售發(fā)票；
�。�2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
�。�3）保修卡或保修手冊；
�。�4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。
�。ㄒ陨�3、4、5項如沒有，售前應(yīng)說明）
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的.功能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：
五、爭議的解決方式：
凡因本合同或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會天津國際經(jīng)濟金融仲裁中心，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場主辦單位留存一份（市場留存期一年）。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人：出賣人：
買受人姓名（章）：出賣人姓名（章）：
地址：地址：
電話：電話：
汽車買賣合同3
甲方：________________
乙方：________________
甲方現(xiàn)有一輛______色______車。車牌號________：發(fā)動機號______________車架號碼________________記日期___________乙方已現(xiàn)場核對一致。于________年____月____日_______時，有償轉(zhuǎn)讓給乙方，依據(jù)《中華人民共和國民法典合同法》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，雙方自愿協(xié)商一致簽訂本合同。
一、本車價款為人民幣小寫________元（大寫：__________）成交，甲方向乙方提供一切過戶手續(xù)后，乙方將車款一次性付清，過戶所需的`一切費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方需對本車的真實性、合法有效性負(fù)全部責(zé)任，如因來路不明或被抵壓查封等其它因素給乙方帶來的直接經(jīng)濟損由甲方承擔(dān)。
三、本車甲方不做任何質(zhì)量保證；由乙方現(xiàn)場鑒定認(rèn)可購買，成交后雙方不得有任何異議。
四、自簽字成交前與此車有關(guān)的一切事宜（交通違章；事故債務(wù)糾紛等）由甲方負(fù)責(zé)。簽字成交后，一切事宜（交通違章；事故；債務(wù)糾紛等）由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
七、如簽字后有一方違約，由法院判決。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
汽車買賣合同4
賣方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX號（以下簡稱甲方）。
買方：XXX，XXXX年X月XX日出生，住XXXXXXXX組（以下簡稱乙方）。
甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：
一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風(fēng)金霸貨車，發(fā)動機號 。
二、所售車輛作價及付款方式：所售車輛作價 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據(jù)《中華人民共和國道路安全實施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費用由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日以前的相關(guān)稅費由甲方承擔(dān)，自XXXX年XX月XX日以后的相關(guān)稅費由乙方承擔(dān)。自XXXX年XX月XX日起車輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。
六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。
甲方： 乙方：
見證單位：XXXXXXX法律事務(wù)所
XXXX年XX月XX日
汽車買賣合同5
合同編號：_________
買方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
賣方：___________________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
電話：___________________________
買賣雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，就買賣汽車的有關(guān)事項，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。
一、買賣標(biāo)的
汽車品牌及型號規(guī)格：___________________________
生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地：___________________________
生產(chǎn)廠名稱：________________________________
排氣量：___________________________
車牌號碼：___________________________
出廠日期：___________________________
已行駛公里數(shù)：___________________________
車輛類型：___________________________
廠牌型號：___________________________
�。ǔ醮危┑怯浫掌冢海篲__________________________
顏色___________________________
發(fā)動機號：___________________________
車架號：___________________________
車輛購置附加費憑證編號：_______________________
養(yǎng)路費繳付憑證編號：___________________________
有效期從_________至__________________
最后一次年檢時間：__________________
二、質(zhì)量要求
1．賣方向買方出售的車輛，質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。買賣車輛本身不存在危及人身、財產(chǎn)安全的不合理的危險，具備應(yīng)當(dāng)具備的使用性能，但對其存在使用性能的瑕疵作出說明的除外；
2．賣方向買方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3．賣方保證其所出售的車輛不是國家禁止的XXX、拼裝車或明令淘汰的汽車產(chǎn)品，也不是違反交通安全、環(huán)保等法規(guī)要求的汽車產(chǎn)品。
三、數(shù)量與價款
車輛單價：人民幣_________元，大寫_________
數(shù)量：_________臺
車輛總價：人民幣_________元，大寫_________
運費：_________元，由_________方承擔(dān)
出庫費：_________元，由_________方承擔(dān)
四、履約保證金
1．買方應(yīng)在簽訂本合同之日，向賣方提交履約保證金_________元。
2．履約保證金的有效期為買賣雙方簽署驗收單后的_________天。
3．如買方未能履行合同規(guī)定的義務(wù)，賣方有權(quán)從履約保證金中取得補償。
4．履約保證金扣除賣方應(yīng)得的補償后的余額在有效期滿后_________天內(nèi)退還買方。
五、付款方式
買方在本合同簽訂后，按照第_________種方式，如期足額將車款支付給賣方。
1．一次性付款方式：本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，支付全部車價款，合計人民幣_________元，大寫_______，履約保證金可抵作車價款。
2．車輛抵押貸款方式：本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，支付全部車價款的_________%，合計人民幣______元，大寫_______；余款自_________年_________月_________日起_________日內(nèi)支付，合計人民幣_________元，大寫_________。
3．分期付款：
（1）本合同簽訂之日起_________日內(nèi)，買方支付賣方人民幣_________元（大寫：_________）作為保證金。保證金可以抵作車價款。保證金的數(shù)額不得超過主合同標(biāo)的額的20％。
�。�2）賣方將車輛交付買方，并經(jīng)買方辦理交車手續(xù)后，支付車價款的_________％，合計人民幣______元（大寫：_________）。
�。�3）買方委托賣方辦理上牌手續(xù)，待相關(guān)事項辦妥后，支付剩余_________％的車價款，合計人民幣_____元（大寫：_______）。
�。�4）其他約定：_________。
4．雙方約定的其他付款方式：_________。
以上合同價款均以□現(xiàn)金□匯票□支票□_________方式結(jié)算。
六、交付
1．交付時間：_________年_________月_________日
2．交付地點：買賣車輛的成交經(jīng)營場所或_________。
3．交付方式：
（1）實行送貨上門的，賣方應(yīng)按合同規(guī)定的時間送往_________（接收地點），交付日期以發(fā)運時運輸部門的戳記為準(zhǔn)；
�。�2）實行代運的，賣方應(yīng)按買方的要求，選擇合理的運輸路線和運輸工具，向運輸部門提報運輸計劃，辦理托運手續(xù)，并派人押運（如果需要）。交付日期以發(fā)運時運輸部門的戳記為準(zhǔn)；
�。�3）實行自行提貨的，賣方應(yīng)在交付日_________日之前，通過電報、電傳或傳真的方式將提貨時間通知買方，以發(fā)出通知之日作為通知提貨時間。
4．賣方在交付車輛的同時，還應(yīng)向賣方提交下列文件：（以下3、4、5項如沒有，售前應(yīng)說明）
（1）購車發(fā)票；
（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
�。�5）隨車工具及備胎。
七、驗收
1．買方應(yīng)在車輛交接的當(dāng)場對所購車輛的外觀、基本使用功能和隨車工具（備配件）、賣方提供的賣車相關(guān)文件和手續(xù)等進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀、內(nèi)飾、隨車物件功能及相關(guān)文件等有異議的，應(yīng)當(dāng)場提出或_________日內(nèi)提出書面異議，經(jīng)賣方確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換、處理。
2．車輛驗收合格后，雙方辦理車輛交接，并簽署《商品車輛交接書》，視為該車輛正式交付。賣方還應(yīng)在協(xié)助買方辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)，車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費由_________方承擔(dān)。
3．從車輛正式交付驗收合格之時起，該車輛的所有權(quán)和風(fēng)險責(zé)任由賣方轉(zhuǎn)移至買方。
八、風(fēng)險負(fù)擔(dān)
1．汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責(zé)任由賣方負(fù)擔(dān)。
2．車輛交付后辦理過戶、轉(zhuǎn)籍過程中，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)。
3．因賣方的原因致使車輛不能按照約定的期限交付的，賣方應(yīng)當(dāng)自違反約定之日起承擔(dān)車輛毀損、滅失的風(fēng)險。
4．車輛由賣方交承運人運輸?shù)模?dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合同成立時起由買方承擔(dān)。
5．賣方按照約定未交付有關(guān)車輛的單證和資料的，不影響貨物毀損、滅失風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。
九、維護維修
1．買賣車輛在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，賣方應(yīng)在生產(chǎn)廠公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。
2．賣方售賣給買方的車輛的保修期，為_________年或者_________萬公里，以先到達者為準(zhǔn)。
3．在保修期內(nèi)賣方對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包，在保修期內(nèi)因嚴(yán)重安全性能故障或主要部件總成質(zhì)量問題經(jīng)______次以上（含______次）修理，車輛的安全性仍達不到出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)或不能正常使用的，賣方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠家申請換車或退車還款（扣除折舊）。
4．在保修期內(nèi)，如買方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買方自行負(fù)責(zé)。
5．買方所購汽車存在設(shè)計、制造缺陷，并由此缺陷造成人身和財產(chǎn)損害的，買方有權(quán)向賣方或生產(chǎn)廠家主張索賠，賣方應(yīng)積極協(xié)助。
6．保修期后的產(chǎn)品維護由雙方協(xié)商再定。
十、違約責(zé)任
1．賣方應(yīng)保證其對出賣車輛享有所有權(quán)或處分權(quán)，若第三人對車輛提出主張，造成買方與第三方發(fā)生爭議，賣方應(yīng)承擔(dān)因此而產(chǎn)生的法律責(zé)任和經(jīng)濟損失。
2．賣方應(yīng)如實向買方陳述車輛的狀況，并保證車輛狀況陳述的真實性，若賣方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)明示告知而未明示告知的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
3．買方未能按時支付車款的，每逾期1日，應(yīng)支付賣方全部車價款_________％的違約金。
4．賣方未能按時交付車輛的，每逾期1日，應(yīng)支付買方全部車價款_________％的違約金。
5．因賣方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失；因買方原因致使車輛在約定期限內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。
6．因車身超重、尾氣不合格等質(zhì)量問題或證件不全導(dǎo)致買方無法上牌，買方有權(quán)解除合同和退車，因此而造成買方的實際損失，賣方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
7．賣方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，買方有權(quán)拒絕接收車輛，或要求賣方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責(zé)任。
8．買方選擇以抵押貸款的方式付款的，如買方未能在規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實際發(fā)放貸款為準(zhǔn)），視為買方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向賣方承擔(dān)違約責(zé)任。
十一、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1．合同期限屆滿，買賣雙方不再續(xù)簽本合同；
2．買賣雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
3．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的.；
4．在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；
5．當(dāng)事人一方遲延履行合同主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；
6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
7．_________。
十二、保密
買賣雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業(yè)秘密、公司計劃、運營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
十三、通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
十四、合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
十五、合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
十六、爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
十七、不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
十八、合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
十九、補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，買賣雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
二十、合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
買方：_______________（蓋章）
賣方：_______________（蓋章）
授權(quán)代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________賣方：_______________（蓋章）
授權(quán)代表：___________（簽字）
委托代理人：_________（簽字）
_________年_______月_______日
簽約地點：___________________
汽車買賣合同6
編號： 采購單位(甲方)：
供應(yīng)商(乙方)：
鑒證方：
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號： )，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達成如下條款：
第一條：車型、配臵、顏色、數(shù)量、價格 金額單位：元 數(shù)量單位：臺
注：以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關(guān)費用)。
第二條：質(zhì)量保證
1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國家“三C”認(rèn)證或通過國家有關(guān)部門檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。
2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗收合格后提車。
3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
第三條：交貨時間、地點
1、乙方在合同生效后 個工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點，由甲方負(fù)責(zé)驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。
2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單》。
第四條：驗收
1、乙方將車輛運達交貨地點后，甲方當(dāng)場驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統(tǒng)一對應(yīng)、描述一致。
2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責(zé)任。
第五條：售后服務(wù)
乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(站)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。
第六條：履約保證金
乙方在簽訂合同的同時須向鑒證方繳納合同總價2%的履約保證金(合計人民幣 元)， 合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。
第七條：貨款的支付
經(jīng)甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》在 個工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。
第八條：其它約定
第九條：違約責(zé)任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價2%的`違約金，并且不再退還履約保證金，同時甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價0.2‰的違約金;甲方無正當(dāng)理由拒付貨款的，應(yīng)向乙方償付合同總價2%的違約金。
第十條 爭議的解決
本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。
2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、采購文件(編號： )、應(yīng)標(biāo)文件及評標(biāo)過程中形成的文字資料、詢標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
汽車買賣合同7
隨著市場經(jīng)濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據(jù)、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同�！�
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無效的依據(jù)
《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認(rèn)定雙方的'汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的訴訟請求。
原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效�！蓖瑫r根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無效錯誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔(dān)車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費2000元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人
汽車買賣合同8
本合同當(dāng)事人：
賣車人：（以下簡稱甲方）身份證號：
買車人：（以下簡稱乙方）身份證號：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律。法規(guī)在合法。平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守：
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛（車牌號：____________發(fā)動機號：______車架號：______及相關(guān)車輛手續(xù)整體（機動車登記證書。行車證。附加費本。養(yǎng)路費。保險單）出售給乙方。出售價格為：______元，人民幣大寫為：______元。
本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)保證該車手續(xù)真實有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費，養(yǎng)路費，同時甲方應(yīng)無條件為乙方提供過戶相關(guān)手續(xù)，如不能正常過戶或和有出租史時，甲方應(yīng)無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應(yīng)的`經(jīng)濟損失。
上述車輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費用均由甲方承擔(dān)，乙方不付任何責(zé)任。以后發(fā)生的費用和其他事宜由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時，乙方將購車款一次性交付甲方，同時甲方將該車和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
甲方簽字：
電話：
住址：
乙方簽字：____________電話：______住址：____________年______月______日______時
汽車買賣合同9
甲方（出賣人）：_________
住所：_________
聯(lián)系電話：_________
乙方（買受人）：_________
住所（址）：_________
聯(lián)系電話：_________
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標(biāo)的
汽車品牌：_________型號：_________首選顏色：_________次選顏色：_________
第二條 數(shù)量與價款
車輛單價：_________萬元，數(shù)量：_________臺，總價：_________萬元（大寫_________）。
車輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托服務(wù)備忘錄（見附件一），乙方需另行交付有關(guān)費用和支付勞務(wù)報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_________種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣_________萬元，大寫_________。
2、車輛抵押貸款方式：
2．1 簽署本合同時，支付全部車價款的_________%，計人民幣_________萬元，大寫_________。
2．2 _________年_________月_________日前，辦妥抵押貸款手續(xù)后支付余款，計人民幣_________萬元，大寫_________。
3、其他付款方式：_________。
4、車輛交付時，定金可以抵作車價款。
第四條 質(zhì)量
甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家有關(guān)規(guī)定，必須能通過落籍地公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：_________年_________月_________日前。
2、提車方式：乙方自提甲方送車上門
3、交車地點：_________
4、車輛交接時當(dāng)場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。
5、甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（見附件二），即為該車輛正式交付。
6、車輛正式交付之時起，該車輛的所有權(quán)和風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條 定金
1、雙方約定：本合同簽訂時，乙方應(yīng)向甲方支付定金_________萬元，大寫_________。
2、乙方不能按約支付車款的，無權(quán)要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
第七條 雙方特別約定：_________
第八條 違約責(zé)任
1、乙方未按合同約定的時間付款，按逾期時間分別處理（不作累加）。
1．1 逾期在_________天之內(nèi)，乙方向甲方支付逾期應(yīng)付款的萬分之_________違約金。
1．2 逾期超過_________天后，甲方有權(quán)單方面通知乙方終止本合同，乙方應(yīng)按相當(dāng)于全部車款的_________%，向甲方支付違約金。
2、甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛，按逾期期限分別處理（不作累加）。
2．1 逾期在_________天之內(nèi)，甲方按日向乙方支付已付車價款的萬分之_________違約金。
2．2 逾期超過_________天后，乙方有權(quán)單方面通知甲方終止本合同，甲方應(yīng)按相當(dāng)于全部車價款的_________%向乙方支付違約金。
3、對上述違約事項，雙方有定金約定的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
4、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛�，并�?yīng)在10日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
5、乙方所購汽車的`整車質(zhì)量保證期限為_________年_________萬公里，兩者以先到者為限，除非不屬于保證范圍內(nèi)。在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)?shù)郊追交蛏a(chǎn)廠指定的特約維修站進行維修、保養(yǎng)。
第九條 解決爭議的方法
甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求臺州市汽車經(jīng)營行業(yè)協(xié)會或甲方所在地消費者協(xié)會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第_________種方式解決：
1、向_________仲裁委員會申請仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、本合同及其補充條款、補充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準(zhǔn)。
第十一條 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代理人（簽字）：_________ 代理人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件一：委托服務(wù)備忘錄
一、委托事項
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項（打√）：
1、代辦理銀行按揭
2、代辦拍牌
3、代辦上牌（含代辦保險及代繳各類稅費）
4、代辦其他項目：
二、委托報酬
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性支付代辦勞務(wù)報酬，合計_________元，大寫_________。
三、完成各委托事項所需費用概算約定如下：
1、代辦理銀行按揭。費用概算如下：_________元。
2、代辦拍牌。費用概算如下：_________元。
3、代辦上牌。費用概算如下：_________元。
3．1 保險費（注明險種）：_________元，保險生效時間應(yīng)_________年_________月_________日起。
3．2 購置稅：_________元。
3．3 其他：_________元。
4、代辦其他項目。費用概算如下：_________元。
5、以上費用除代辦勞務(wù)費報酬由雙方約定外，按支付憑證向乙方結(jié)帳；所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔(dān)。
四、委托完成期限：_________年_________月_________日前。
五、違約責(zé)任：_________
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件二：車輛交接書 _________年_________月_________日，甲、乙雙方在_________進行驗收與交接，雙方確認(rèn)：
1、甲方交付給乙方的汽車品牌：_________型號：_________。乙方經(jīng)過驗收，認(rèn)為符合雙方_________年_________月_________日簽訂的汽車買賣合同規(guī)定的交付條件（發(fā)動機號：_________車架號：_________），同意接受。
2、下列車輛項目（限于該型號車輛配套設(shè)置和使用功能）完好無損、運轉(zhuǎn)正常打"√"，反之打"×"。
┌───────┬─┬─────┬─┬───────┬─┬──────┬─┐
│(1)外觀及漆面 │ │(9)燈光 │ │(17)電動電線 │ │(25)隨車飾物│ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(2)內(nèi)飾 │ │(10)反光鏡│ │(18)cd │ │(26) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(3)轉(zhuǎn)向 │ │(11)輪胎及│ │(19)收放機 │ │(27) │ │
│ │ │ 備胎 │ │ │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(4)制動 │ │(12)雨刮器│ │(20)點煙器 │ │(28) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(5)手剎 │ │(13)發(fā)動機│ │(21)鑰匙及搖控│ │(29) │ │
│ │ │ │ │ 器 │ │ │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(6)離合器 │ │(14)空調(diào) │ │(22)千斤頂 │ │(30) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(7)排檔 │ │(15)門窗 │ │(23)隨車工具 │ │(31) │ │
├───────┼─┼─────┼─┼───────┼─┼──────┼─┤
│(8)儀表盤 │ │(16)電動天│ │(24)警示牌 │ │(32) │ │
│ │ │ 窗 │ │ │ │ │ │
└───────┴─┴─────┴─┴───────┴─┴──────┴─┘
3、隨車文件清單如下（打√）：
3．1 銷售發(fā)票。
3．2 （國產(chǎn)車）車輛合格證或（進口車）海關(guān)進口證明及商品檢驗單。
3．3 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
3．4 車輛使用說明書或用戶使用手冊。
3．5 隨車工具及備件清單。
3．6 移動證。
4、里程表顯示數(shù)：_________公里。
5、其他交接事項：_________ 本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
說明
1、本合同文本適用于本市行政區(qū)域內(nèi)的機動車買賣交易，且不得自行翻印。
2、簽本合同前，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同的內(nèi)容，對合同條款及用詞理解不一致的，應(yīng)該進一步協(xié)商，達成一致意見。
3、本合同為示范文本，為體現(xiàn)協(xié)議雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款后都有空白行，供雙方自行約定或補充約定。雙方當(dāng)事人可以對文本條款的內(nèi)容進行增補或刪減。協(xié)議簽訂后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
汽車買賣合同10
本合同當(dāng)事人：
賣車人： (以下簡稱甲方)身份證號：
買車人： (以下簡稱乙方)身份證號：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律.法規(guī)在合法.平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守：
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛(車牌號：
發(fā)動機號： 車架號：
及相關(guān)車輛手續(xù)整體(機動車登記證書.行車證.附加費本.養(yǎng)路費.保險單)出售給乙方.出售價格為： 元，人民幣大寫 為: 元.
本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)保證該車手續(xù)真實有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費，養(yǎng)路費，同時甲方應(yīng)無條件為乙方提供過戶相關(guān)手續(xù)，如不能正常過戶或和有出租史時，甲方應(yīng)無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
上述車輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的'一切經(jīng)濟糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費用均由甲方承擔(dān)，乙方不付任何責(zé)任。以后發(fā)生的費用和其他事宜由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時，乙方將購車款一次性交付甲方，同時甲方將該車和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
.甲方簽字
電話
住址
乙方簽字 電話 住址 年 月 日 時
汽車買賣合同11
合同編號：
說明
1、本合同文本為示范文本。簽約之前，買受人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容。
2、本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業(yè)出售的新車。
3、為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本中相關(guān)條款中有空白行，供雙方自行約定或補充約定。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
4、本公司文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容，雙方不作約定時，應(yīng)在空格部位打×，以示刪除。
甲方（出賣人）：
住所： 郵編：
營業(yè)執(zhí)照號碼：
法定代表人： 電話：
委托代理人： 電話：
乙方（買受人）： 國籍：
性別：
出生年月日：
住所（址）： 郵編：
聯(lián)系電話：
證件類型：身份證 居住證 護照 永久居留證 營業(yè)執(zhí)照
證件號碼：
委托代理人：
身份證號碼：
住所（址）：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標(biāo)的
汽車品牌及型號
規(guī)格： 生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地： 生產(chǎn)廠名稱： 首選顏色：
次選顏色：
第二條 數(shù)量與價款
車輛單價： 元，大寫 。數(shù)量： 臺。車輛總價： 元，大寫 。
運費 元，由 方承擔(dān)。出庫費 元，由 方承擔(dān)。
車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托服務(wù)協(xié)議（見附件二），乙方需另行交付有關(guān)費用和支付勞務(wù)報酬。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第 種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣 元，大寫 。
2、汽車消費貸款方式：
2.1簽署本合同時，首付全部車價款的%，計人民幣 元，大寫 。
2.2 余款計人民幣 元，大寫，于 年 月 日前支付。乙方可通過金融機構(gòu)辦理汽車消費貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
�。�1）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)向金融機構(gòu)辦妥有關(guān)汽車消費貸款事宜（以實際發(fā)放貸款為準(zhǔn)）。
�。�2）乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
3、分期付款方式：
3.1 簽署本合同時，支付全部車價款的%，計人民幣 元，大寫。
3.2 年 月 日前支付全部車價款的，計人民幣 元，大寫。
3.3 年 月 日前支付最后一期車價款，計人民幣 元，大寫。
第四條 質(zhì)量
1、甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、雙方對車輛質(zhì)量的認(rèn)定有爭議的，以國家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（上海）的書面鑒定意見為處理爭議的依據(jù)。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、提車方式：乙方自提 甲方送車上門
3、交車地點：
4、交車時里程表記錄小于：（1）100公里（2）公里以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。
5、甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
�。�1）銷售發(fā)票。
（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證或（進口車）海關(guān)進口證明及商品檢驗單。
�。�3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
�。�4）車輛使用說明書或用戶使用手冊（中文）。
（5）隨車工具及備件清單。
6、車輛交接時當(dāng)場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。
7、甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書（見附件一），即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之時起，該車輛的風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條 不可抗力
1、任何一方對由于不可抗力造成的部分或全部不能履行本合同不負(fù)責(zé)任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
2、遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的報告。
第七條 關(guān)于修理、更換、退貨的約定
1、關(guān)于整車、零部件總成的保修期限執(zhí)行生產(chǎn)廠保修條款的規(guī)定。
2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠公布或雙方約定的.維修站進行修理和保養(yǎng)。
3、在車輛使用1年或行駛2萬公里內(nèi)（以先到為準(zhǔn)，下同），同一嚴(yán)重安全性能故障累計修理2次（以修理單據(jù)和發(fā)票為準(zhǔn)，下同）仍未排除故障，或關(guān)鍵總成因質(zhì)量問題累計更換2次后仍無法使用，乙方有權(quán)退車。
4、在車輛使用1年或行駛2萬公里內(nèi)，同一關(guān)鍵零件或總成因質(zhì)量問題，累計修理2次仍不能恢復(fù)使用；或由于質(zhì)量問題及修理，使得該車停用的累計工作日超過60日（扣除進口零件進貨在途時間）；或累計修理5次以上（不含5次）仍不能正常行駛，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)為乙方換車或退車。
5、按照本條上述約定退車的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)為乙方按發(fā)票價格一次退清車款，但應(yīng)減去乙方使用該車產(chǎn)生的合理折舊。
6、非車輛質(zhì)量問題發(fā)生交通事故而造成損壞的，或無有效發(fā)票的，或乙方不是消費者權(quán)益保護法所指的消費者，可免除本條上述第3項、第4項規(guī)定的甲方責(zé)任。
7、由于人為破壞、使用或保養(yǎng)不當(dāng)和疏忽造成的質(zhì)量問題，或者由于裝潢、改裝不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，或者到公布、約定以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔(dān)后果。
8、本合同簽訂后，國家如出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。
9、生產(chǎn)廠的保修條款比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠的規(guī)定執(zhí)行。
第八條 違約責(zé)任
1、乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，按逾期應(yīng)付款依銀行遲延付款的規(guī)定向甲方償付違約金。延期付款超過1個月的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車價款的支付違約金。
2、甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過1個月的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車價款的支付違約金。
3、甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責(zé)任。
4、因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車并要求甲方賠償損失。
5、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
第九條 雙方特別約定：
第十條 解決爭議的方法
1、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會或上海市消費者保護委員會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面 種方式解決（不選定的劃除）：a、申請仲裁。b、依法起訴。
2、雙方選擇仲裁方式的，約定向下列其中之一的仲裁機構(gòu)申請仲裁：
a、上海仲裁委員會
b、中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會
c、仲裁委員會
3、雙方選擇訴訟方式的，約定向下列其中之一的人民法院依法起訴：a、車輛交接地人民法院 b、甲方住所地人民法院 c、乙方住所地人民法院 d、 人民法院
第十一條 其他
1、雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。因一方遲延通知而造成的損失，由過錯方承擔(dān)責(zé)任。
2、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
3、在締結(jié)本合同時，甲方有義務(wù)解答乙方對于合同所提出的問題。
4、本合同的金額應(yīng)當(dāng)同時以大、小寫表示，大小寫數(shù)額應(yīng)當(dāng)一致，不一致的，以大寫為準(zhǔn)。
5、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式 份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí) 份。
附件一、車輛交接書
附件二、委托服務(wù)協(xié)議書
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
法定代表人/代理人簽字： 法定代表人/代理人簽字：
日期：年月日 日期：年月日
汽車買賣合同12
買方： 賣方：
電話： 電話：
一、買賣雙方約定交易車輛
1、 車輛品牌及型號：
2、 車型：
3、 顏色：
4、 車輛臺數(shù)：
5、 車輛單價（人民幣）：
6、 其他：
7、 車輛總計（人民幣）：
8、 交車地點：
二、結(jié)算：選擇（ ）方式
1、一次性購車
�。�1）簽定合同時，支付預(yù)付款￥ 人民幣（大寫）：
�。�2）余額，交車支付
�。�3）財務(wù)確定
2、按揭購車
�。�1）簽定合同時，支付預(yù)付款￥ 人民幣（大寫）：
�。�2）余額，交車支付（保險在本公司做）
�。�3）財務(wù)確定
三、質(zhì)量及服務(wù)約定：
1、本合同交易的車輛由 整車購進，買方享有 和供方提供的'所有售后服務(wù)項目。
2、賣方保證所提供單證符合交通管理部門的有關(guān)規(guī)定，賣方可協(xié)助買方辦理汽車上牌，（但牌照號碼不在承諾范圍），汽車上牌所需要費用均由買方承擔(dān)。
四、其他約定：
1、買方要求變更定購車輛，包括車型、顏色和配置，需取得賣方書面認(rèn)可。
2、因生產(chǎn)廠家調(diào)整生產(chǎn)計劃等原因?qū)е沦I方已預(yù)定車輛無法按約供貨，買方同意供方更改車型、車身及內(nèi)飾顏色或延期供貨，賣方無須承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、若遇生產(chǎn)廠家調(diào)整產(chǎn)品配置及價格，則按提車時新的配置和價格責(zé)任。
4、如發(fā)生人力不可抗力事件，雙方均不承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任。
五、本合同如發(fā)生爭議無法協(xié)商解決，則提交賣方所在地的仲裁委員會仲裁。
六、本合同正本一式三份，買方執(zhí)一份，賣方執(zhí)二份。
買 方： 賣 方：
經(jīng)手人： 經(jīng)手人：
日 期： 日 期：
汽車買賣合同13
甲方（賣方）：
電話：
乙方（賣方）：
電話：
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎(chǔ)上，為了明確舊車交易時買賣雙方各自的`責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商。達成如下協(xié)議：
一、現(xiàn)甲方將一輛 車牌號 發(fā)動機號 車架號 出售給乙方，售價 元，大寫 。
二、從 年 月 日 時起以前一切違章、違法、交通事故、債權(quán)債務(wù)均由乙方負(fù)責(zé)。甲方負(fù)責(zé)該車的產(chǎn)權(quán)清楚，來歷正當(dāng)合法，并提供車輛的所有有效證件及相關(guān)費用。該車過戶費用由 方承擔(dān)。
三、乙方自簽字之日起，視其對該車的發(fā)動機及車身狀況的認(rèn)可，簽字后不得提出任何異議。
四、甲乙雙方不得違約或以任何理由將車贖回、退回，如一方違約，付另一方違約金車款總價的20%。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字之時起生效，具有同等到法律效力。
六、備注：
甲方簽字：
乙方簽字：
年 月 日
年 月 日
汽車買賣合同14
甲方(出賣人):____________________________
住所:____________________________________
營業(yè)執(zhí)照號碼:____________________________
法定代表人:______________________________
電話:____________________________________
乙方(買受人):_____________________________
地址:____________________________________
聯(lián)系電話:________________________________
身份證號碼:______________________________
委托代理人:______________________________
身份證號碼:______________________________
地址:____________________________________
聯(lián)系電話:________________________________
一、 汽車數(shù)量與價款
車輛單價:_________元，大寫_________。
數(shù)量:_________臺。
車輛總價:_________元，大寫_________。
運費:_________元，由_________方承擔(dān)。
出庫費:_________元，由_________方承擔(dān)。
車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書(協(xié)議書內(nèi)容以附件形式附于主合同之后)。
二、交車方式及付款方式：
交車地點：____________________________________
交車時間：____________________________________
付款方式：____________________________________
付款時間：____________________________________
三、質(zhì)量維修：
1、出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車。
3、出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4、出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：(1)銷售發(fā)票;(2)(國產(chǎn)車)車輛合格證、(進口車)海關(guān)進口證明和商品檢驗單;(3)保修卡或保修手冊;(4)說明書;(5)隨車工具及備胎; (6)________________________________
5、買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車在購買后，由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任：
1.乙方不能按時支付車款的，自延期之日起至實際付款日止，按銀行遲延付款的規(guī)定向甲方償付違約金。延期付款超過_________個月的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車價款的_________%支付違約金。
2.甲方不按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方償付違約金。延期交付車輛超過_________個月的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車價款的_________%支付違約金。
3.甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款等違約責(zé)任。
4.因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車并要求甲方賠償損失。
5.經(jīng)國家授權(quán)的.汽車檢驗機構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產(chǎn)損害，按《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定處理。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
五、爭議解決：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，可以提交__________仲裁委員會仲裁或向_________________人民法院提起訴訟。
六、雙方其他約定
(一)________________________________________________________。
(二)________________________________________________________。
七、合同文本：本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份。
八、合同效力：本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。合同生效后，甲乙雙方對合同內(nèi)容的變更或補充應(yīng)采取書面形式，作為本合同的附件。附件與本合同具有同等的法律效力。
買受人(簽章)：__________________ 出賣人(簽章)：__________________
電話：_________________________ 電話：_____________________________
________ 年________月________日 ________ 年________月________日
合同訂立注意事項：
合同的訂立又稱締約，是合同雙方動態(tài)行為和靜態(tài)協(xié)議的統(tǒng)一，它既包括締約各方在達成協(xié)議之前接觸和洽談的整個動態(tài)的過程，也包括雙方達成合意、確定合同的主要條款或者合同的條款之后所形成的協(xié)議。合同一般都是雙方的法律行為，只有雙方當(dāng)事人協(xié)商一致才能成立，也就是說訂立合同是一個動態(tài)的過程，不論以何種方式訂立協(xié)議都必須經(jīng)過要約和承諾這兩個階段。
1、合同對方為法人:
到當(dāng)?shù)毓ど滩块T查詢其工商注冊資料并實地考察其公司情況，確定其真實性;
核實訂約人是否經(jīng)其所在公司授權(quán)委托，查驗其授權(quán)委托書、介紹信、合同書;
簽訂合同必須加蓋對方單位公章、合同專用章。
2、合同對方為“其他組織”:
對方當(dāng)事人為個人合伙或個人獨資企業(yè)，核對營業(yè)執(zhí)照登記事項與其介紹情況是否一致;由合伙人及獨資企業(yè)經(jīng)辦人簽字蓋公章。
法人籌備處:確認(rèn)經(jīng)辦人身份及股東身份，加蓋法人籌備處和股東公章。
3、合同對方除加蓋公章、私章外，要親筆簽名。
汽車買賣合同15
為了明確舊機動車時買賣雙方各自應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任及義務(wù)，經(jīng)雙方自愿同意簽定以下協(xié)議：(售車方簡稱為甲方，購車方簡稱為乙方)
售車方(甲方)：
購車方(乙方)：
一、甲方將車主______的`______轎車，牌號______，發(fā)動機號____________，車架號____________轉(zhuǎn)讓給乙方，雙方達成成交總額為(人幣)____________，小寫______。
二、甲方應(yīng)對該車手續(xù)及車輛的合法性負(fù)責(zé)(包括該車在______20__年__月__日前所發(fā)生的一切交通事故及經(jīng)濟糾紛)。該車自交車之日起(時間______20__年__月__日起)所發(fā)生的交通事故及違法活動均由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
三、該車若須辦理過戶事宜，過戶費由______方承擔(dān)，過戶時雙方應(yīng)主動配合辦理轉(zhuǎn)戶所需手續(xù)及車輛。該車自交車之日起，該車以后所需費用均由乙方負(fù)責(zé)購買(包括養(yǎng)路費、年審費及費)。
四、因雙方交易車輛為舊機動車車輛，故雙方簽定協(xié)議時均對(車身及發(fā)動機工作狀況表示認(rèn)同)。
五、備注(未盡事宜雙方約定處理)：
六、該一式兩份，雙方簽字生效，雙方不得違約，不得對成交金額提出異議，不退車及車款。
售車方(甲方)：購車方(乙方)：
聯(lián)系電話：地址：
簽定時間：20__年__月__日
聯(lián)系電話：身份證號碼：
【汽車買賣合同】相關(guān)文章：
汽車買賣合同06-13
[精選]汽車買賣合同07-13
汽車買賣合同【精選】07-14
【精選】汽車買賣合同07-16
汽車買賣合同05-09
汽車買賣合同02-24
汽車的買賣合同11-15
（精選）汽車買賣合同07-18
上海汽車買賣合同04-03
汽車買賣合同模板05-24