建設(shè)工程合同【薦】
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來(lái)越多，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編收集整理的建設(shè)工程合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建設(shè)工程合同1
甲方：
乙方：
丙方：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中，現(xiàn)甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，就合同主體變更及保證條款相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：
一、合同主體變更條款
1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。
2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關(guān)資質(zhì)和條件，如因其不具備相關(guān)資質(zhì)和條件給甲方造成損失的`，由乙丙雙方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對(duì)甲方所享有的權(quán)利和承擔(dān)的義務(wù)分別由丙方享有和承擔(dān)。
4、本協(xié)議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作，因合同主體變更所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、保證條款
為了保證丙方按照約定履行義務(wù)，本協(xié)議生效后，乙方對(duì)丙方基于本協(xié)議及“既有合同” 對(duì)甲方所負(fù)的一切債務(wù)向甲方提供連帶責(zé)任保證。
三、除本協(xié)議約定情形外，“既有合同”其他內(nèi)容不變。
四、因本協(xié)議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國(guó)法律，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權(quán)提交甲方所在地人民法院法院解決。本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執(zhí)二份。
甲方： 乙方： 丙方：
地址： 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
建設(shè)工程合同2
1、未取得建設(shè)審批手續(xù)的施工合同的效力如何認(rèn)定?
發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無(wú)效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。
發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。
2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)第一條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設(shè)工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?
具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：
(1)不具有從事建筑活動(dòng)主體資格的個(gè)人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動(dòng)資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(2)資質(zhì)等級(jí)低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級(jí)高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;
(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過(guò)名義上的聯(lián)營(yíng)、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。
3、如何認(rèn)定是否屬于必須招標(biāo)的建設(shè)工程?
《解釋》第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“必須進(jìn)行招標(biāo)”的建設(shè)工程的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。
4、勞務(wù)分包合同的效力如何認(rèn)定?
同時(shí)符合下列情形的，所簽訂的勞務(wù)分包合同有效：
(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);
(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機(jī)具和輔料。
合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負(fù)責(zé)與工程有關(guān)的大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購(gòu)等內(nèi)容的，不屬于勞務(wù)分包。
5、如何認(rèn)定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?
建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機(jī)構(gòu)或在冊(cè)的項(xiàng)目經(jīng)理等企業(yè)職工個(gè)人承包施工，承包人對(duì)工程施工過(guò)程及質(zhì)量進(jìn)行管理，對(duì)外承擔(dān)施工合同權(quán)利義務(wù)的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以?xún)?nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無(wú)效的，不予支持。
6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認(rèn)定?
施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進(jìn)行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當(dāng)事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由，主張合同無(wú)效的，一般不予支持。對(duì)于當(dāng)事人確實(shí)違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關(guān)行政主管部門(mén)予以處理。
前述合同對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有約定的，依照其約定，沒(méi)有約定的，依照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)予以確定。當(dāng)事人有其他爭(zhēng)議的，原則上可以參照本解答的.相關(guān)內(nèi)容處理。
7、當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方要求重新結(jié)算的，如何處理?
當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結(jié)算的，不予支持，但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無(wú)效或撤銷(xiāo)的除外。
建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人一方以施工合同無(wú)效為由要求確認(rèn)結(jié)算協(xié)議無(wú)效的，不予支持。
8、承包人項(xiàng)目經(jīng)理在合同履行過(guò)程中所施行為的效力如何認(rèn)定?
施工合同履行過(guò)程中，承包人的項(xiàng)目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報(bào)告、簽證文件上簽字確認(rèn)、加蓋項(xiàng)目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)行為或表見(jiàn)代理行為，對(duì)承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對(duì)方知道或應(yīng)當(dāng)知道項(xiàng)目經(jīng)理沒(méi)有代理權(quán)的除外。
9、當(dāng)事人工作人員簽證確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?
當(dāng)事人在施工合同中就有權(quán)對(duì)工程量和價(jià)款洽商變更等材料進(jìn)行簽證確認(rèn)的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認(rèn)對(duì)當(dāng)事人不具有約束力，但相對(duì)方有理由相信該簽證人員有代理權(quán)的除外;沒(méi)有約定或約定不明，當(dāng)事人工作人員所作的簽證確認(rèn)是其職務(wù)行為的，對(duì)該當(dāng)事人具有約束力，但該當(dāng)事人有證據(jù)證明相對(duì)方知道或應(yīng)當(dāng)知道該簽證人員沒(méi)有代理權(quán)的除外。
10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?
工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過(guò)程中簽字確認(rèn)的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實(shí)的，原則上對(duì)發(fā)包人具有約束力，涉及工程價(jià)款洽商變更等經(jīng)濟(jì)決策的，原則上對(duì)發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對(duì)監(jiān)理人員的授權(quán)另有約定的除外。
11、固定總價(jià)合同履行中，當(dāng)事人以工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更為由要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?
建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過(guò)程中，因工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е聦?shí)際工程量增減，當(dāng)事人要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握，合同對(duì)工程價(jià)款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒(méi)有約定或約定不明的，可以參照合同約定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程量增減部分予以單獨(dú)結(jié)算，無(wú)法參照約定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算的，可以參照施工地建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。
主張工程價(jià)款調(diào)整的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同約定施工的具體范圍、實(shí)際工程量增減的原因、數(shù)量等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。
12、固定價(jià)合同履行過(guò)程中，主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，當(dāng)事人要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?
建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過(guò)程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對(duì)工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，超出了正常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范圍，合同對(duì)建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)有約定的，原則上依照其約定處理;沒(méi)有約定或約定不明，該當(dāng)事人要求調(diào)整工程價(jià)款的，可在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機(jī)構(gòu)參照施工地建設(shè)行政主管部門(mén)關(guān)于處理建材差價(jià)問(wèn)題的意見(jiàn)予以確定。
因一方當(dāng)事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時(shí)間延誤的，在此期間的建材差價(jià)部分工程款，由過(guò)錯(cuò)方予以承擔(dān)。
13、固定總價(jià)合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價(jià)款如何確定?
建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機(jī)構(gòu)在相應(yīng)同一取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下分別計(jì)算出已完工程部分的價(jià)款和整個(gè)合同約定工程的總價(jià)款，兩者對(duì)比計(jì)算出相應(yīng)系數(shù)，再用合同約定的固定價(jià)乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應(yīng)付的工程款。
當(dāng)事人就已完工程的工程量存在爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方在撤場(chǎng)交接時(shí)簽訂的會(huì)議紀(jì)要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應(yīng)根據(jù)工程撤場(chǎng)時(shí)未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責(zé)任。
14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，如何處理?
建設(shè)工程施工合同約定發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復(fù)，但未明確約定逾期不答復(fù)即視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。
建設(shè)工程施工合同對(duì)此未作明確約定，承包人僅以原建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。
15、“黑白合同”中如何結(jié)算工程價(jià)款?
法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，或者未規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，但依法經(jīng)過(guò)招標(biāo)投標(biāo)程序并進(jìn)行了備案，當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同與備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。
法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，實(shí)際也未依法進(jìn)行招投標(biāo)，當(dāng)事人將簽訂的建設(shè)工程施工合同在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門(mén)進(jìn)行了備案，備案的合同與實(shí)際履行的合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人實(shí)際履行的合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。
備案的中標(biāo)合同與當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定被認(rèn)定為無(wú)效的，可以參照當(dāng)事人實(shí)際履行的合同結(jié)算工程價(jià)款。
16、“黑白合同”中如何認(rèn)定實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容變更?
招投標(biāo)雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價(jià)款、計(jì)價(jià)方式、施工工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等中標(biāo)結(jié)果的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容變更。中標(biāo)人作出的以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)承建房產(chǎn)、無(wú)償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾，亦應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容。
備案的中標(biāo)合同實(shí)際履行過(guò)程中，工程因設(shè)計(jì)變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或施工工期發(fā)生變化，當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)談紀(jì)要等書(shū)面文件對(duì)中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容進(jìn)行變更和補(bǔ)充的，屬于正常的合同變更，應(yīng)以上述文件作為確定當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。
17、無(wú)效建設(shè)工程施工合同中的工程價(jià)款如何確定?
建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價(jià)補(bǔ)償款的，應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無(wú)效為由要求扣除工程折價(jià)補(bǔ)償款中所含利潤(rùn)的，不予支持。
18、《解釋》中"實(shí)際施工人"的范圍如何確定?
《解釋》中的"實(shí)際施工人"是指無(wú)效建設(shè)工程施工合同的承包人，即違法的專(zhuān)業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實(shí)際施工人應(yīng)當(dāng)是最終實(shí)際投入資金、材料和勞力進(jìn)行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個(gè)人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)際施工人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對(duì)于不屬于前述范圍的當(dāng)事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應(yīng)當(dāng)不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。
建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報(bào)酬的，按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見(jiàn)》妥善處理。
19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實(shí)際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責(zé)任如何承擔(dān)?
實(shí)際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應(yīng)當(dāng)追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)舉證責(zé)任。
20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?
不具有資質(zhì)的實(shí)際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應(yīng)當(dāng)追加被掛靠人為訴訟當(dāng)事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)給付責(zé)任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù)，被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級(jí)人民法院審理民商事案件若干問(wèn)題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。
21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?
承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當(dāng)事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認(rèn)或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當(dāng)理由向合法分包人、實(shí)際施工人支付的除外。
建設(shè)工程合同3
合伙人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：____________
身份證號(hào)碼：________________
合伙人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：____________
身份證號(hào)碼：________________
經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就合作施工合同工程施工事宜達(dá)成一致意見(jiàn)，以便共同遵守。
第一條工程實(shí)施責(zé)任及要求
1、甲方將主合同項(xiàng)下全部工程的實(shí)施責(zé)任交乙方承擔(dān)（包括該合同項(xiàng)下的全部變更工程）。
2、工期、質(zhì)量必須滿(mǎn)足主合同要求。
第二條甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理主合同的預(yù)付款手續(xù)。
2、負(fù)責(zé)為乙方實(shí)施主合同提供相應(yīng)的授權(quán)，解決只能由甲方解決的事項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)沿線地方政府的'協(xié)調(diào)工作及本工程的通知、圖紙等。
第三條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)代甲方履行主合同的施工、缺陷修復(fù)及保修責(zé)任。
2、負(fù)責(zé)以自身資源按照主合同要求完成該工程，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、自負(fù)盈虧。
3、自覺(jué)接受甲方的各項(xiàng)監(jiān)督檢查。
4、保證不以甲方或項(xiàng)目部的名義從事于本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)及時(shí)清償為實(shí)施本工程而產(chǎn)生的各類(lèi)債務(wù)，及時(shí)支付民工工資。
第四條費(fèi)用、結(jié)算與支付
1、本工程采用包工包料包安全的方式，一次包干價(jià)：_________元，按甲方給乙方提供的圖紙所注明的工程量，超出圖紙部分另行計(jì)算。
2、經(jīng)雙方協(xié)商，乙方開(kāi)工之日起一個(gè)月內(nèi)，甲方開(kāi)始支付乙方工程款，按實(shí)際完成工程量支付（基礎(chǔ)完工后付工程總造價(jià)的___%，一層封頂付總造價(jià)的___%，二層封頂付總造價(jià)的___%，封頂付總造價(jià)的___%，內(nèi)外粉刷時(shí)付___%，工程竣工付___%，余款___%工程完工后________年內(nèi)付清）
第五條違約責(zé)任
1、對(duì)于主合同所規(guī)定的甲方的合同責(zé)任，如因甲方工程款支付不及時(shí)造成停工引起的損失由甲方承擔(dān)一切責(zé)任。雙方按本協(xié)議規(guī)定的各自的責(zé)任分別承擔(dān)。若由于自身原因造成違約，違約方不得要求另一方共同承擔(dān)違約責(zé)任。
2、工期5個(gè)月，質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3、由于乙方自身原因產(chǎn)生安全事故，導(dǎo)致乙方、甲方或
第三方人身財(cái)產(chǎn)受損，乙方須自費(fèi)承擔(dān)事故處理費(fèi)用，向受損方賠償。 其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議的補(bǔ)充，不得與本協(xié)議相抵觸，應(yīng)與本協(xié)議一起共同執(zhí)行
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。履行完協(xié)議約定的全部義務(wù)、工程竣工驗(yàn)收合格，保修期滿(mǎn)，結(jié)清各項(xiàng)費(fèi)用后終止。
2、本協(xié)議一式三份。甲方二份，乙方一份。
甲方：____________
聯(lián)系方式：________________
乙方：____________
聯(lián)系方式：________________
簽訂日期：________年____月____日
________年____月____日
建設(shè)工程合同4
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
一、承包事項(xiàng)：平頂山飛宇國(guó)際汽貿(mào)城XX樓及室外管網(wǎng)道路工程技術(shù)資料
二、承包方式：
1、平米包干X元。2、總建筑面積為：67002，價(jià)款為：10050元。大寫(xiě)：一萬(wàn)零伍拾元。
2、室外管網(wǎng)定價(jià)包干價(jià)款為：（）。
3、合計(jì)：合同總價(jià)款為：（大寫(xiě)：）。
三、合同工期：合同工期為_(kāi)_______年____月____日至________年____月____日。
四、付款方式
1、甲方每月支付乙方工程資料費(fèi)20。00（大寫(xiě)：兩千元整）如果甲方在達(dá)到資料費(fèi)支付條件后____日內(nèi)無(wú)法支付乙方工程資料費(fèi)，乙方保留停止工作和解除合同的權(quán)力。
2、如果在合同工期內(nèi)，甲方未完成所有施工任務(wù)，導(dǎo)致乙方的工程資料未在合同工期內(nèi)完成竣工備案，工程合同發(fā)生延期，則在延期的月份內(nèi)，甲方需按月支付乙方工程資料費(fèi)20。00（大寫(xiě)：兩千元整）。延期月份15天以下（含15天）按半月計(jì)算，15天以上的按全月計(jì)算。
五、承包范圍：工程技術(shù)資料的填寫(xiě)、收集、整理、組卷、歸檔、備案，直至竣工。
六、辦公用品歸屬：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、紙張、辦公桌椅、資料柜、筆、釘書(shū)機(jī)、釘書(shū)釘、尺、壁紙刀、膠水、資料盒由甲方提供，資料軟件由乙方承擔(dān)。
七、工作分工
乙方要保證資料填寫(xiě)、整理與工程進(jìn)度同步的，工程竣工驗(yàn)收前做好組卷和預(yù)驗(yàn)收工作。
�、贆z驗(yàn)試驗(yàn)：甲方按乙方的要求負(fù)責(zé)原材料的、試樣、試件的.取樣及制作，乙方負(fù)責(zé)相關(guān)資料的填寫(xiě)并送試驗(yàn)室承辦檢驗(yàn)試驗(yàn)工作（檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)）。
�、谫Y料編制填寫(xiě)：施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、各種圖、安全資料中有技術(shù)要求和方案要求的由甲方工程師編制，所有報(bào)驗(yàn)表、檢驗(yàn)批表、驗(yàn)收表、統(tǒng)表等均由乙方負(fù)責(zé)填寫(xiě)。
�、圪Y料簽字由乙方找相關(guān)人員簽字的，要求與工程同步。
�、芊职こ碳夹g(shù)資料：乙方負(fù)責(zé)收集檢查驗(yàn)收所有分包工程技術(shù)資料，并整理歸檔。
八、合同履行期間，乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)要戴好安全帽并按規(guī)劃的路線行走，防止出現(xiàn)人身傷亡事故。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
建設(shè)工程合同5
工程承包人（甲方）：
勞務(wù)分包人（乙方）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經(jīng)簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專(zhuān)業(yè)勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、承包內(nèi)容及承包方式：
1、承包內(nèi)容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；
2、承包形式：包工不包料
二、粉刷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求：
1、嚴(yán)格按照國(guó)家建筑行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50210－20）標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、施工及使用過(guò)程中出現(xiàn)的由于乙方施工質(zhì)量原因空鼓、脫落等引起的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償，同時(shí)乙方必須在甲方指定的時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)修復(fù)完畢并驗(yàn)收合格。
三、勞務(wù)報(bào)酬結(jié)算與支付：
1、結(jié)算價(jià)格：完成合同內(nèi)所有工作內(nèi)容，按 元∕2進(jìn)行結(jié)算。計(jì)算時(shí)面積按實(shí)際粉刷面積計(jì)算。
2、工程付款: 本抹灰分項(xiàng)工程施工至工程量一半時(shí)，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項(xiàng)工程施工結(jié)束后，付工程總價(jià)的50﹪；余款在本抹灰分項(xiàng)工程結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)結(jié)清。
四、工期：
本抹灰分項(xiàng)工程工期25天，從________年____月____日開(kāi)始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因?qū)е虏荒苁┕さ那闆r下，工期相應(yīng)順X。
五、甲方責(zé)任：
1、變更施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模（數(shù)量）、條件時(shí)，須書(shū)面通知乙方，變更后需重新明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量，進(jìn)行協(xié)商并及時(shí)辦理簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、在施工期間乙方施工人員出現(xiàn)以下情形，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行相應(yīng)的處罰，如乙方的施工人員出現(xiàn)打架、斗毆事件，無(wú)論何種原因?qū)σ曳教幰?0.00元處罰，同時(shí)乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任；不及時(shí)清理衛(wèi)生對(duì)乙方處以300-500元處罰；相應(yīng)處罰款項(xiàng)自工程款中扣除。
3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負(fù)責(zé)順X。
六、乙方責(zé)任：
1、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，必須加強(qiáng)自身隊(duì)伍素質(zhì)教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動(dòng)，要堅(jiān)持“安全
第
一、質(zhì)量第
一、文明施工”的原則。
2、服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)指揮，并遵守甲方的規(guī)章制度。嚴(yán)格按確認(rèn)的設(shè)計(jì)要求施工，并按
第二條的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行施工和驗(yàn)收。
3、總進(jìn)場(chǎng)施工人數(shù)按施工勞動(dòng)力計(jì)劃。如由于施工技術(shù)力量不足，不按甲方要求施工，不能按規(guī)定工期完成任務(wù)，不按國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，所造成的一切損失由乙方承擔(dān)，同時(shí)甲方有權(quán)解除合同并更換隊(duì)伍。
4、做好文明安全施工，并堅(jiān)持工完場(chǎng)清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生。
5、加強(qiáng)自身隊(duì)伍素質(zhì)教育和管理，不做違法、違規(guī)的事，不從事非法活動(dòng)，做好安全、防火、防盜工作。
6、乙方現(xiàn)場(chǎng)施工期間水、電管理、衛(wèi)生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規(guī)范要求執(zhí)行，如造成浪費(fèi)由乙方承擔(dān)。
七、安全施工與檢查：
1、勞務(wù)分包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)
進(jìn)行施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的.安全防護(hù)措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護(hù)措施到位后，由于勞務(wù)分包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用，由勞務(wù)分包人承擔(dān)。
2、工程承包人應(yīng)對(duì)其在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。工程承包人不得要求勞務(wù)分包人違反安全管理的規(guī)定進(jìn)行施工。
八、糾紛解決：
在合同履約過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方友好協(xié)商，如協(xié)商不成時(shí)，可向人民法院提出訴訟。
九、其它：
1、由于不可抗力因素致使合同無(wú)法履行時(shí)，雙方及時(shí)協(xié)商解決。
2、本合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方履行完合同全部義務(wù)，勞務(wù)報(bào)酬價(jià)款支付完畢，勞務(wù)分包人向工程承包人交付勞務(wù)作業(yè)成果，并經(jīng)工程承包人驗(yàn)收合格后，本合同即告終止。
4、本合同共三頁(yè)，合同一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)壹份。
工程承包人：勞務(wù)分包人：
代表：代表：
________年____月____日
建設(shè)工程合同6
發(fā)包人（全稱(chēng)）：_____________________________
承包人（全稱(chēng)）：______________________________
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱(chēng)：_______________________；
工程地點(diǎn)：_______________________；
工程內(nèi)容：_______________________；
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表（附件1）
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：______________；
資金來(lái)源：_______________________。
二、工程承包范圍
承包范圍：_______________________。
三、合同工期
開(kāi)工日期：_______________________；
竣工日期：_______________________；
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_____________________。
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：______元（人民幣）
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協(xié)議書(shū)
2.中標(biāo)通知書(shū)
3.投標(biāo)書(shū)及其附件
4.本合同專(zhuān)用條款
5.本合同通用條款
6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)
雙方有關(guān)工程的`洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
建設(shè)工程合同實(shí)用范本【四】
發(fā)包人（全稱(chēng)）：_____________________________
承包人（全稱(chēng)）：______________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和中華人民共和國(guó)建設(shè)部，國(guó)家工商管理總局共同發(fā)布的《建設(shè)工程施工合同》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，自愿、平等、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就_____________工程協(xié)商簽訂合同，共同信守。
第一條、工程事項(xiàng)
1.1工程名稱(chēng)：_______________________________________；
1.2工程地點(diǎn)：_______________________________________；
1.3工程內(nèi)容：_______________________________________；
1.4工程開(kāi)竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二條、工程承包范圍
2.1承包范圍：乙方包工，包料。
第三條、發(fā)包人工作
3.1甲方向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、電、場(chǎng)地、工人住宿，方便乙方施工。
第四條、承包人的權(quán)利和義務(wù)
4.1按照協(xié)議約定進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)并嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，保證按期完工。
4.2施工中做到文明施工，嚴(yán)格按照安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工。
4.3乙方編制施工方案，由甲方審定后實(shí)施。
4.4乙方保證按圖施工，不得私自變更甲方圖紙，如需更改必須與甲方溝通協(xié)商。
第五條、工程造價(jià)和結(jié)算
5.1工程總價(jià)：大寫(xiě)_________________________________。
5.2結(jié)款方式：合同簽訂之日，甲方付給乙方__________元為預(yù)付款。
5.3乙方材料及工人進(jìn)場(chǎng)再付工程款_______%大寫(xiě)__________元
5.4工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后，甲方向乙方付清余款。
5.5工程結(jié)束三天內(nèi)為工程驗(yàn)收期，逾期視為工程合格。
第六條、由于以下原因造成竣工日期推遲和延誤，工期相應(yīng)順延。
6.1不可抗力及自然災(zāi)害因素，如雨、雪等天氣；地震、洪水等天災(zāi)。
6.2發(fā)包人未能按約定日期支付工程相應(yīng)款項(xiàng)，使施工不能正常進(jìn)行。
第七條、違約責(zé)任
7.1除國(guó)家法律法規(guī)政策明確規(guī)定或其它不可抗力因素外，任何一方違約造成的損失，由違約方承擔(dān)賠償責(zé)任。
7.2甲方未按約定的時(shí)間和要求提供場(chǎng)地，方案回復(fù)，支付工程款的，乙方可以要求順延工期，同時(shí)引起的停工待料，延誤工期和施工人員工資等費(fèi)用均有甲方承擔(dān)。
第八條、爭(zhēng)議解決方式
8.1本合同在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條、其他
9.1協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方可以洽商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效應(yīng)。
第十條、合同份數(shù)及生效日期
10.1本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：__________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
建設(shè)工程合同7
工程承包人： (簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
勞務(wù)分包人： (簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，鑒于 大瀏公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“發(fā)包人”)與甲方已經(jīng)簽訂施工總承包合同(以下稱(chēng)為“總包合同”)，雙方就勞務(wù)分包事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
甲乙雙方均同意在本合同簽訂過(guò)程中，雙方將本著誠(chéng)實(shí)信用的原則如實(shí)告知對(duì)方與合同直接相關(guān)的基本情況，甲方將在本合同中如實(shí)告知乙方相關(guān)情況。乙方保證在簽署本合同后，已了解相關(guān)情況并無(wú)其他想要了解的情況。同時(shí)，乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實(shí)有效。
1、 勞務(wù)分包人情況
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)： 法定代表人：
發(fā)證機(jī)關(guān)：經(jīng)營(yíng)范圍：
復(fù)審時(shí)間及有效期：
2、勞務(wù)分包工作對(duì)象及提供勞務(wù)內(nèi)容
工程名稱(chēng)：施工工程
工程地點(diǎn)：
分包范圍：提供分包勞務(wù)內(nèi)容： 箱梁橋施工的準(zhǔn)備工作、場(chǎng)地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預(yù)應(yīng)力張拉以及與該橋箱梁施工有關(guān)的本協(xié)議中一切明示或暗示的工作。
3、分包工作期限及進(jìn)度控制
分包工作期限：開(kāi)始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，結(jié)束工作日期：20xx年11月30日。 總工期為4個(gè)月，甲方根據(jù)工期要求，兩橋箱梁同步進(jìn)行施工，支架、模板一次性搭設(shè)、安裝。如不能滿(mǎn)足進(jìn)度要求，甲方有權(quán)要求乙方增加人員等投入以補(bǔ)滯后工期，確�？偣て趦�(nèi)完成所需工程。
4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量：按總包合同有關(guān)質(zhì)量的約定、國(guó)家現(xiàn)行的《公路工程工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《公路工程工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》，本工作必須達(dá)到質(zhì)量評(píng)定 優(yōu)良 等級(jí)。
5、圖紙
5.1 工程承包人應(yīng)在勞務(wù)分包工作開(kāi)工前，向勞務(wù)分包人提供與勞務(wù)分包人的勞務(wù)分包任務(wù)相關(guān)的圖紙 1 套。
6、項(xiàng)目經(jīng)理
6.1 工程承包人委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的項(xiàng)目經(jīng)理為。
6.2 勞務(wù)分包人委派的擔(dān)任駐工地履行本合同的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為 唐貴軍 。
7、工程承包人義務(wù)
7.1、組建與工程相適應(yīng)的項(xiàng)目管理班子，全面履行總包合同，組織實(shí)施施工管理的各項(xiàng)工作，對(duì)工程的工期和質(zhì)量向發(fā)包人負(fù)責(zé);
7.2、可以協(xié)助乙方解決在施工過(guò)程中的住房、用水、用電問(wèn)題及其他方面的協(xié)調(diào)工作，費(fèi)用由乙方自理。其中項(xiàng)目部已把低壓電送至橋的附近。
7.3、負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理目標(biāo)，組織編制年、季、月施工計(jì)劃、物資需用量計(jì)劃表，實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工，計(jì)量析測(cè)、實(shí)驗(yàn)化驗(yàn)的控制、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收;
7.4、負(fù)責(zé)工程測(cè)量定位、沉降觀測(cè)、技術(shù)交底，組織圖紙會(huì)審，統(tǒng)一安排技術(shù)檔案資料的收集整理及交工驗(yàn)收;
7.5、負(fù)責(zé)提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設(shè)備(吊車(chē)、泵車(chē));
7.6、按本合同約定，向勞務(wù)分包人支付勞動(dòng)報(bào)酬。
8、勞務(wù)分包人義務(wù)
8.1、對(duì)本合同勞務(wù)分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向工程承包人負(fù)責(zé)，組織具有相應(yīng)資格證書(shū)的熟練工人投入工作;未經(jīng)工程承包人授權(quán)或允許，不得擅自與發(fā)包人及有關(guān)部門(mén)建立工作聯(lián)系;自覺(jué)遵守法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度。
8.2、勞務(wù)分包人根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)總進(jìn)度計(jì)劃的要求，按工程承包人的階段、月、旬、周施工計(jì)劃，完成上述階段、時(shí)段施工計(jì)劃相應(yīng)的勞動(dòng)力安排計(jì)劃，保證按時(shí)完成任務(wù)。
8.3、勞務(wù)分包人全權(quán)委托本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程實(shí)施結(jié)算等一切與本工程相關(guān)的活動(dòng)。
8.4、按工程承包人統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具，按工程承包人標(biāo)準(zhǔn)化工地要求設(shè)置標(biāo)牌，搞好生活區(qū)的管理，做好自身責(zé)任區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
8.5、勞務(wù)分包人須服從工程承包人轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。
8.6、勞務(wù)分包人所施工工程，如因質(zhì)量不合格而產(chǎn)生的返工費(fèi)，由勞務(wù)分包人自負(fù)。
8.7、在施工期內(nèi)，如勞務(wù)分包人不能按質(zhì)按量完成計(jì)劃工程，經(jīng)工程承包人勸告后仍無(wú)明顯改進(jìn)，工程承包人有權(quán)調(diào)整其承擔(dān)的工程任務(wù)，如仍然不能完成計(jì)劃工程，工程承包人有權(quán)終止本合同的繼續(xù)履行。由此造成的費(fèi)用增加由勞務(wù)分包人承擔(dān)。
8.8、勞務(wù)分包人在履行本合同過(guò)程中，不得轉(zhuǎn)包他人，否則，工程承包人有權(quán)無(wú)條件終止本合同，已完工程驗(yàn)收合格后按本合同單價(jià)結(jié)算，并應(yīng)按工程承包人規(guī)定的期限退場(chǎng)。
8.9、勞務(wù)分包人在施工過(guò)程中必須服從甲方施工人員的安排，不得向工程承包人施工人員行賄同時(shí)不得有欺詐行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將清退出場(chǎng)。
8.10、勞務(wù)分包人不得拖欠勞務(wù)分包人自己及施工關(guān)聯(lián)方的人工工資，機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用，材料費(fèi)等。
8.11、勞務(wù)分包人不得與當(dāng)?shù)匕l(fā)生任何經(jīng)濟(jì)糾紛和任何勞務(wù)往來(lái)。
9、安全施工與檢查
9.1、按照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，并遵守甲方對(duì)安全施工提出的各項(xiàng)要求。
9.2、乙方應(yīng)按甲方安全管理作業(yè)，遵守國(guó)家安全法律、法規(guī)和甲方的安全管理辦法，如有違反，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行罰款，若引發(fā)安全生產(chǎn)事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任及所有費(fèi)用。
9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長(zhǎng)瀏高速相交，分包人必須采取有效的防護(hù)措施(如設(shè)密閉的安全通道)確保橋下行車(chē)安全，若引發(fā)事故和矛盾由乙方承擔(dān)全部責(zé)任以及所有費(fèi)用。
10、安全防護(hù)
按照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，并按甲方對(duì)乙方安全施工技術(shù)交底和相關(guān)要求進(jìn)行各種安全防護(hù)。
11、事故處理
按照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
12、保險(xiǎn)
按照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
13、承包工作內(nèi)容
按照本協(xié)議工程業(yè)主技術(shù)規(guī)范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作，包括：
13.1、箱梁橋施工的準(zhǔn)備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場(chǎng)地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區(qū)域?yàn)?0cm)的所需人工以及機(jī)具。
13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架設(shè)拆除，按要求預(yù)壓，確保滿(mǎn)足支架的承重要求
13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必須用經(jīng)大瀏公司、監(jiān)理處確認(rèn)的優(yōu)質(zhì)的模板，且有足夠的剛度確保不會(huì)形變。模板安拆、涂脫模劑等。
13.4、鋼筋工程：鋼筋加工制作，安裝就位、包括綁扎，焊接，所需的機(jī)具和耗材，電焊機(jī)不少于8臺(tái)。鋼筋不考慮損耗。
13.5、砼工程：澆注砼;振搗砼;砼養(yǎng)生。
13.6、預(yù)應(yīng)力工程：預(yù)應(yīng)力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。
13.7、以及與該橋箱梁施工有關(guān)的一切明示或暗示的工作(如保衛(wèi)等)。
14、勞務(wù)報(bào)酬
14.1 本工程的勞務(wù)報(bào)酬采用：不同工作成果的計(jì)件單價(jià)(含管理費(fèi))，按確認(rèn)的工程量計(jì)算。
14.2 采用上述方式計(jì)價(jià)的，不同工作成果的計(jì)件單價(jià)分別為：
14.3.1甲方僅進(jìn)行質(zhì)檢、試驗(yàn)、測(cè)量及施工過(guò)程控制等工程管理，單價(jià)中包括乙方設(shè)備、人員的進(jìn)退場(chǎng)、施工場(chǎng)地清理、工程施工的人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、耗材、施工人員的保險(xiǎn)費(fèi)以及意外事故風(fēng)險(xiǎn)金、安全保衛(wèi)以及協(xié)助甲方測(cè)量、質(zhì)檢和試驗(yàn)等一切與此相關(guān)的作業(yè)的費(fèi)用;甲方僅供所需設(shè)計(jì)鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時(shí)甲方負(fù)責(zé)吊車(chē)事宜。若乙方不能按期完工，甲方有權(quán)部分或全部扣除工期質(zhì)量獎(jiǎng)。
14.3.2除非本協(xié)議另有約定，否則與本協(xié)議工程范圍內(nèi)鋼筋安裝、砼澆注(前臺(tái))有關(guān)的任何分項(xiàng)工程細(xì)目如果未列入上述結(jié)算細(xì)目中，則是乙方為完成本協(xié)議工程內(nèi)容所必須完成的附屬工程義務(wù)，其費(fèi)用已包含在上述有關(guān)承包細(xì)目單價(jià)中，不再另行結(jié)算和支付。
14.3.3本合同單價(jià)已包含因天氣、環(huán)境等方面的影響而造成的誤工費(fèi)用。
15、工時(shí)及工程量的確認(rèn)
15.1、采用按確定的工時(shí)計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬的，由甲方施工員每日將提供勞務(wù)人數(shù)報(bào)甲方負(fù)責(zé)人，由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人復(fù)核并由甲方項(xiàng)目副經(jīng)理確認(rèn)。
15.2、 采用按確認(rèn)的工程量計(jì)算勞務(wù)報(bào)酬的，由甲方施工員和乙方按月或約定時(shí)間將實(shí)際完成但不超過(guò)設(shè)計(jì)數(shù)量的工程量報(bào)甲方工程科審核，經(jīng)甲方主管副經(jīng)理認(rèn)可，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可給予結(jié)算。對(duì)乙方未經(jīng)甲方主管副經(jīng)理認(rèn)可，超出設(shè)計(jì)圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計(jì)量。
16、勞務(wù)報(bào)酬的支付
16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進(jìn)行。
16.1.1、在結(jié)算時(shí)，應(yīng)扣除甲方為乙方完成的實(shí)際工程數(shù)量和協(xié)助乙方完成工程量的.費(fèi)用。
16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程經(jīng)過(guò)監(jiān)理驗(yàn)收合格，攜相關(guān)資料到工程科結(jié)算。結(jié)算后須出具工程款項(xiàng)已結(jié)清的書(shū)面證明。
16.1.3、本工程甲方不預(yù)付款，乙方開(kāi)工后，甲方按乙方每月工程進(jìn)度付款，付至約總價(jià)款的50%~70%(含價(jià)撥款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中間交工驗(yàn)收后90日內(nèi)付至95%，總價(jià)款的5%作為保證金，待總體工程(指整個(gè)14標(biāo))竣工驗(yàn)收后退還乙方。
16.1.4、如乙方對(duì)其所做工程的質(zhì)量問(wèn)題不維修或乙方未作答復(fù)，甲方可直接維修，其費(fèi)用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監(jiān)理、業(yè)主書(shū)面批評(píng)指令，甲方將酌情扣除部分或全部保證金。
16.1.5、甲方以轉(zhuǎn)帳支票形式或雙方認(rèn)可的方式支付乙方款項(xiàng)。
17、施工變更
17.1 施工中如發(fā)生對(duì)原工作內(nèi)容進(jìn)行變更，甲方以書(shū)面形式向乙方發(fā)出變更通知，并提供變更的相應(yīng)圖紙和說(shuō)明。乙方按照甲方(項(xiàng)目經(jīng)理)發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，按照變更進(jìn)行施工：
17.2 因變更導(dǎo)致勞務(wù)報(bào)酬的增加，由工程承包人承擔(dān);因變更減少工程量，乙方勞務(wù)報(bào)酬應(yīng)相應(yīng)減少。
17.3 施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失，由乙方承擔(dān)。
17.4 因勞務(wù)分包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏�，勞�?wù)分包人無(wú)權(quán)要求追加勞務(wù)報(bào)酬。
17.5 變更的計(jì)價(jià)：本合同中有規(guī)定的相同或相似的合同單價(jià)，直接套用;合同中無(wú)規(guī)定的，可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價(jià);均無(wú)套用的，雙方協(xié)商確定。
18、施工驗(yàn)收
乙方應(yīng)確保所完成施工的質(zhì)量，應(yīng)符合本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。乙方施工完畢，應(yīng)向甲方提交完工報(bào)告，通知甲方驗(yàn)收;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方的上述報(bào)告后14天內(nèi)對(duì)乙方施工成果進(jìn)行驗(yàn)收。
19、爭(zhēng)議
19.1 工程承包人和勞務(wù)分包人在履行合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，可以自行和解或要求有關(guān)主管部門(mén)調(diào)解。
(1)雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向 長(zhǎng)沙市 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
(2)向甲方所在地的人民法院起訴。
20、禁止轉(zhuǎn)包或再分包
20.1 勞務(wù)分包人不得將本合同項(xiàng)下的勞務(wù)作業(yè)轉(zhuǎn)包或再分包給他人。否則，甲方有權(quán)進(jìn)行處置，勞務(wù)分包人將依法承擔(dān)責(zé)任。
21、不可抗力
本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國(guó)家、地方的相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
22、文物和地下障礙物
23、違約
23.1、甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中，如出現(xiàn)合同條款以外的問(wèn)題，由雙方協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，甲、乙雙方所簽補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
23.2、本合同簽訂后，雙方應(yīng)共同遵守，若單方面違約，違約方應(yīng)賠償另一方違約金，違約金數(shù)量不超過(guò)本合同金額的10%。
24、合同終止
24.1 雙方履行完合同全部義務(wù)，勞務(wù)分包人向工程承包人交付勞務(wù)作業(yè)成果，并經(jīng)工程承包人及發(fā)包人驗(yàn)收合格后，本合同即告終止。
25、合同份數(shù)
25.1本合同壹式兩份，具有同等效力，由甲方和乙方各執(zhí)一份。
26、補(bǔ)充條款
26.1 雙方約定：遵守甲方的勞務(wù)結(jié)算管理的規(guī)定。
26.3 雙方約定：遵守甲方的與勞務(wù)分包相關(guān)的其他規(guī)定。
27、合同生效
合同訂立時(shí)間：月日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定 后生效。
工程承包人：(公章) 勞務(wù)分包人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
建設(shè)工程合同8
合同糾紛的訴訟時(shí)效是多久
1、工程質(zhì)量缺陷不適用“出售質(zhì)量不合格的商品未聲明的”一年的短期時(shí)效，而適用一般訴訟時(shí)效為二年。
2、施工過(guò)程中出現(xiàn)的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)以及竣工驗(yàn)收各階段的施工質(zhì)量缺陷爭(zhēng)議，其訴訟時(shí)效自階段質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)缺陷或階段質(zhì)量驗(yàn)收未通過(guò)時(shí)起算;如質(zhì)量缺陷爭(zhēng)議已委托鑒定的，自鑒定單位出具鑒定意見(jiàn)后二年。
3、如合同約定發(fā)包人提出質(zhì)量缺陷主張有除斥期間的，發(fā)包人在除斥期限屆滿(mǎn)未主張即喪失訴訟時(shí)效。
4、工程交付使用后，發(fā)包人主張承包人的工程保修責(zé)任，訴訟時(shí)效根據(jù)工程不同部位的最低保修年限而定：
(1)工程一般部位即一般土建、裝修和管道工程的保修責(zé)任，訴訟時(shí)效為合同約定的不少2年的保修年限后二年;
(2)工程重要部位即有防水要求的屋面、墻面、衛(wèi)生間的保修責(zé)任，訴訟時(shí)效為合同約定的不少5年的保修年限后二年;
(3)工程主要部位即地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的保修責(zé)任，訴訟時(shí)效根據(jù)工程設(shè)計(jì)的不同結(jié)構(gòu)形式而定：
農(nóng)村的磚木結(jié)構(gòu)的房屋為不少于設(shè)計(jì)年限30年后二年;
城市的磚和混凝土結(jié)構(gòu)的房屋為不少于設(shè)計(jì)年限50年后二年;
城市的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的房屋為不少于設(shè)計(jì)年限70年后二年，上述案件法律據(jù)此受理完全正確;
城市的鋼結(jié)構(gòu)房屋為不少于設(shè)計(jì)年限100年后二年。
5、對(duì)承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)應(yīng)保修而未保修的責(zé)任，發(fā)包人的訴訟時(shí)效為缺陷責(zé)任期屆滿(mǎn)后二年。
程款糾紛案件有關(guān)確認(rèn)時(shí)效和返還時(shí)效的特殊性
訴訟時(shí)效的中止,中斷的含義是什么
一、訴訟時(shí)效中止
概念：訴訟時(shí)效中止是指在訴訟時(shí)效期間的最后6個(gè)月內(nèi)，因法定事由而使權(quán)利人不能行使請(qǐng)求權(quán)的，訴訟時(shí)效期間的計(jì)算暫時(shí)停止。從中止時(shí)效的原因消除之日起，訴訟時(shí)效期間繼續(xù)計(jì)算。依訴訟時(shí)效的中止，其已經(jīng)過(guò)的期間仍然有效，待阻礙時(shí)效進(jìn)行的法定障礙消除后，時(shí)效期間繼續(xù)進(jìn)行。
發(fā)生訴訟時(shí)效中止的`法定事由：
(1)不可抗力。
(2)法定代理人未確定或喪失民事行為能力。
(3)其他。例如繼承開(kāi)始后，繼承人或遺產(chǎn)管理人尚未確定時(shí)，其時(shí)效可中止等等。
訴訟時(shí)效中止的法律效果：
(1)法定事由發(fā)生前已經(jīng)過(guò)的時(shí)效期間仍為有效，法定事由經(jīng)過(guò)的期間為時(shí)效中止期間，不生時(shí)效期間的效力，法定事由消除后，時(shí)效期間繼續(xù)進(jìn)行。
(2)法定事由發(fā)生在最后6個(gè)月內(nèi)，如法定事由消除后，剩下時(shí)效期間不足6個(gè)月，應(yīng)否補(bǔ)足其為6個(gè)月，民法通則未予規(guī)定，通說(shuō)認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)足6個(gè)月。
訴訟時(shí)效中止適用于最長(zhǎng)訴訟時(shí)效期間以外的訴訟時(shí)效期間類(lèi)型。
二、訴訟時(shí)效中斷
概念：訴訟時(shí)效中斷是指因有與權(quán)利人怠于行使權(quán)利相反的事實(shí)，使已經(jīng)過(guò)的時(shí)效期間失去效力，而須重新起算時(shí)效期間的制度。
發(fā)生訴訟時(shí)效中斷的事由：
(1)權(quán)利人之請(qǐng)求。關(guān)于請(qǐng)求的方式，法律無(wú)明文規(guī)定，口頭、書(shū)面均可。請(qǐng)求之相對(duì)人除義務(wù)人外，權(quán)利人若向主債務(wù)之保證人、債務(wù)人的代理人及財(cái)產(chǎn)代管人提出請(qǐng)求的，亦發(fā)生請(qǐng)求的效果。
(2)義務(wù)人的同意，同意的方式，對(duì)此法律未有限制，口頭或書(shū)面、明示或默示，均可，而且也不問(wèn)義務(wù)人的同意是否有中斷時(shí)效的目的。同意之表示人原則上應(yīng)為義務(wù)人本人，義務(wù)人的代理人于授權(quán)范圍內(nèi)而為同意的，亦發(fā)生同意的效果，但保證人等同意履行義務(wù)的意思，對(duì)主債務(wù)人不生同意之效果。同意之相對(duì)人，原則上亦為權(quán)利人或權(quán)利人之代理人，對(duì)第三人為同意，不生同意的效果。
(3)提起訴訟或仲裁。權(quán)利人若以有效的判決、裁定、調(diào)解協(xié)議等法律文書(shū)，向法院申請(qǐng)執(zhí)行程序的，亦發(fā)生與起訴同等的中斷時(shí)效的效果。但是，權(quán)利人于起訴后又撤訴的是否發(fā)生訴訟時(shí)效中斷，法律沒(méi)有明確規(guī)定，通說(shuō)認(rèn)為發(fā)生中斷時(shí)效的效果。
訴訟時(shí)效中斷的法律效果。訴訟時(shí)效中斷的事由發(fā)生后，已經(jīng)過(guò)的時(shí)效期間歸于無(wú)效，中斷事由存續(xù)期間，時(shí)效不進(jìn)行，中斷事由終止時(shí)，重新計(jì)算時(shí)效期間。但如何確認(rèn)中斷事由的終止，因事由的性質(zhì)有別而有所不同：
(1)因請(qǐng)求或同意中斷時(shí)效的，書(shū)面通知應(yīng)以到達(dá)相對(duì)人時(shí)為事由終止;口頭通知應(yīng)以相對(duì)人了解時(shí)為事由終止。在時(shí)效期間重新起算后，權(quán)利人再次請(qǐng)求或義務(wù)人再次同意履行義務(wù)的，訴訟時(shí)效可再次中斷。
(2)因提起訴訟或仲裁中斷時(shí)效的，應(yīng)于訴訟終結(jié)或法院作出裁判時(shí)為事由終止;權(quán)利人申請(qǐng)執(zhí)行程序的，應(yīng)以執(zhí)行程序完畢之時(shí)為事由終止。
(3)因調(diào)解中斷時(shí)效的，調(diào)處失敗的，以失敗之時(shí)為事由終止;調(diào)處成功而達(dá)成合同的，以合同所定的履行期限屆滿(mǎn)之時(shí)為事由終止。
建設(shè)工程合同9
貸款方：_____________
借款方：_____________
根據(jù)國(guó)家規(guī)定，借款方為進(jìn)行基本建設(shè)所需貸款，經(jīng)貸款方審查發(fā)放，為明確雙方責(zé)任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條借款用途________________________________________________________________。
第二條借款金額
借款方向貸款方借款人民幣(大寫(xiě))_____元，預(yù)計(jì)用款為_(kāi)____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。
第三條借款利率
自支用貸款之日起，按實(shí)際支用數(shù)計(jì)算利息，并計(jì)算復(fù)利，在合同規(guī)定的借款期內(nèi)，年息為_(kāi)__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率%。
第四條借款期限
借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國(guó)家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預(yù)定為_(kāi)____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權(quán)限期追回貸款，或者商請(qǐng)代借款單位的其他開(kāi)戶(hù)銀行代為扣款清償。
第五條因國(guó)家調(diào)整計(jì)劃、產(chǎn)品價(jià)格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時(shí)，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條貸款方保證按照合同規(guī)定供應(yīng)資金。因貸款方責(zé)任未按期提供貸款，應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金計(jì)算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計(jì)算相同。
第七條貸款方有權(quán)檢查、監(jiān)督貸款的.使用情況，了解借款方的經(jīng)營(yíng)管理、計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權(quán)收回部分貸款，并對(duì)違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應(yīng)按規(guī)定減收利息。
第八條凡因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，由各方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，應(yīng)提交華南國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照金融爭(zhēng)議仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。
第九條本合同條款以外事項(xiàng)，雙方遵照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定辦理。本合同經(jīng)過(guò)簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式份，雙方各執(zhí)份。
借款方：_____(蓋章)
授權(quán)簽字人：_____(蓋章)
地址：_________
貸款方：_____(蓋章)
授權(quán)簽字人：_____(簽章)
地址：_________
簽約日期：_______簽約地點(diǎn)：_______
建設(shè)工程合同10
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項(xiàng)目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項(xiàng)目 ，工程價(jià)格 ，其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購(gòu)，甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更，乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成，造成工期拖延的，將以合同總價(jià)的`5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工： 乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng)：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合同11
甲方：
乙方：
身份證號(hào)：
甲方公司因工作和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商，就甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任甲方公司工程師，達(dá)成如下聘用協(xié)議：
一、合同期限本協(xié)議有效期為_(kāi)_______年即________年____月____日到________年____月____日
二、甲方責(zé)任和義務(wù)
1、將相關(guān)資料歸還乙方。
2、投標(biāo)。
3、甲方應(yīng)妥善保管乙方資料和證書(shū)，確保職稱(chēng)證書(shū)完好無(wú)損。如果由于甲方原因發(fā)生乙方的證書(shū)丟失或吊銷(xiāo)，甲方應(yīng)賠償損失。
三、乙方的責(zé)任和義務(wù)
1、乙方承諾向甲方提供的`資料真實(shí)合法，若乙方提供的資料是虛假偽造，乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償甲方相應(yīng)損失。
2、乙方的職稱(chēng)證書(shū)在協(xié)議有效期內(nèi)交由甲方保管。
四、酬金
1、酬金按年支付，支付標(biāo)準(zhǔn)為年。
2、付款時(shí)間：酬金一次性付清。即雙方簽訂協(xié)議時(shí)，乙方提供工程師證書(shū)（原件）、身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、一寸彩色照片（或電子版）。甲方收到上述資料后一次性將第________年聘用工資元匯到乙方指定賬戶(hù)。乙方須保證證書(shū)未在其它公司掛靠，如因乙方證書(shū)已掛靠而導(dǎo)致甲方不能使用的，乙方須退還甲方支付的聘用工資。
五、違約責(zé)任
1、協(xié)議有效期內(nèi)，乙方提出終止協(xié)議，則乙方必須雙倍返還酬金，甲方提出終止協(xié)議則已付酬金不予返還。
2、乙方須保證證書(shū)真實(shí)、有效，如因乙方提供虛假證書(shū)，導(dǎo)致甲方投標(biāo)或申辦資質(zhì)失敗，乙方退還甲方已付酬金。
六、其他
1、本協(xié)議期滿(mǎn)前一個(gè)月，如雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，可續(xù)簽本協(xié)議。若不續(xù)簽的，甲方應(yīng)及時(shí)歸還乙方所有證件，甲方不得扣留拖延歸還任何證件。
2、協(xié)議終止或協(xié)議期滿(mǎn)后，甲乙雙方應(yīng)彼此友好合作，配合完成解除協(xié)議等相關(guān)的后續(xù)工作。
3、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
法定代表人：
身份證號(hào)
___年___月___日
建設(shè)工程合同12
合伙人：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
性別
年齡
身份證號(hào)碼
合伙人：
身份證號(hào)碼
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就合伙承包一致意見(jiàn)，共各方信守。
一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設(shè)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)各方利潤(rùn)最大化，共享收益，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
二、合伙經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和范圍。合伙項(xiàng)目以公司中標(biāo)合同確認(rèn)的道路建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和范圍為準(zhǔn)。
三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工，各方結(jié)算完畢為止。
四、出資方式及比例： 甲乙雙方現(xiàn)金出資，前期投標(biāo)投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬(wàn)元，該款中標(biāo)退還后歸甲方；以后施工時(shí)甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內(nèi)到賬，否則按日千分之三承擔(dān)違約責(zé)任。 甲方派現(xiàn)金會(huì)計(jì)一名負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金賬目，乙方派主管會(huì)計(jì)一名負(fù)責(zé)記賬；會(huì)計(jì)的工資費(fèi)用由甲乙雙方共同承擔(dān)。
五、盈余分配及債務(wù)承擔(dān)：
1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據(jù)，按比例分配。
2、合伙如產(chǎn)生債務(wù)，先由合伙財(cái)產(chǎn)償還，合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí)，以各合伙人的約定的出資為依據(jù)，按比例承擔(dān)。
六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應(yīng)經(jīng)兩方協(xié)商同意；
七、項(xiàng)目日常管理
1、甲方作為項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面管理工作；乙方負(fù)責(zé)項(xiàng)目公關(guān)、催收工程款及當(dāng)?shù)厣鐣?huì)關(guān)系協(xié)調(diào)并參與項(xiàng)目日常管理。 甲乙雙方聘請(qǐng)總工程師，負(fù)責(zé)工程的技術(shù)工作；
2、每月____日、____日為雙方商定的`結(jié)賬日，由雙方和會(huì)計(jì)共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當(dāng)月支出需當(dāng)月下賬，超過(guò)兩個(gè)月不下賬的支出個(gè)人自負(fù)。
3、重大支出和重大合伙事項(xiàng)應(yīng)由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話(huà)決定的應(yīng)在最近的下賬日補(bǔ)簽書(shū)面決議。
八、合伙期滿(mǎn)。合伙期滿(mǎn)，甲乙雙方按合伙協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，盈、虧均按比例進(jìn)行分配、承擔(dān)；一方分配的應(yīng)收款另一方有協(xié)助收回的義務(wù)。
九、違約責(zé)任。
1、未經(jīng)合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應(yīng)進(jìn)行賠償造成的損失無(wú)法計(jì)算的，按承接工程總價(jià)的15%計(jì)算損失。
2、合伙人一方違反本協(xié)議其它約定，給另一方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十、其他。合伙人之間如發(fā)生糾紛，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成可向鄭州仲裁委員會(huì)提請(qǐng)仲裁。
合伙人（甲方）：
________年____月____日
合伙人（乙方）：
________年____月____日
建設(shè)工程合同13
甲方： （項(xiàng)目部（施工局）全稱(chēng)）
乙方：（營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記名稱(chēng)，全稱(chēng)）
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，為確保工程優(yōu)質(zhì)、按期完工，甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)自愿、平等協(xié)商就
工程施工事項(xiàng)達(dá)成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項(xiàng)格式條款的約定，并自愿履行由此產(chǎn)生的全部義務(wù)，特訂立本合同。
1、項(xiàng)目概況
1.1 項(xiàng)目名稱(chēng)：
1.2 項(xiàng)目地點(diǎn)：
2、合同范圍
2.1 主要合同內(nèi)容
具體以施工圖（含業(yè)主同意變更的部分）為準(zhǔn)。
2.2 主要施工工序
�。�1） ，
（2） ，
（3） ，
以及為完成本合同工程所做的其它一切準(zhǔn)備工作。
2.3 主要工程量
序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注
2.4 合同工期
2.4.1 開(kāi)工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。節(jié)點(diǎn)控制工期見(jiàn)下表：
節(jié)點(diǎn)工期要求
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 完工日期 備注
2.4.2 工期延誤
如果關(guān)鍵線路的節(jié)點(diǎn)工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)后，工期順延：
a.重大設(shè)計(jì)變更；
b.不可抗力；
c.由于業(yè)主原因要求停工；
d.甲方書(shū)面同意工期順延的其它情況。
2.4.3 乙方應(yīng)在發(fā)生工期延誤造成窩工事實(shí)后7日內(nèi)就延誤內(nèi)容和因此發(fā)生的費(fèi)用向甲方書(shū)面報(bào)告，甲方就相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)向業(yè)主提交報(bào)告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋?quán)利。如乙方雖按約定提交上述書(shū)面報(bào)告，但遇業(yè)主不同意或不完全同意時(shí)，則乙方認(rèn)可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見(jiàn)。
2.4.4 因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，工期不予順延，且由乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失和趕工費(fèi)用。
2.4.5 業(yè)主及甲方需提前完成工期時(shí)，有關(guān)事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
3、承包方式
根據(jù)本合同的施工內(nèi)容及主要施工工序，乙方同意按 （單價(jià)或總價(jià)）方式進(jìn)行承包。本合同
（單價(jià)或總價(jià)）在合同執(zhí)行期間，無(wú)論工程量是否變化合同價(jià)格均不做調(diào)整。
若在合同簽訂
個(gè)日歷天之后，因國(guó)家頒布新的法律、法規(guī)等導(dǎo)致燃油費(fèi)（柴油）等其它原材料價(jià)格的上漲，并且主合同有相關(guān)補(bǔ)償條款時(shí)，雙方才可以協(xié)商調(diào)整合同執(zhí)行期間受影響項(xiàng)目的單價(jià)或總價(jià)；否則合同價(jià)格不做調(diào)整。由于非上述原因影響的燃油費(fèi)（柴油）等其它原材料價(jià)格的上漲，合同單價(jià)或總價(jià)均不得調(diào)整。
4、合同價(jià)格
4.1 合同總價(jià)
合同總價(jià)：（人民幣）大寫(xiě) 元，小寫(xiě)： （含 %稅金），固定總價(jià)/暫定總價(jià)。
4.2 合同單價(jià)
合同單價(jià)見(jiàn)附件 b
《工程量計(jì)價(jià)清單》。合同單價(jià)包括完成施工項(xiàng)目所需人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)，包括施工所需各種材料運(yùn)輸及配合人工費(fèi)用；包括人員和機(jī)械的進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、綜合管理費(fèi)、合理利潤(rùn)、%稅金等所有可能發(fā)生一切費(fèi)用；包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調(diào)等因素導(dǎo)致的施工停滯窩工費(fèi)等；乙方應(yīng)充分考慮本工程施工的風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用已含在合同單價(jià)中，甲方不再承擔(dān)由于任何風(fēng)險(xiǎn)引起的費(fèi)用。
4.3 稅費(fèi)的承擔(dān)
營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi)等均由乙方承擔(dān)，稅金 %；甲方負(fù)有代扣代繳的義務(wù)，并在乙方每月進(jìn)度款結(jié)算中扣除。其他稅費(fèi)已包含在合同價(jià)格中，由乙方自行繳納。
5、雙方權(quán)利與義務(wù)
5.1 甲方權(quán)利與義務(wù)
5.1.1 甲方負(fù)責(zé)工程施工期間工程總進(jìn)度計(jì)劃安排、組織、協(xié)調(diào)工作及工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
5.1.2 甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、有關(guān)施工文件，并提供施工場(chǎng)所。
5.1.3 甲方負(fù)責(zé)組織相關(guān)施工圖紙的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底工作。
5.1.4 甲方負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。
5.1.5 甲方負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位的各種工作聯(lián)系（包括協(xié)商、簽證等）。
5.1.6 甲方負(fù)責(zé)向乙方發(fā)布書(shū)面開(kāi)工通知，并向乙方下達(dá)承包工程總體進(jìn)度計(jì)劃、月工程進(jìn)度計(jì)劃及周進(jìn)度計(jì)劃。
5.1.7 甲方有派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)乙方進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督的權(quán)利。
5.1.8 就承包工程范圍內(nèi)的有關(guān)工作，甲方隨時(shí)可以向乙方發(fā)出指令，乙方應(yīng)執(zhí)行甲方根據(jù)本合同和甲方項(xiàng)目管理規(guī)章制度所發(fā)出的所有指令。乙方拒不執(zhí)行指令，甲方有權(quán)采取相應(yīng)措施或直接委托其他施工單位完成該指令事項(xiàng)，發(fā)生的費(fèi)用（包括因拒不執(zhí)行指令給甲方造成的其它損失，含業(yè)主的罰款、重新安排隊(duì)伍施工造成的單價(jià)差、趕工費(fèi)等）由乙方承擔(dān)，乙方同意從工程結(jié)算款中扣除。
5.1.9 甲方負(fù)責(zé)按照合同約定支付工程款。
5.1.10 甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方完成的工程量進(jìn)行審核、計(jì)價(jià)結(jié)算，并按業(yè)主資金到位情況進(jìn)行工程款的支付。
5.1.11 甲方有權(quán)要求乙方撤換不能勝任本職工作的管理及施工人員。
5.1.12 甲方有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量等級(jí)、隱蔽工程和中間驗(yàn)收、維護(hù)、初驗(yàn)、檢查和返工、終驗(yàn)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
5.1.13 甲方有權(quán)對(duì)乙方施工工作面存在的安全隱患進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并督促乙方采取整改措施。
5.1.14 雙方約定甲方的其他權(quán)力與義務(wù)： 。
5.2 乙方權(quán)利與義務(wù)
5.2.1 在本合同簽訂后 日內(nèi)，乙方應(yīng)組織人員接受甲方的技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等交底。
5.2.2 乙方負(fù)責(zé)組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。
5.2.3 乙方負(fù)責(zé)按規(guī)定每月 日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
5.2.4 乙方必須按甲方要求的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受甲方對(duì)工程進(jìn)度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實(shí)際進(jìn)度不滿(mǎn)足計(jì)劃進(jìn)度要求時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提交整改措施和方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后執(zhí)行；但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應(yīng)由乙方承擔(dān)的一切損失責(zé)任。
5.2.5 乙方必須服從甲方的施工調(diào)度及甲方轉(zhuǎn)發(fā)的業(yè)主或監(jiān)理工程師與承包工程有關(guān)的指令。未經(jīng)甲方允許，乙方不得直接致函業(yè)主或監(jiān)理工程師，不得直接從業(yè)主處收取工程款。
5.2.6 乙方必須遵守國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)等法律、法規(guī)和甲方相關(guān)規(guī)定及制度，乙方必須嚴(yán)格質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)等管理，并及時(shí)提供相關(guān)各種見(jiàn)證資料及記錄，對(duì)所屬員工及因其過(guò)錯(cuò)造成他人人身、財(cái)產(chǎn)損失等負(fù)責(zé)。
5.2.7 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)持證上崗規(guī)定，確保所屬人員按規(guī)定持證上崗。技術(shù)崗位人員、特殊工種工人均應(yīng)持有通過(guò)國(guó)家或有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一考試或考核的資格證明。在簽訂本合同時(shí)，應(yīng)將人員持證情況及有關(guān)證件復(fù)印件一并報(bào)送甲方備案。
5.2.8 為確保合同履行，乙方必須于 年 月 日前按照本合同14.1條要求安排人員進(jìn)場(chǎng)；并向甲方書(shū)面報(bào)告，便于甲方組織現(xiàn)場(chǎng)檢查。
5.2.9 為確保合同履行，乙方必須于 年 月 日前按照本合同14.2條安排進(jìn)場(chǎng)設(shè)備，并保證進(jìn)場(chǎng)設(shè)備完好率達(dá)到 %以上。在設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后 日內(nèi)及退場(chǎng)前 日內(nèi)，乙方均須將設(shè)備情況書(shū)面報(bào)送甲方，便于甲方組織現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。
5.2.10 乙方應(yīng)按甲方與業(yè)主的主合同、國(guó)家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及甲方提供的圖紙完成工程施工，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度及安全等滿(mǎn)足合同要求；保證施工場(chǎng)地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到甲方要求，并承擔(dān)因自身原因造成的損失和罰款。
5.2.11 乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的看護(hù)、保衛(wèi)及未完工程的安全工作，按時(shí)向甲方移交工程。保護(hù)期內(nèi)發(fā)生損壞的，由乙方自費(fèi)修復(fù)。
5.2.12 乙方應(yīng)對(duì)在保修期內(nèi)承包工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行保修。如乙方未在甲方通知的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行修理的，甲方則有權(quán)另行指定第三方修理，所發(fā)生的一切費(fèi)用由甲方直接從乙方質(zhì)保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
5.2.13 如承包合同工程跨年度，乙方應(yīng)在其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等相應(yīng)證書(shū)年檢或到期更換新證書(shū)后日內(nèi)將通過(guò)年檢或更換的新證書(shū)復(fù)印件（需加蓋乙方單位公章）送交甲方備案。
5.2.14 乙方確保其施工人員工資及時(shí)發(fā)放，并配合甲方對(duì)其施工人員工資發(fā)放情況的檢查和監(jiān)督工作。
5.2.15 乙方負(fù)責(zé)其施工人員的培訓(xùn)、安全教育、持證上崗、職業(yè)病防治、工資發(fā)放、各種社會(huì)保險(xiǎn)、傷亡事故處理、勞動(dòng)爭(zhēng)議等事宜，并負(fù)責(zé)因其施工人員作業(yè)不當(dāng)給第三人造成的人身、財(cái)產(chǎn)損失賠償。
5.2.16 乙方必須為其施工及管理人員辦理意外傷害（或雇主責(zé)任）保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5.2.17 乙方應(yīng)該及時(shí)提供年度及完工清算資料，以備甲方審核。
5.2.18 乙方不得以甲方的名義從事其它任何活動(dòng)。
5.2.19 業(yè)主或監(jiān)理工程師的指令，乙方必須無(wú)條件服從，業(yè)主或監(jiān)理工程師明確不予補(bǔ)償或賠償?shù)氖马?xiàng)，乙方不得向甲方提出補(bǔ)償或賠償要求。
5.2.20 乙方在簽訂本協(xié)議時(shí)，已經(jīng)充分了解到施工現(xiàn)場(chǎng)條件及自然地理環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)由該風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失和責(zé)任。
5.2.21 乙方確認(rèn) 為本合同工程項(xiàng)目經(jīng)理。乙方依據(jù)本合同發(fā)出的請(qǐng)求及通知，必須由分包項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)代表簽字，否則視為無(wú)效。
5.2.22 乙方的分包工程項(xiàng)目經(jīng)理須常駐工地或委托工地全權(quán)代表，全權(quán)負(fù)責(zé)乙方施工進(jìn)度、質(zhì)量、技術(shù)、安全、結(jié)算、民工管理等職責(zé)，分包工程項(xiàng)目經(jīng)理離開(kāi)工地時(shí)，須以書(shū)面形式向甲方單位請(qǐng)假，經(jīng)甲方單位同意后方可離開(kāi)工地。
5.2.23 乙方已全面了解并遵守甲方各項(xiàng)管理制度，服從甲方對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的各項(xiàng)管理規(guī)定及指令。
5.2.24 乙方不得將本合同中乙方的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方（包括再次分包、事實(shí)上的轉(zhuǎn)包等）。
5.2.25 乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時(shí)向甲方提供施工技術(shù)措施、施工報(bào)表、施工原始資料、竣工驗(yàn)收資料等相關(guān)資料。如不能按時(shí)提供資料，甲方有權(quán)暫停給乙方的工程款結(jié)算和支付。
5.2.26 雙方約定乙方應(yīng)做的其他工作： 。
6、施工輔助設(shè)施
6.1 施工供水
a（甲方供應(yīng)）甲方設(shè)置施工用水的主管路至工作面 米處，由 方裝表計(jì)量，并經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)。乙方負(fù)責(zé)該點(diǎn)到工作面的支線管路的安裝、維護(hù)及拆除，相關(guān)費(fèi)用已包含在合同單價(jià)中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理維護(hù)。每月甲方按 元/m3的價(jià)格和實(shí)際用量在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自備水源時(shí)，其水池/泵站到各工作面的整個(gè)設(shè)施安裝、拆除方案要報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)，并由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和承擔(dān)運(yùn)行安全責(zé)任及費(fèi)用。
6.2 施工供電
a（甲方供應(yīng)）甲方負(fù)責(zé)向乙方提供 （電壓或容量）的電源端口（盤(pán)柜）至 處，由 方在端口處裝表計(jì)量，并經(jīng)甲方驗(yàn)收確認(rèn)。乙方負(fù)責(zé)該點(diǎn)到工作面的支線安裝、維護(hù)及拆除，相關(guān)費(fèi)用已包含在合同單價(jià)中，甲方不再另行支付。主線路由甲方負(fù)責(zé)管理維護(hù)。結(jié)算時(shí)每月甲方按 元/kwh的價(jià)格和乙方實(shí)際用量在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自備電源（備用電源）時(shí)，其發(fā)電站（機(jī)）到各工作面的整個(gè)設(shè)施安裝、拆除方案要報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)，并由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和承擔(dān)運(yùn)行安全責(zé)任及費(fèi)用。
6.3 施工用風(fēng)
a（甲方供應(yīng)）甲方設(shè)置施工用風(fēng)的主管路端點(diǎn)至距現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面 米處，該點(diǎn)以上管路由甲方管理維護(hù)，該點(diǎn)以下至工作面的支管路由乙方安裝維護(hù)并拆除。結(jié)算時(shí)甲方按 元/立方米的價(jià)格和乙方實(shí)際用量在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自建自營(yíng)施工用風(fēng)系統(tǒng)，其壓氣站（含移動(dòng)式）、供水站、池（含移動(dòng)式）和相應(yīng)管路設(shè)施布置要符合甲方現(xiàn)場(chǎng)總體要求并報(bào)甲方批準(zhǔn)，同時(shí)做好日常維護(hù)。
6.4 現(xiàn)場(chǎng)施工道路
a（甲方提供）甲方按工程主合同要求（另見(jiàn)圖表）向乙方無(wú)償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護(hù)保養(yǎng)由乙方負(fù)責(zé)，完工退場(chǎng)時(shí)乙方將道路及道路設(shè)施恢復(fù)為起始狀交還給甲方。
b（自建）乙方自建臨時(shí)施工道路要事前報(bào)甲方批準(zhǔn)并符合甲方總體現(xiàn)場(chǎng)要求和技術(shù)要求，同時(shí)應(yīng)無(wú)償提供給業(yè)主、監(jiān)理、甲方和其他施工方使用。
6.5 施工住房
a（甲方供應(yīng)）乙方使用甲方提供的臨時(shí)房屋 平方米。使用期間，其上述區(qū)域內(nèi)的安全責(zé)任、文明建設(shè)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)并接受甲方監(jiān)督、檢查。若有償使用臨時(shí)房屋，每月由甲方按 元/m2向乙方收取費(fèi)用。生活用電 元/kwh，生活用水 元/m3按表計(jì)量收費(fèi)。其以上費(fèi)用在工程款支付時(shí)予以扣除。
b（自備）乙方自建住房或營(yíng)地（包括其它臨時(shí)設(shè)施和場(chǎng)地）要符合甲方現(xiàn)場(chǎng)的總體要求并報(bào)經(jīng)甲方批準(zhǔn)，該住房或營(yíng)地的安全責(zé)任和文明建設(shè)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)并接受甲方監(jiān)督、檢查。
6.6 其它： 。
7、材料供應(yīng)
7.1本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料（見(jiàn)下表），由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進(jìn)行核銷(xiāo)，且超耗部分的材料按核銷(xiāo)日市場(chǎng)價(jià)（含采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)；若采購(gòu)時(shí)價(jià)格高于核銷(xiāo)日市場(chǎng)價(jià)，則按照采購(gòu)時(shí)價(jià)格計(jì)算）加計(jì) %費(fèi)用收取材料款。
7.2上述統(tǒng)供材料，乙方必須提前 天向甲方報(bào)送使用計(jì)劃；使用時(shí)由乙方書(shū)面授權(quán)指定專(zhuān)人出示身份證明到甲方指定的倉(cāng)庫(kù)（或地點(diǎn)）進(jìn)行調(diào)撥，發(fā)生的轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用已包含在合同單價(jià)中。
7.3若屬構(gòu)成工程實(shí)體的其它主要材料 ，乙方必須委托甲方代為采購(gòu)。并提前 天向甲方報(bào)送使用計(jì)劃，材料價(jià)款為采購(gòu)價(jià)格加 %采保費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)，在每次工程結(jié)算時(shí)予以扣除。
7.4乙方從甲方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用的材料，出庫(kù)后材料管理的責(zé)任由乙方承擔(dān)。乙方領(lǐng)用及采購(gòu)材料的堆放和管理要符合甲方總體規(guī)劃的要求，并且按甲方標(biāo)準(zhǔn)化要求設(shè)置標(biāo)識(shí)。
7.5乙方為完成本合同項(xiàng)目所需的特殊材料： ，由甲方統(tǒng)一管理，并服從甲方有關(guān)特殊材料的管理制度。
7.6周轉(zhuǎn)性材料的管理
乙方自備周轉(zhuǎn)性材料必須在甲方物資部門(mén)進(jìn)行備案，退場(chǎng)時(shí)由甲方物資部門(mén)對(duì)其周轉(zhuǎn)性材料進(jìn)行核實(shí)，辦理周轉(zhuǎn)性材料退場(chǎng)的相關(guān)手續(xù)。
乙方使用甲方周轉(zhuǎn)性材料另行簽訂租賃協(xié)議。
7.7乙方領(lǐng)用的材料僅限在本合同工程中使用，不得改變其材料的用途。否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
7.8其他： 。
8.施工設(shè)備
8.1本合同工程施工時(shí)由乙方自備的設(shè)備，并按甲乙雙方約定按時(shí)進(jìn)場(chǎng)（按照本合同第 5.2.9 條及第14.2條要求）。乙方施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)通知甲方現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面認(rèn)定并備案。乙方施工設(shè)備未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得擅自離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)，否則應(yīng)承擔(dān)相關(guān)違約責(zé)任。
8.2乙方設(shè)備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場(chǎng)總體要求，不得隨意進(jìn)出特定區(qū)域和亂停亂放。
8.3乙方使用甲方設(shè)備，必須書(shū)面申請(qǐng)，由甲方統(tǒng)一安排，并簽訂租賃合同，雙方按租賃合同進(jìn)行管理和結(jié)算，乙方應(yīng)每月向甲方上報(bào)運(yùn)行記錄。零星使用甲方設(shè)備由甲乙雙方協(xié)商確認(rèn)計(jì)量方式及臺(tái)時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用在工程款結(jié)算時(shí)扣除。
8.4對(duì)于甲方零星使用乙方機(jī)械設(shè)備，由甲方 部門(mén)簽證及 審查后按第8.3條同等原則結(jié)算。
8.5乙方每月應(yīng)將自有主要設(shè)備的完好、使用、維修等情況上報(bào)甲方 部門(mén)，供甲方對(duì)施工資源與生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行及時(shí)分析和掌握。
8.6乙方施工設(shè)備應(yīng)安全裝置齊全、性能可靠，其施工設(shè)備的安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。使用甲方施工設(shè)備造成損壞的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
8.7其它： 。
9、質(zhì)量要求
9.1 質(zhì)量目標(biāo)與要求
本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按 執(zhí)行，工程質(zhì)量全面達(dá)到設(shè)計(jì)要求和標(biāo)準(zhǔn)。其中：?jiǎn)卧?yàn)收合格率 %（優(yōu)良率達(dá) %）以上，工程綜合驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定達(dá) 標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄒ罁�(jù)主合同條款補(bǔ)充具體工序的標(biāo)準(zhǔn)、要求）
9.2 質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
9.2.1 乙方應(yīng)確保承包工程的質(zhì)量達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，并就承包工程向甲方承擔(dān)主合同相應(yīng)項(xiàng)目約定的甲方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
9.2.2 本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工測(cè)量由 方負(fù)責(zé)（包括按規(guī)定填報(bào)資料），費(fèi)用由 方承擔(dān)（視工程項(xiàng)目具體情況約定）。
9.2.3 本合同工程所約定的工程范圍內(nèi)施工檢驗(yàn)、試驗(yàn)由 方負(fù)責(zé)，費(fèi)用由 方承擔(dān)。
9.2.4 乙方須允許并配合甲方或監(jiān)理工程師進(jìn)入乙方施工場(chǎng)地檢查工程質(zhì)量。工程具備覆蓋、隱蔽條件或達(dá)到合同約定的中間驗(yàn)收要求時(shí)，乙方必須在自檢合格以后，及時(shí)申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。乙方的施工必須經(jīng)過(guò)甲方質(zhì)檢人員及監(jiān)理工程師的檢查、驗(yàn)收達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并簽字蓋章后方可進(jìn)行下一道工序。甲方的檢查和檢驗(yàn)不免除乙方按合同規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.2.5 工程經(jīng)甲方驗(yàn)收后，仍需業(yè)主、國(guó)家或地方質(zhì)檢部門(mén)驗(yàn)收合格后方視為正式驗(yàn)收。
9.2.6 因乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，乙方應(yīng)無(wú)條件進(jìn)行返工或修理，使工程達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)所有費(fèi)用，并賠償甲方損失，且工期不予順延。如乙方在甲方指定的時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行整改，則甲方有權(quán)指定第三方整改，并有權(quán)將發(fā)生的全部費(fèi)用直接從乙方結(jié)算款項(xiàng)內(nèi)扣除。
9.2.7 乙方必須服從甲方對(duì)本工程質(zhì)量管理的規(guī)章制度。
9.2.8 本合同提前解除的，不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的工程質(zhì)量責(zé)任。
9.2.9 其它： 。
10、安全生產(chǎn)與文明施工
10.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，見(jiàn)附件 c，并應(yīng)向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故，該保證金不退還。
10.2乙方負(fù)責(zé)管理本合同工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災(zāi)等工作。乙方必須配備合格的專(zhuān)職安全管理人員 名、兼職安全管理人員名，加強(qiáng)施工作業(yè)的安全管理。
10.3乙方必須對(duì)所屬施工人員進(jìn)行安全教育，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范、嚴(yán)格遵守安全制度、落實(shí)安全措施、確保施工安全，并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的.監(jiān)督檢查。由于乙方違章作業(yè)或安全措施不力等原因造成傷亡事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
10.4甲方安全管理人員有權(quán)對(duì)乙方人員進(jìn)行安全培訓(xùn)及安全生產(chǎn)作出指導(dǎo)，并對(duì)其安全生產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查以及按甲方有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
10.5乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮。若甲方原因?qū)е碌陌踩鹿�，由甲方承�?dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
10.6乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)必須使用合格的安全保護(hù)用品，費(fèi)用已包含在合同價(jià)格中。
10.7發(fā)生重大傷亡及其他安全事故時(shí)，乙方應(yīng)采取必要的措施，及時(shí)搶救傷員，并防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大、減少損失，同時(shí)須立即報(bào)告甲方。
10.8乙方必須為其施工人員辦理意外傷害（或雇主責(zé)任）保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。同時(shí)，乙方須將保單復(fù)印件在簽訂合同后 天內(nèi)報(bào)送甲方備案。超過(guò) 天未辦理保險(xiǎn)的，由甲方代為購(gòu)買(mǎi)，費(fèi)用在工程款支付時(shí)扣除。
10.9乙方應(yīng)教育其施工及管理人員遵紀(jì)守法，服從工地各種管理規(guī)定，共同維護(hù)工地的社會(huì)治安，協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)治安管理機(jī)構(gòu)做好施工工地和生活區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
10.10乙方必須遵守甲方有關(guān)文明施工的管理制度。乙方應(yīng)保持自己生活區(qū)及施工區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，并做好環(huán)境保護(hù)工作。本合同工程完工退場(chǎng)時(shí)，要清理施工場(chǎng)地和生活住地的垃圾，保障環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔。
10.11非甲方原因，乙方遭受到財(cái)產(chǎn)和人員（包括乙方雇員、乙方施工范圍內(nèi)其他人員）生命、健康損失由乙方自行承擔(dān)。如果因此給甲方或第三方造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償，交納的安全保證金不予退回。由第三者造成乙方的生命財(cái)產(chǎn)損失的由第三者負(fù)責(zé)，由不可抗力造成乙方的生命財(cái)產(chǎn)損失的由乙方從保險(xiǎn)公司的賠償中補(bǔ)償，甲方給予協(xié)助，不能補(bǔ)償?shù)挠梢曳阶孕谐袚?dān)。
10.12其它要求： 。
11. 職業(yè)健康與環(huán)境保護(hù)
11.1 職業(yè)健康
11.1.1 乙方在簽訂本合同時(shí)須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)》，見(jiàn)附件d ，作為本合同的組成部分。
11.1.2 乙方應(yīng)為自己雇用人員配置勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)、防塵面罩、雨衣、雨鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品。其費(fèi)用已包含在合同價(jià)格中，甲方不再另行支付。
11.1.3 乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和防止污染環(huán)境的要求組織施工，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定保障安全投入的有效實(shí)施，并承擔(dān)由于自身有關(guān)措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。
11.1.4 其他要求： 。
11.2 環(huán)境保護(hù)
11.2.1 在施工場(chǎng)地涉及危險(xiǎn)區(qū)域或有害因素等環(huán)境問(wèn)題需要安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)措施實(shí)施時(shí)，乙方應(yīng)提出安全、環(huán)境防護(hù)措施方案，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后實(shí)施，發(fā)生的相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
11.2.2 乙方對(duì)固體廢棄物進(jìn)行控制，工業(yè)垃圾按照指定要求進(jìn)行堆放棄渣，生產(chǎn)生活產(chǎn)生的廢棄物分類(lèi)收集，統(tǒng)一處理，減少對(duì)環(huán)境的影響，危險(xiǎn)廢棄物/不可回收的廢物/可回收廢物分類(lèi)收集、按規(guī)定統(tǒng)一處理。
11.2.3 乙方對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、放射源實(shí)行有效管理、專(zhuān)人負(fù)責(zé)，放射源實(shí)行有效存放，專(zhuān)人負(fù)責(zé)，有效控制。
11.2.4 乙方對(duì)生產(chǎn)生活廢水做到規(guī)劃管理，污水排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)和滿(mǎn)足當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)的要求，不污染河域環(huán)境，生產(chǎn)生活廢水必須經(jīng)沉淀池、化糞池、隔油池處理。
11.2.5 乙方在工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求范圍內(nèi)進(jìn)行施工，不發(fā)生施工設(shè)計(jì)規(guī)劃以外的破壞環(huán)境保護(hù)性質(zhì)的施工行為。
11.2.6 乙方對(duì)工作生活場(chǎng)所大氣污染環(huán)境因素（源）進(jìn)行控制管理，大氣污染物排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。
11.2.7 乙方生產(chǎn)、施工場(chǎng)界噪聲控制指標(biāo)應(yīng)符合《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》gb12523—90標(biāo)準(zhǔn)。
11.2.8 乙方應(yīng)加強(qiáng)節(jié)能降耗，控制高能耗設(shè)備和超產(chǎn)品能耗設(shè)計(jì)性能設(shè)備的使用。
11.2.9 乙方負(fù)責(zé)教育本單位現(xiàn)場(chǎng)工作人員，不斷提高環(huán)境意識(shí)。
11.2.10 乙方應(yīng)確保本單位在施工活動(dòng)中遵守國(guó)家、地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的法律和法規(guī)。
11.2.11 乙方應(yīng)遵守甲方環(huán)境管理規(guī)定，適時(shí)接受并配合甲方對(duì)環(huán)境管理工作實(shí)施的監(jiān)督檢查活動(dòng)。
11.2.12 其他要求： 。
11.3 責(zé)任劃分
乙方如發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境污染等事故時(shí)，應(yīng)立即通知甲方，同時(shí)接受甲方、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)的調(diào)查處理。乙方承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用，包括承擔(dān)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)對(duì)此作出的責(zé)任追究及處罰。
12、技術(shù)條款
對(duì)于非臨時(shí)工程以甲方與業(yè)主主合同有關(guān)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)，對(duì)本合同同樣有效；對(duì)于臨時(shí)工程以甲方對(duì)本合同項(xiàng)目的技術(shù)要求為準(zhǔn)。詳見(jiàn)附件 e 。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發(fā)放形式
a.為確保乙方施工人員工資及時(shí)發(fā)放，乙方委托甲方代發(fā)其施工人員工資。每月由乙方制作“員工工資發(fā)放表”，列明工資月份、姓名、工資數(shù)額，并經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交甲方。代發(fā)金額視為乙方收到工程款數(shù)額。
b.為確保乙方施工人員工資及時(shí)發(fā)放，甲方對(duì)其施工人員的工資發(fā)放進(jìn)行監(jiān)管。每次結(jié)算時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提交上月“員工工資發(fā)放表”，列明工資月份、姓名、工資數(shù)額，并經(jīng)乙方負(fù)責(zé)人、員工本人簽字確認(rèn)后交甲方。不提交“員工工資發(fā)放表”或提交表格不合格、不真實(shí)的，甲方有權(quán)暫時(shí)拒絕支付工程款。
13.2 工資保證金
乙方同意：由甲方在每月結(jié)算中按當(dāng)月工程款的 %扣留其員工工資保證金，如合同執(zhí)行中發(fā)生拖欠員工工資需由甲方代為支付時(shí)，甲方有權(quán)從工資保證金中代付；如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計(jì)扣留額的 %，剩余部分待工程完工驗(yàn)收且無(wú)拖欠員工工資情況時(shí)全部返還（不計(jì)利息）。
14、資源配置
乙方投入的人員及機(jī)械設(shè)備必須滿(mǎn)足工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，并為其承諾投入的人員、設(shè)備負(fù)責(zé)。當(dāng)乙方資源配置影響承包項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，甲方有權(quán)要求增加人員及設(shè)備等資源的配置，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
14.1 人力資源投入
序號(hào) 崗位 數(shù)量 進(jìn)場(chǎng)日期 簡(jiǎn)要工作業(yè)績(jī) 備注
14.2 機(jī)械設(shè)備資源投入
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào)/規(guī)格 數(shù)量 進(jìn)場(chǎng)日期 現(xiàn)在何處 備注
15、施工協(xié)作
15.1乙方應(yīng)配合甲方對(duì)其工作進(jìn)行初步驗(yàn)收，以及甲方按業(yè)主、監(jiān)理要求的涉及乙方工作內(nèi)容、施工場(chǎng)地的檢查、隱蔽工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收；甲方或施工場(chǎng)地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。
15.2乙方按約定完成施工作業(yè)，必須由甲方或施工場(chǎng)地內(nèi)的第三方進(jìn)行配合時(shí)，甲方應(yīng)配合乙方工作或確保乙方獲得第三方的配合。
15.3乙方必須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的管理制度。
15.4其他要求： 。
16、計(jì)量原則及工程量確認(rèn)
16.1 計(jì)量原則
16.1.1 甲方按施工設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)規(guī)范規(guī)定的計(jì)量方法和標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對(duì)乙方已完成的質(zhì)量合格的工程進(jìn)行驗(yàn)收、計(jì)量。隱蔽工程部分，乙方須通知甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后才能進(jìn)行下一道工序的施工，辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證方可計(jì)量。
16.1.2 乙方按照設(shè)計(jì)圖紙實(shí)際完成的、符合合同質(zhì)量要求的、經(jīng)甲方確認(rèn)的工程量才能作為結(jié)算的依據(jù)。對(duì)乙方超出設(shè)計(jì)圖紙范圍或因乙方原因造成返工的工程量不予計(jì)量，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)，且不免除承擔(dān)因此造成甲方的損失的責(zé)任（含業(yè)主、監(jiān)理的罰款等）。對(duì)于規(guī)范允許的超挖超填工程量已計(jì)入單價(jià)中。
16.1.3 甲方與業(yè)主主合同的結(jié)算簽證，均不作為甲乙雙方之間結(jié)算的依據(jù)。
16.1.4 （根據(jù)本合同的專(zhuān)業(yè)性質(zhì)逐條列明清單項(xiàng)目的計(jì)量原則）
16.2 工程量確認(rèn)
16.2.1 甲方在計(jì)量或由監(jiān)理工程師計(jì)量前應(yīng)書(shū)面通知乙方，乙方為計(jì)量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計(jì)量，則計(jì)量結(jié)果有效。
16.2.2 乙方的結(jié)算工程量以甲方確定為準(zhǔn)。乙方按照5.2.3條上報(bào)已完工程量報(bào)表，經(jīng)甲方 部門(mén)校核，經(jīng) 部門(mén)審核，經(jīng)批準(zhǔn)方作為結(jié)算依據(jù)。
17、結(jié)算與支付
17.1 結(jié)算方式
本合同執(zhí)行按 （按月結(jié)算或按工程進(jìn)度分階段結(jié)算）結(jié)算。
�。ū竞贤辉O(shè)預(yù)付款。）
17.2 支付方式
17.2.1 本合同所有結(jié)算均采用銀行轉(zhuǎn)賬支付，乙方必須在 （地點(diǎn)） 銀行開(kāi)設(shè)結(jié)算專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在合同執(zhí)行期間甲方不提供現(xiàn)金。
17.2.2 工程結(jié)算時(shí)段為每月 日至 日，過(guò)期不予辦理，乙方憑甲方確認(rèn)的工程量、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及庫(kù)房領(lǐng)用材料結(jié)算單統(tǒng)一結(jié)算，從每月結(jié)算款扣除 %為質(zhì)保金、 %為履約保證金、 %為安全生產(chǎn)保證金、 %為乙方雇傭人員工資保證金。
17.2.3 甲方有義務(wù)代扣代繳乙方承擔(dān)的營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育附加費(fèi)等稅金 %，并在乙方每月進(jìn)度款結(jié)算中扣除。其他稅費(fèi)已包含在合同書(shū)價(jià)款、單價(jià)中，由乙方自行繳納。
17.2.4 原則上工程款支付與業(yè)主給甲方結(jié)算同步同比例支付，工程余款根據(jù)業(yè)主給甲方實(shí)際支付一次或分期支付（不計(jì)息）。
17.2.5 若本合同工期超過(guò)12個(gè)月，則在每年1月份須對(duì)前一年的完工項(xiàng)目進(jìn)行清算。乙方能夠按合同履行義務(wù)，在年度清算時(shí)，返還已扣留履約保證金的�。ú怀^(guò)25%）。
17.2.6 乙方雇傭人員工資保證金返還按照本合同13.2條執(zhí)行。
17.2.7 在本合同項(xiàng)目施工結(jié)束后，乙方按期足額發(fā)放了本單位工人的工資、并清理完自己的債務(wù)后，甲方在 個(gè)工作日內(nèi)一次付清不計(jì)息的剩余履約保證金。
17.2.8 施工期未發(fā)生任何安全事故，在完工驗(yàn)收后，甲方在 個(gè)工作日內(nèi)一次付清不計(jì)息的安全生產(chǎn)保證金。若發(fā)生安全生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)保證金按照安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)規(guī)定進(jìn)行部分返還或罰沒(méi)處理。
17.2.9 在本工程保質(zhì)期屆滿(mǎn)后 個(gè)工作日內(nèi)一次付清不計(jì)息的質(zhì)保金。
18、變更
18.1施工中如需對(duì)原工作內(nèi)容進(jìn)行變更，甲方應(yīng)提前 天以書(shū)面形式向乙方發(fā)出變更通知，并提供變更的相應(yīng)圖紙和說(shuō)明。乙方按照甲方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行施工。
18.2在緊急（防洪、搶險(xiǎn)、救災(zāi)等）情況下，乙方應(yīng)立即執(zhí)行甲方的變更指令。
18.3施工中乙方不得擅自對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。否則，由此發(fā)生的費(fèi)用和導(dǎo)致甲方的損失，由乙方承擔(dān)。
18.4 變更處置原則
a若變更引起工期變化時(shí)，則按以下原則調(diào)整工期：
若變更需要延長(zhǎng)工期時(shí)，應(yīng)按第 2.4.2 、2.4.3款的規(guī)定辦理；
若變更使合同工作量減少，甲方認(rèn)為應(yīng)予提前變更項(xiàng)目的工期時(shí)，由雙方協(xié)商確定，但確定的完工日期不得晚于業(yè)主對(duì)該項(xiàng)工作批復(fù)的完工日期。
b 若變更需要調(diào)整合同價(jià)格時(shí)，則由雙方協(xié)商確定新的單價(jià)或合價(jià)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
19、竣工驗(yàn)收與完工結(jié)算
19.1 竣工驗(yàn)收
19.1.1 乙方施工完畢，應(yīng)向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，由甲方在 日內(nèi)組織驗(yàn)收。若由于業(yè)主、監(jiān)理原因不能及時(shí)驗(yàn)收，乙方應(yīng)予充分理解，不能以此要求增加任何費(fèi)用，但甲方應(yīng)該積極協(xié)調(diào)，盡快組織驗(yàn)收。
19.1.2 如乙方所完成工程質(zhì)量，經(jīng)驗(yàn)收不符合本合同約定，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償返工或修復(fù)。乙方如未在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)返工或修復(fù)時(shí)，由甲方組織人員返工或修復(fù)，由此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。在質(zhì)量保修期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，由乙方負(fù)責(zé)處理，直至符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)；否則，由甲方組織人員修復(fù)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
19.1.3 乙方應(yīng)注意成品的防護(hù)工作，不以中間交工驗(yàn)收免除乙方成品的保護(hù)責(zé)任。
19.1.4 其他要求： 。
19.2 完工結(jié)算
19.2.1 完工結(jié)算時(shí)，乙方須遞交證明不拖欠雇傭人員工資的文件、已完成與工程有關(guān)債務(wù)的清算文件、與項(xiàng)目部各部門(mén)手續(xù)清理文件、質(zhì)量證明文件、完工工程量統(tǒng)計(jì)表、完工結(jié)算統(tǒng)計(jì)表等其他甲方認(rèn)為應(yīng)該遞交的相關(guān)文件。
19.2.2 甲方收到乙方遞交的相關(guān)文件，在 工作日內(nèi)審查完畢，無(wú)誤后再進(jìn)行完工結(jié)算，乙方遞交的工程量統(tǒng)計(jì)表經(jīng)乙方簽字、甲方審核后生效，方可作為結(jié)算依據(jù)。
19.2.3 經(jīng)完工驗(yàn)收合格后， 天內(nèi)雙方完成完工結(jié)算。
20、質(zhì)保期
本合同質(zhì)保期為 年，時(shí)間從完工驗(yàn)收之日算起。
21、擔(dān)保及保險(xiǎn)
21.1乙方必須按照本合同 5.2.16 條及10.8條的要求為其進(jìn)場(chǎng)人員辦理保險(xiǎn)。
21.2乙方應(yīng)保障甲方免于承受在本項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中引起的下列損失、索賠及與此有關(guān)的索賠、訴訟、損害賠償：
a.人員的傷亡；
b.承包工程以外的任何財(cái)產(chǎn)的損失或損害。
21.3 工程（包括材料和工程設(shè)備）發(fā)生以下各種風(fēng)險(xiǎn)造成的損失和損壞，均應(yīng)由乙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。
a.由于乙方對(duì)工程（包括材料和工程設(shè)備）照管不周造成的損失和損壞。
b.由于乙方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞。
c.由于乙方其他原因造成的損失和損壞。
22、暫停施工與補(bǔ)償
由于施工工序、施工工藝及進(jìn)度安排的暫停施工引起的誤工已包含在合同價(jià)格中，甲方不再另外承擔(dān)暫停施工的施工人員、設(shè)備停工補(bǔ)償。
發(fā)生暫停施工事件時(shí)，乙方應(yīng)服從甲方安排，將暫停施工發(fā)生的人員、設(shè)備盡可能協(xié)調(diào)分流到其它施工工作面施工，減少因暫停施工發(fā)生的施工人員、設(shè)備的窩工。
本工程對(duì)業(yè)主原因、甲方原因引起的暫停施工，均不予補(bǔ)償。
23、違約責(zé)任
23.1 甲方違約責(zé)任
23.1.1 若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔(dān)延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業(yè)主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，乙方應(yīng)予充分理解。
23.1.2 由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方直接經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任。
23.1.3 雙方約定的甲方的其他違約責(zé)任 。
23.2 乙方違約責(zé)任
23.2.1 乙方不能按合同工期竣工或工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或發(fā)生合同列舉的健康、環(huán)境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務(wù)、責(zé)任的，每發(fā)生一起承擔(dān)違約金 元至 元。
23.2.2 乙方不得轉(zhuǎn)包本合同范圍內(nèi)工程或施工工序。否則，甲方有權(quán)解除合同，沒(méi)收乙方履約保證金，同時(shí)乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金 元及由此造成甲方的全部損失。
23.2.3 由于乙方原因不能繼續(xù)履行合同，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意可以解除合同，但乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元及甲方由此發(fā)生的全部損失。甲方根據(jù)乙方履行情況推斷出乙方無(wú)力繼續(xù)履行本合同的，經(jīng)甲方發(fā)出限期整改通知書(shū)后 天內(nèi)仍未提供確保合同履行的措施、方案的，甲方有權(quán)解除合同，同時(shí)乙方還應(yīng)承擔(dān)違約金 元及由此造成甲方的全部損失。
23.2.4 由于乙方原因造成工期逾期的，乙方應(yīng)按逾期天數(shù)以 元/天向甲方計(jì)付違約金，并承擔(dān)由此造成的甲方經(jīng)濟(jì)損失。
23.2.5 乙方在施工中發(fā)生并被甲方認(rèn)為有重大偷工減料行為時(shí)，甲方有權(quán)單方面解除合同，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元，并承擔(dān)由此造成的損失；工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)承擔(dān)返修及賠償損失責(zé)任；當(dāng)乙方質(zhì)保金不足以充抵的，以履約保證金充抵。造成工期逾期的，按23.2.4條執(zhí)行。
23.2.6 如發(fā)生乙方拖欠雇員工資，乙方同意甲方從其工資保證金或工程款中扣除直接支付給乙方雇員，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)違約金 元。
23.2.7 如乙方煽動(dòng)所使用的農(nóng)民工鬧事或因乙方拖欠農(nóng)民工工資導(dǎo)致聚眾鬧事時(shí)，均屬乙方違約，甲方有權(quán)書(shū)面通知乙方解除合同，乙方承擔(dān)由此增加費(fèi)用和工期延誤責(zé)任，乙方履約保證金和工資保證金不予退還。
23.2.8 雙方約定的乙方的其他違約責(zé)任： 。
23.3違約金總額限制
本合同執(zhí)行期間對(duì)乙方有關(guān)的違約金總額不得大于合同額（完工結(jié)算總額）的 %。
24、不可抗力及免責(zé)條款
24.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)等其他不可預(yù)見(jiàn)且對(duì)其發(fā)生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發(fā)生后，乙方應(yīng)立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應(yīng)協(xié)助乙方采取措施。不可抗力結(jié)束后 天內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交損失情況和費(fèi)用的正式報(bào)告和有關(guān)資料。
24.2免責(zé)條款
若業(yè)主未能按時(shí)支付甲方工程款，乙方應(yīng)充分理解，不能因業(yè)主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
25、爭(zhēng)議與仲裁
25.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不果時(shí)：□提請(qǐng)北京仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力�！跸蚣追椒ㄈ怂诘氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
25.2合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，不得影響與爭(zhēng)議無(wú)關(guān)或不受影響義務(wù)的履行，但經(jīng)甲方同意的不在此限。若乙方因爭(zhēng)議暫停施工，且經(jīng)調(diào)查后被認(rèn)定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長(zhǎng)履約期限或免除合同責(zé)任，并應(yīng)承擔(dān)因此造成甲方的損失。
26、合同解除與終止
26.1合同解除
26.1.1按照本合同的約定或法律規(guī)定解除本合同時(shí)，應(yīng)提前 日通知違約方。
26.1.2乙方在履行本合同期間，甲方與業(yè)主的合同終止，則甲方與乙方合同自然終止。乙方接到甲方通知后 天內(nèi)辦理退場(chǎng)，甲方根據(jù)業(yè)主賠付情況支付乙方已完工程未支付的工程款。
26.1.3因不可抗力或因業(yè)主原因造成工程停建、緩建，致使本合同無(wú)法履行的，甲乙雙方可以解除合同。
26.1.4發(fā)生本合同其他條款約定解除合同的情況時(shí)，可以解除合同。
26.1.5合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和剩余材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按甲方要求撤出施工現(xiàn)場(chǎng)。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算條款的效力。
26.2 合同終止
自合同雙方當(dāng)事人履行完畢合同全部義務(wù)，包括乙方向甲方交付符合約定的竣工工程，甲方支付完畢竣工結(jié)算價(jià)款后，本合同即告終止。
27、特別約定
27.1甲乙雙方的本工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須是各自單位的法定代表人或委托代理人，負(fù)責(zé)履行本合同的權(quán)利和義務(wù)，其他人員未經(jīng)書(shū)面授權(quán)簽字無(wú)效。
27.2乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)負(fù)責(zé)繳納地方政府規(guī)定征收的稅費(fèi)（如地方稅、暫住費(fèi)等）。
27.3因甲方企業(yè)文化建設(shè)需要，乙方人員、設(shè)備使用甲方標(biāo)志時(shí)，不代表設(shè)備為甲方所有，也不代表乙方人員與甲方有任何勞動(dòng)關(guān)系。
27.4乙方應(yīng)按甲方的質(zhì)量、環(huán)境、健康要求和認(rèn)證體系運(yùn)行，執(zhí)行甲方相關(guān)的體系文件和管理辦法，并簽訂《職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)》。
27.5甲乙雙方簽訂的《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，系本合同的組成部分，雙方須按其規(guī)定執(zhí)行。
27.6甲乙雙方應(yīng)簽訂《保廉合同》，雙方應(yīng)共同遵守其規(guī)定。
27.7本合同履約中甲乙雙方往來(lái)的通知、指示、要求、確認(rèn)、決定等均應(yīng)以書(shū)面函件為準(zhǔn)；緊急情況下可以先口頭通知，后補(bǔ)充書(shū)面材料；并應(yīng)送達(dá)約定地點(diǎn)和辦理簽收手續(xù)。
27.8本合同中的：
主合同為： ；
業(yè)主指： ；
監(jiān)理指： ；
設(shè)計(jì)指： 。
28、其他
本合同一式 份，其中正本2份、副本 份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方 份、乙方 份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地： 省 市 區(qū)（縣）
合同附件
a法人授權(quán)書(shū)
b工程量計(jì)價(jià)清單
c技術(shù)條款
d安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)
e職業(yè)健康安全責(zé)任書(shū)
f保廉合同
g雙方認(rèn)為應(yīng)該補(bǔ)充的其他材料
甲方：（ 項(xiàng)目部全稱(chēng)） 乙方：（營(yíng)業(yè)執(zhí)照標(biāo)注的單位名稱(chēng)）
�。ü拢� （公章）
法人代表（委托代理人）： 法人代表（委托代理人）：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳 號(hào)： 帳 號(hào)：
建設(shè)工程合同14
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱(chēng)：
1.2 工程地點(diǎn)： 1.3 承包范圍： 外門(mén)臉底商平開(kāi)門(mén)、旋轉(zhuǎn)門(mén)、鐵藝裝飾門(mén)楣工程
1.4工期：本工程自 20xx年10月 15 日開(kāi)工,于 20xx年12月 30日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國(guó)家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(JGJ73—91)
1.6結(jié)算方式： 按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)
注：(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)
1.7合同價(jià)款：
(人民幣大寫(xiě))：
注：(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))
第2條 甲方工作
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ�、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條 關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
第5條 關(guān)于工程質(zhì)量驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
第6條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的'約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清，付款17%。
第五次付款尾款3%質(zhì)保金一年。
第7條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購(gòu)的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)乙方書(shū)面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
第9條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無(wú)故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第10條 爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條 未盡事宜，雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條 其它
第13條 附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止
甲方：乙方：年月日：
建設(shè)工程合同15
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，這涉及到民事訴訟中的一項(xiàng)基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標(biāo)的是否一致，訴訟請(qǐng)求是否一致，當(dāng)事人是否一致，爭(zhēng)議事項(xiàng)是否一致，應(yīng)當(dāng)就具體案件結(jié)合當(dāng)事人的具體訴訟請(qǐng)求及其依據(jù)，以及行使處分權(quán)的具體情況進(jìn)行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書(shū)》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬(wàn)肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！� 該結(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書(shū)所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容； 另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，原告的起訴行為是否構(gòu)成重復(fù)起訴，一審法院審理認(rèn)為，在審理中，原告稱(chēng)該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，二審法院審理認(rèn)為，洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫(xiě)部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書(shū)來(lái)證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭(zhēng)的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)中并無(wú)洛基公司所稱(chēng)的“無(wú)論有無(wú)其他債權(quán)債務(wù)、無(wú)論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來(lái)源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號(hào)，河南省洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院（20xx）洛民終字第1699號(hào)
三、基本案情
被告在承攬華陽(yáng)洛陽(yáng)（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書(shū)》一份，施工結(jié)束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》，合計(jì)工程結(jié)算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內(nèi)支付給原告。在該結(jié)算協(xié)議的`空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計(jì)捌萬(wàn)肆千叁百叁拾元整，本表結(jié)算未結(jié)算�！痹摻Y(jié)算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負(fù)責(zé)人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結(jié)算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)調(diào)解結(jié)案，調(diào)解書(shū)所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經(jīng)調(diào)閱法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標(biāo)的153972.02元）、調(diào)解筆錄及調(diào)解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標(biāo)的任何內(nèi)容；另經(jīng)法院對(duì)被告當(dāng)時(shí)主管工程的負(fù)責(zé)人（且又是（20xx）孟會(huì)民初字59號(hào)案件被告的訴訟代理人）查實(shí)，原告在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應(yīng)支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負(fù)責(zé)人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復(fù)印件13張，共計(jì)款49550元。
四、法院審理
一審法院認(rèn)為：審理中雙方對(duì)本案的爭(zhēng)執(zhí)焦點(diǎn)，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認(rèn)定；二是原告本次起訴是否超過(guò)訴訟時(shí)效。針對(duì)上述雙方所爭(zhēng)執(zhí)的各焦點(diǎn)問(wèn)題，在審理中，原告稱(chēng)該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計(jì)后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結(jié)算協(xié)議書(shū)》原件，在被告不予認(rèn)可又不提供該結(jié)算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結(jié)合上述對(duì)被告主管工程負(fù)責(zé)人核實(shí)的基本事實(shí)及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實(shí)存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結(jié)算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的相關(guān)證據(jù)，對(duì)被告所欠零雜工程款數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認(rèn)定。原告要求被告支付利息，因雙方無(wú)明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書(shū)限定履行期限屆滿(mǎn)之日止。審理中，被告抗辯稱(chēng)不欠原告工程款及原告起訴已超過(guò)訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽(yáng)市基礎(chǔ)工程有限公司于判決書(shū)生效后十日內(nèi)一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算至判決書(shū)限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請(qǐng)求。
二審法院審理認(rèn)為：洛基公司與楊治安在對(duì)華陽(yáng)電廠工程進(jìn)行結(jié)算時(shí)，形成的結(jié)算協(xié)議書(shū)一式二份，楊治安一審?fù)彆r(shí)出示了該結(jié)算協(xié)議書(shū)原件，現(xiàn)洛基公司認(rèn)為協(xié)議上手寫(xiě)部分內(nèi)容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結(jié)算協(xié)議書(shū)來(lái)證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對(duì)當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人朱遵壽所做的調(diào)查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調(diào)解結(jié)案的案件中工程款不包括本案所訴爭(zhēng)的工程款。同時(shí)，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)案件卷宗材料后，認(rèn)定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調(diào)解結(jié)案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會(huì)民初字第59號(hào)調(diào)解書(shū)中并無(wú)洛基公司所稱(chēng)的“無(wú)論有無(wú)其他債權(quán)債務(wù)、無(wú)論有多少債權(quán)債務(wù)雙方都已全部結(jié)清”內(nèi)容。因此，洛基公司認(rèn)為楊治安屬重復(fù)訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結(jié)算協(xié)議上備注內(nèi)容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認(rèn)可該49550元工程款數(shù)額，故本院對(duì)此予以維持。洛基公司稱(chēng)朱遵壽不是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以簽名，故對(duì)此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類(lèi)似案例相關(guān)的法規(guī)索引
《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對(duì)符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對(duì)下列起訴，分別情形，予以處理：
�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（二）依照法律規(guī)定，雙方當(dāng)事人對(duì)合同糾紛自愿達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁；
（三）依照法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由其他機(jī)關(guān)處理的爭(zhēng)議，告知原告向有關(guān)機(jī)關(guān)申請(qǐng)解決；
�。ㄋ模⿲�(duì)不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權(quán)的人民法院起訴；
（五）對(duì)判決、裁定已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當(dāng)事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定除外；
�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內(nèi)不得起訴的案件，在不得起訴的期限內(nèi)起訴的，不予受理；
�。ㄆ撸┡袥Q不準(zhǔn)離婚和調(diào)解和好的離婚案件，判決、調(diào)解維持收養(yǎng)關(guān)系的案件，沒(méi)有新情況、新理由，原告在六個(gè)月內(nèi)又起訴的，不予受理。
【建設(shè)工程合同】相關(guān)文章：
工程建設(shè)合同11-19
建設(shè)工程合同07-02
工程建設(shè)借款合同建設(shè)工程借款合同協(xié)議書(shū)03-13
建設(shè)工程與施工合同10-11
港口建設(shè)工程合同10-04
建設(shè)工程居間合同05-26
建設(shè)工程租賃合同04-04
工程建設(shè)貸款合同02-02
建設(shè)工程勞務(wù)合同01-19
建設(shè)工程安全合同11-20