關于委托合同合集14篇
現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編為大家收集的關于委托合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
關于委托合同 篇1
委托方(甲方):_____________
法定代表人:_____________
營業(yè)執(zhí)照:_____________
項目聯(lián)系人:_____________
聯(lián)系信息:_____________
受托人(乙方):_____________
身份證號碼:_____________
聯(lián)系信息:_____________
地址:_____________
在這份合同中, 甲方委托乙方研究開發(fā)_____________雙方經(jīng)平等協(xié)商,在真實、充分表達各自意愿的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,達成如下協(xié)議,雙方共同遵守。
一、本合同研發(fā)項目要求如下:
1.技術目標:_____________。
2.技術內容:__________________________。
3.技術方法和路線:_____________________。
二.乙方應在合同生效后______天內向甲方提交研發(fā)計劃。研發(fā)計劃應包括以下主要內容:
1.研究方案:包括本課題的研究思路和主要研究方案。
2.預期研究進展和研究成果等。
三.乙方應按以下時間表完成研發(fā)工作:
1.在____________________________之前確定。
2.在___________________之前完成。
四.甲方向乙方提供的技術資料及合作事項如下:
1.數(shù)據(jù)列表:_________________________。
2.提供的時間和方式為______________________。
3.其他合作事宜:_________________________。
本合同履行后,上述技術資料由乙方處理,不涉及甲方的秘密。
五、甲方支付研發(fā)經(jīng)費及報酬如下:
1.研發(fā)經(jīng)費及報酬總額為人民幣元。其中應明確合同價格、報酬和使用費,以及硬件設備、樣機、裝置、材料和外包的費用。
(1)本項目實施過程中使用______________元購買實驗原材料。
(2)人民幣_________________________________________________________________________
(3)項目實施過程中參與方的人工費用為_________________元。
2.研發(fā)經(jīng)費由甲方一次性支付給乙方。具體支付方式和時間如下:
(1)本合同簽訂后個工作日內,甲方應向乙方支付元作為乙方的研究基金。
乙方銀行的名稱、地址和賬號為:
開戶行:__________________________。
地址:__________________________。
賬號:_______________________________。
六.本合同的研發(fā)資金由乙方全權支配使用..甲方有權檢查乙方的研發(fā)工作和研發(fā)經(jīng)費的使用情況,但不得干擾乙方的正常工作。
七.本合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商同意,并以書面形式確定。但是,有下列情形之一的,一方可以請求另一方變更合同權利義務, 另一方應_____________逾期答復內予以答復,雙方同意:
1.由于不可抗力,甲方不得不放棄本項目。
2.由于不可抗力,乙方不得不放棄本項目。
八、未經(jīng)甲方同意,乙方不得將本合同項目的部分或全部研發(fā)工作轉讓給第三方。
九.在本合同履行過程中,如因現(xiàn)有技術水平和條件下難以克服的技術困難導致研發(fā)失敗或部分失敗,給一方或雙方造成損失的,雙方應按以下約定承擔風險損失:乙方應將未使用的研究經(jīng)費退還甲方..
雙方確認,本合同項目的技術風險由雙方協(xié)商確定。識別技術風險的基本內容應包括技術風險的存在、范圍、程度和損失。識別技術風險的基本條件是:
1.在現(xiàn)有的技術水平下,這個合同項目有足夠的難度。
2.乙方無主觀過錯,研發(fā)失敗視為合理失敗。當一方發(fā)現(xiàn)存在可能導致研發(fā)失敗或部分失敗的技術風險時,應在______天內通知另一方,并采取適當措施減少損失。因未在期限內通知并采取適當措施造成損失擴大的,應當對擴大的損失承擔賠償責任。
十.在本合同履行過程中,由于作為研究開發(fā)對象的技術已被他人公開,一方應在___________內通知另一方終止合同。如果對方因未在期限內通知而遭受損失,對方有權要求賠償。
十一.雙方已確定因履行本合同而應遵守的保密義務如下:
甲方:
1.保密內容(包括技術信息和業(yè)務信息):甲方不得向第三方透露本項目的研究內容和研究成果。
2.保密人員范圍:參與本項目的人員。
3.保密期限:_______年。
4.泄密責任:研發(fā)費用補償。
乙方:
1.保密內容(包括技術信息和業(yè)務信息):乙方不得向第三方透露本項目的研究內容和研究成果。
2.保密人員范圍:參與本項目的人員。
3.保密期限:_______年。
4.泄密責任:研發(fā)費用補償。
十二.乙方應以下列方式向甲方交付研發(fā)成果:
1、研發(fā)成果交付的形式和數(shù)量。
2.研發(fā)成果交付時間和地點:根據(jù)合同進度。
十三.雙方確認,因履行本合同而產生的研發(fā)成果及相關知識產權的所有權,按照以下方式處理:雙方均有權申請專利。
十四.乙方在向甲方交付研發(fā)成果之前,不得將研發(fā)成果轉讓給第三方..
十五.完成合同項目的乙方R&D人員有權在相關技術成果文件中指定完成技術成果的人員,并有權獲得相關榮譽證書和獎勵。
十六.乙方用研發(fā)資金購買的`與研發(fā)工作相關的設備、器材、材料及其他財產歸雙方所有。
十七.雙方確認,乙方應根據(jù)甲方的要求,在向甲方交付研發(fā)成果后,向甲方指定的人員提供技術指導和培訓,或提供與研發(fā)成果使用相關的技術服務。
1.技術服務和指導:_____________________。
2.地點和方法:__________________________。
3.費用及支付方式:雙方協(xié)商
十八.雙方確認,甲方有權將乙方根據(jù)本合同提供的研發(fā)成果用于后續(xù)改進。由此產生的具有實質性或者創(chuàng)造性技術進步特征的新技術成果,歸雙方所有。具體相關福利分配如下:
1.雙方各有50%的權益。乙方在完成本合同約定的研發(fā)工作后,有權將研發(fā)成果用于后續(xù)改進。
2.由此產生的具有實質性或者創(chuàng)造性技術進步特征的新技術成果,由雙方享有。相關利益的具體分配方式如下:各方各有50%的權益。
十九.雙方確認,在本合同有效期內,甲方應指定__________________________________________________________________項目聯(lián)系人承擔以下責任:
雙方溝通協(xié)調。一方變更項目聯(lián)系人,應及時書面通知另一方。未及時通知,影響本合同履行或造成損失的,應承擔相應責任。
二十.雙方確認,在下列情況下,本合同的履行是不必要的或不可能的:
1.不可抗力發(fā)生。
2.產品潛在市場消失。
3.甲方認為階段研究成果沒有進一步研究的潛力。
二十一.因履行本合同而產生的爭議應通過協(xié)商和調解解決。協(xié)商調解不成的,可以向人民法院提起訴訟。
二十二、本合同一式____份,具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字蓋章):_____________
簽署時間:_____________
乙方(簽字蓋章):_____________
簽署時間:_____________
關于委托合同 篇2
委托方:_________________(以下簡稱甲方)
受托方:_________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____》、《中華人民共和國注冊會計師法》、《中國注冊會計師_____審計準則》等規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條委托目的和內容
甲方委托乙方:_________________________________________。
第二條會計責任與審計責任
1、甲方承擔會計責任(管理當局的責任),即建立健全的內部控制制度,保護資產的安全,并保證其提供的全部資料的`真實性、完整性和合法性;
2、乙方承擔審計責任,即依據(jù)《中國注冊會計師_____審計準則》的規(guī)定,對所出具的審計報告承擔責任。
第三條甲方義務
1、按約定時間提供審計業(yè)務所需全部資料,包括財務會計資料及其他相關資料;
2、協(xié)助乙方查看業(yè)務現(xiàn)場,并提供其他必要的協(xié)助;
3、按約定條件及時足額支付審計費用,不以足額支付審計費用為條件影響報告意見;
4、按委托目的正確使用審計報告,不給使用人關于審計報告理解的誤導。
第四條乙方義務
1、嚴格依據(jù)有關法律、法規(guī)和《中國注冊會計師_____審計準則》執(zhí)行業(yè)務;
2、應于_________________前出具審計報告;
3、對在業(yè)務執(zhí)行過程中獲悉的商業(yè)秘密保密。
第五條審計
經(jīng)協(xié)商,雙方確定本項目的審計費用及付款時間如下:審計費用:______________;付款時間:簽訂合同之日支付審計費用總額的_________%,即大寫_________元,交付審計報告時支付剩余的審計費用,即大寫_________元。
第六條違約責任
1、由于甲方變更計劃,或未及時提供審計所需全部資料(或工作條件)而造成乙方返工、窩工或修改報告,乙方可合理延期出具審計報告或拒絕出具審計報告,甲方應根據(jù)乙方實際消耗的工作量另行支付相應費用;
2、如因甲方原因導致本項目中途停止,乙方所_____用不再退還甲方;
3、除因甲方原因以外,乙方未在合同規(guī)定期限內提交審計報告,甲方可以拒絕支付服務費用。
第七條爭議的解決方式
本合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方應及時友好協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商不能達成一致時,合同任何一方可向_____機構申請_____,或直接向人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同自雙方法人代表或其授權代表簽字簽章之日起生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
簽約地點:_____________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
_________年____月____日
簽約地點:_____________
關于委托合同 篇3
委托方(甲方):
地址:
受托方(乙方):
地址:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就甲方委托乙方編制 項目市場調查和可行性研究報告編制的相關事項,甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、項目概況
項目名稱:項目 項目估算投資: 萬元 二、工作內容
甲方委托乙方對本項目進行市場調查和可行性研究,提出合理性建議,編制并出具可行性研究報告,具體內容及要求詳見附件。
三、合同期限及編制成果的提交
1、乙方為本合同項目提供的服務至本項目編制成果經(jīng)甲方及有關主管部門審查通過為止。
2、編制成果文件的份數(shù)及提交日期
四、合同價款及支付
經(jīng)雙方商定,本合同編制費以包干的形式計。ㄒ寻斯べM、交通費、食
宿費、材料費等乙方為開展委托工作所需要的所有費用),甲方向乙方支付本項目的可行性研究報告編制費用為 元整(大寫: 元整),本費用為固定費用,在乙方全面履行本合同義務的前提下,上述費用為甲方應支付給乙方的全部費用,計費說明詳見附件。
1、本合同簽訂生效后元(大寫:元整)。
2、乙方向甲方提交符合本合同約定的可行性研究報告初稿后,日內,甲方向乙方支付款項 元(大寫: 元整)。
3、乙方向甲方提交符合本合同約定的可行性研究報告定稿后,經(jīng)甲方書面認可且可行性研究報告通過審查之日起 工作日內,甲方向乙方支付元整(大寫: 元整)。
4、乙方應在甲方付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票,否則,甲方有權延期支付該期款項,直至乙方提供發(fā)票為止。
五、甲方的責任和義務
1、甲方應在合同簽訂之日起 個工作日內,提供與本項目相關的數(shù)據(jù)和資料,乙方收到甲方提供的數(shù)據(jù)和資料之日起個日歷天內一次性告知甲方需要補充的.材料。
2、甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行編制。 3、配合乙方的現(xiàn)場調研工作。 4、配合乙方完成相關編制工作。
5、在乙方提交編制成果后,應盡快呈報相關部門審查。
6、因甲方對項目提出重大變更致使可行性研究報告必須進行重新編制的,雙方應另行協(xié)商確定費用和出具報告書的時間。
7、甲方對乙方可行性研究報告編制服務的進度享有知情權與監(jiān)督權。 8、甲方不提供乙方派駐施工現(xiàn)場的工作人員所需的工作及生活條件、通訊及交通工具及必要的勞動保護裝備等,費用由乙方自理。
六、乙方的責任和義務
1、依據(jù)有關政策和實際情況,對項目進行綜合研究、提出建議,按合同約定的內容、時間及份數(shù)向發(fā)包人交付編制成果,并對提交的編制成果的質量負責。
2、出具的編制成果,應體現(xiàn)甲方要求,必須達到國家標準、行業(yè)標準及國家有關技術規(guī)范深度要求;乙方完成編制初稿后應按甲方提出的審查意見和修改意見無償進行修改,直至獲得甲方及有關主管部門審批通過。
3、對編制成果出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責無償修改或補充。
4、交付編制成果后,按規(guī)定參加審查,并根據(jù)審查結論做必要的解釋說明和調整補充,調整補充已包含在合同工作內容中,不再計付費用。
5、乙方的編制成果不得侵犯他人的知識產權,否則所引起的一切糾紛由乙方負責解決及承擔責任,乙方為本項目所完成的編制成果的所有權、知識產權歸甲方。
6、未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同項下的工作全部或部分轉委托給任何第三方。
七、保密條款
1、乙方對于甲方提供的一切信息及資料負有嚴格的保密義務,不得以任何名義以此進行牟利活動,不得發(fā)表,也不得向任何第三方透露,否則應賠償由此給甲方造成的損失。
2、任何一方及其工作人員,對在就本項目進行洽談接觸及其后的工作開展過程中,所知悉的對方未公開的信息與資料(包括但不限于書面、光盤、電子數(shù)據(jù)
等任何形式),均應保密,否則,應賠償對方因此遭受的經(jīng)濟損失。
八、違約責任
1、因甲方原因,未按合同約定時間提供本項目相關的數(shù)據(jù)和資料(工作用基礎資料),交付編制成果時間相應順延。
2、因甲方原因,未按合同約定時間支付相應階段款項,每逾期一天,按應付款的 1 ‰支付違約金。
3、因乙方原因,乙方逾期提交可行性研究報告的,每逾期一天,應向甲方支付合同總價款 1 ‰的違約金;遲延達到 7 日,甲方有權單方解除本合同,乙方應返還甲方已支付的所有款項。
4、乙方提交的可行性研究報告不符合同約定標準,乙方應無償修改至甲方確認為止,經(jīng)兩次修改仍不符合約定標準的,甲方有權解除合同,且乙方應返還甲方已支付的所有款項。
5、由于乙方錯誤造成質量事故損失的,乙方除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的編制費。損失嚴重的,應根據(jù)損失的程度和乙方責任大小向甲方支付賠償金。
九、爭議解決
本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成可依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
1、本協(xié)議書一式肆份,經(jīng)雙方簽字并加蓋公章后生效,其中甲方及乙方各執(zhí)貳份為憑。
2、未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等
效力。
十一、附件
1、編制計費說明
2、乙方資質文件
3、甲方編制任務要求
4、乙方編制工作方案
。ㄒ韵聼o正文)
甲方(蓋章):
法定代表人(或代理人):
開戶銀行:
銀行帳號:
開戶名稱:
電 話:
日 期:
乙方(蓋章):
法定代表人(或代理人):
開戶銀行:
銀行帳號:
開戶名稱:
電 話:
日 期:
關于委托合同 篇4
甲方:(委托單位):
乙方:(受托單位):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國會計法》及其它相關的法律法規(guī)的規(guī)定,甲方因經(jīng)營管理需要,委托乙方代理記賬,為了維護當事人的合法權益,雙方本著誠信、平等、互利之原則,經(jīng)雙方代表協(xié)商達成如下協(xié)議:
一、委托范圍
1.時間:乙方接受甲方委托對甲方20xx年X月到20xx年X月的經(jīng)濟業(yè)務進行代理記賬。
2.業(yè)務范圍(請在以下事項中選擇):
(a)建賬;
(b)代理記賬(含整理原始憑證,裝訂會計憑證/賬薄)
(c)財務管理咨詢;
(d)稅務相關事項(國地稅報到);
(e)代理甲方參加各種稅務會議,協(xié)助甲方接受稅務檢查;
(f)清理亂賬;
(g)辦理一般納稅人年檢;
(h)社保:其它
二、甲方的責任和義務
1.建立健全的企業(yè)管理制度,依法經(jīng)營,保證資產的安全完整,保證原始憑證的真實、合法、準確、完整,積極配合乙方工作。甲方在每月30日前為乙方提供完整的會計資料,包括不同發(fā)票的使用情況、銀行存款的詳細情況(出示銀行對賬單)。如果甲方提供資料不全、票據(jù)失真致使乙方無法繼續(xù)工作,從而導致工商稅務處罰,由甲方負責,甲方并對提供的會計原始憑證的真實性負責。
2.安排專人負責現(xiàn)金和銀行存款的收付,按《會計基礎工作規(guī)范》要求保管好所有的'往來單據(jù)。
3.做好會計憑證傳遞過程中的登記和保管工作。
4.及時準確將收到工商、稅務部門的信件、電話等內容轉交或傳達乙方。
5.按本合同規(guī)定及時足額的支付代理記賬費用。
6.為乙方派出的代理記賬人員提供必要的工作條件及合作。
三、乙方的責任和義務
1.根據(jù)《中華人民共和國會計法》《企業(yè)會計制度》《小企業(yè)會計制度》及《企業(yè)會計準則》和湖南省各項稅收管理等有關規(guī)定開展代理記帳業(yè)務。
2.根據(jù)甲方的經(jīng)營特點和管理需要,選擇相應的會計核算制度。
3.設計會計憑證傳遞程序,做好憑證簽收工作,指導甲方按《會計基礎工作規(guī)范》妥善保管會計檔案并在合同終止時辦理會計工作交接手續(xù)。
4.按有關規(guī)定審核甲方提供的原始憑證,填制記賬憑證,登記會計賬冊,及時編制會計報表。
5.妥善保管甲方的所有會計資料,由乙方原因造成甲方資料丟失,應由乙方負責彌補并承擔由此引起的經(jīng)濟損失。
6.對工作中涉及的甲方商業(yè)機密和會計資料嚴格保密,不得隨意向外透露、出示和傳遞。
7.稅務部門到甲方檢查工作,必要時乙方列席會議,根據(jù)需要向稅務部門匯報。
四、結算方式
每月服務費¥元 ,季付¥元,年付¥元。
(注:在辦理納稅申報及其他相關事項時,乙方辦事人員所發(fā)生的往返交通費,由乙方墊付,甲方實報實銷)
五、有效期限
本合同自雙方代表簽字并付款之日起生效。并在本合同約定的全部事項完成之前有效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
六、違約責任
任何一方如有違反合同的規(guī)定,給對乙方造成的損失的,則按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定承擔違約責任。
合同最短委托期為一年,合同未滿六個月任何一方終止合同,都應向對方支付相當一個月服務費的違約金。
原始憑證交接時付款,過期一周不付服務費,甲方應按所欠費用的二倍賠償乙方損失,同時本合同自動失效,乙方不承擔合同違約責任。
七、其他有關事項
1.甲方應留給乙方詳細的聯(lián)系方式,在報稅期,需甲方提供公章及資料,如果與甲方聯(lián)系不上,其后果由甲方負責。
2.由于乙方原因,未能及時完成會計核算,造成一定后果的,乙方必須及時糾正并承擔相應的責任。
甲方簽章: 乙方簽章:
代表人簽字: 代表人簽字:
簽字日期: 簽字日期:
關于委托合同 篇5
委托人(甲方):
住 所(地址):
法定代表人 :
聯(lián) 系 電 話 :
受托人(乙方):
住所(地址) :
法定代表人 :
聯(lián) 系 電 話 :
甲方委托乙方擔保,乙方經(jīng)研究決定同意擔保。甲、乙雙方就委托擔保事宜誠實協(xié)商,達成如下協(xié)議,雙方共同遵守執(zhí)行:
第一條 擔保對象:
甲方向
申請 業(yè)務(種類如下),乙方為其提供擔保。
【可選擇的業(yè)務種類包括但不限于(1)人民幣借款;(2)銀行/商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn);(3)銀行承兌匯票承兌;(4)銀行保函;(5)其他】
第二條 擔保金額:擬定擔保金額為人民幣: 萬元(大寫:)。實際擔保金額以乙方與主合同債權人簽訂的《保證合同》約定為準。
第三條 擔保方式:以乙方與主合同債權人簽訂的《保證合同》約定為準。
第四條 擔保范圍:以乙方與主合同債權人簽訂的《保證合同》約定為準。
第五條 擔保期間:以乙方與主合同債權人簽訂的《保證合同》約定為準。
第六條 擔保費用(保費):
1、計費方法:按擔保金額、期限、收費標準計費。
2、收費標準:%/年(大寫:百分之 /年)。
3、保費總額:人民幣 元(大寫: )。
4、支付方式:借款期限在一年以內(含一年)的,在乙方與主合同債權人簽訂《保證合同》之前一次性支付;一年以上的在乙方與主合同債權人簽訂《保證合同》之前,按年計算一次性支付。
第七條 甲方承諾:
1、向乙方所提供的資料均真實、準確;所提交的復印件均與原件相符;所陳述的事實無虛假。
2、按照本合同的約定向乙方支付保費。
3、按申請用途使用資金,接受乙方對其生產經(jīng)營、財務會計情況的監(jiān)督,并按月向乙方提供財務報表。
4、按主合同約定及時償還債務。
5、發(fā)生下列情形之一,應及時書面通知乙方:
(1)經(jīng)營機制發(fā)生變化。包括但不僅限于承包、租賃、聯(lián)營、合伙、轉讓、兼并、分立、股份制改造、與外商合資或合作等;
(2)修改公司章程,包括但不僅限于經(jīng)營范圍、注冊資本金、股權、法定代表人和住所以及聯(lián)系電話變化等;
(3)高層人事和財務負責人發(fā)生變化、對外重大投資、財務狀況惡化、停業(yè)整頓、歇業(yè)、破產、解散或撤銷;
(4)受到行政處罰或發(fā)生重大經(jīng)濟糾紛,包括但不僅限于吊銷營業(yè)執(zhí)照、仲裁、訴訟等;
(5)主合同債權人提前收回債權,主合同展期,主合同被解除、撤銷、變更等;
(6)為除乙方之外的第三人提供擔保;
(7)反擔保財產價值可能嚴重貶損、或反擔保財產可能滅失、或反擔保財產將處理(轉讓);
(8)其他影響乙方利益的重大事項。
第八條 乙方承諾:
1、按照本合同約定履行擔保義務。
2、對甲方提供的資料和所了解的經(jīng)營情況保密。
第九條 甲方發(fā)生下列情況之一的,乙方可通知主合同債權人停止產生新的債權或提前收回已產生的債權,并有權以乙方名義直接對甲方提起訴訟:
1、改變資金用途;
2、未征得乙方書面同意,擅自為除乙方之外的第三人提供擔保;
3、反擔保財產未投保險、或反擔保財產價值可能嚴重貶損、或反擔保財產可能滅失、或擅自處理(轉讓)反擔保財產,足以危及乙方利益的;
4、財務狀況惡化,生產經(jīng)營發(fā)生嚴重困難;
5、涉及重大經(jīng)濟糾紛或被行政處罰、發(fā)生重大安全責任事故造成重大財產損失和人員傷亡或涉及刑事訴訟等,足以嚴重影響生產經(jīng)營和財務狀況;
6、破產、歇業(yè)、解散、被停業(yè)整頓、被吊銷營業(yè)執(zhí)照;
7、乙方被債權人通過口頭、信件或訴訟方式要求承擔保證責任,在債權人口頭、信件或人民法院傳票到達乙方之日起,乙方可直接通過訴訟方式向甲方進行追償,而不需在乙方承擔保證責任后再向甲方提起訴訟。
8、出現(xiàn)其它嚴重危及乙方利益的情形。
第十條 乙方有權要求甲方提供反擔保,并簽訂相關《反擔保合同》。甲方有義務按照乙方要求提供有效的反擔保,并簽訂相關《反擔保合同》。甲方同時應向乙方提供本次貸款總額5%的保證金,即(大寫) 萬元人民幣,甲方在乙方與債權人簽訂《保證合同》之前將保證金存入乙方指定賬戶。
第十一條 甲方應對《反擔保合同》設置的抵(質)押資產按慣常投保的險種和保險金額向保險公司投保,并承擔相關保險費用,確保反擔保財產的安全。
第十二條 甲方為除乙方之外的第三人提供擔保,應提前15天書面通知乙方,并征得乙方書面同意。
第十三條 特別約定:
1、甲方認可乙方向主合同債權人出具的《保函》和與主合同債權人簽訂的《保證合同》,并承擔相關的全部法律責任。
2、《反擔保合同》另行簽訂,包括甲方直接與乙方簽訂《反擔保合同》,甲方委托第三方與乙方簽訂《反擔保合同》。
3、甲方與債權人產生本合同第七條第五款第(5)項所約定的主合同展期情形,甲方應向乙方依照本合同第六條重新協(xié)商并支付擔保費用。甲方與債權人主合同被解除、撤銷、變更等,乙方不再為甲方承擔保證責任,甲方所支付的擔保費用不予退還。
第十四條 違約責任:
1、甲方不按照本合同約定向乙方支付保費,每拖延一天,按未支付保費金額每日萬分之五計算,向乙方支付違約金。
2、從甲方未按主合同約定償還債務之日起,按照主合同約定的'逾期貸款利率計算甲方應承擔的違約金。
3、甲方未按照與主合同債權人的約定償還債務,累及乙方承擔擔保責任和其他民事責任的,則甲方應當向乙方承擔相應的賠償責任,包括但不限于乙方已經(jīng)向主合同債權人代償?shù)谋窘、利息、復息、罰息、違約金、賠償金、主合同債權人實現(xiàn)債權的費用和乙方向主合同債權人承擔的其他民事責任,以及乙方為實現(xiàn)追償權而支出的全部費用(包括差旅費、訴訟費、仲裁費和律師費等)。
4、甲方未履行本合同第七條承諾,給乙方造成損失的,甲方應當全額賠償乙方損失。
第十五條 附則:
1、主合同指甲方與主合同債權人簽訂的合同(協(xié)議)等。
2、主合同債權人指借款合同中的貸款人、銀行承兌匯票中的承兌銀行、保函及其他業(yè)務中的受益人。
3、本合同若發(fā)生爭議,雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成引起訴訟,由乙方住所地人民法院管轄。
4、甲、乙雙方法定代表人或授權代理人在本合同上簽字(押印)并加蓋單位公章后生效。
5、本合同一式份,甲方持壹份、乙方持份,具有同等法律效力。
第十六條 提示:乙方已提請甲方對本合同各條款作全面、準確的理解,并應甲方的要求作了相應的條款說明,簽約各方對本合同含義認識一致。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于委托合同 篇6
甲、乙雙方于 年 月 日簽訂委托代理合同,甲方委托乙方指派律師xxx處理事宜,F(xiàn)甲方提出解除委托代理合同,雙方通過協(xié)商達成以下協(xié)議:
1、雙方一致同意解除。
2、 本協(xié)議簽訂生效時,乙方退還甲方繳納的律師費。(注:乙方實際收取律師費計人民幣 )。同時,本協(xié)議也作為收據(jù)使用,甲方不另外出具收據(jù)。
3、 乙方辦理案件所需的調查復印查檔差旅及其他開支計人民幣由甲方承擔。(注:甲方已經(jīng)交納)
4、 本協(xié)議簽訂生效時,乙方即終止代理關系,甲方委托的一切代理事務自行負責,與乙方無關;乙方不得再繼續(xù)代理甲方事務,如乙方違反本協(xié)議約定的義務給甲方造成損失的,甲方將依法追究乙方法律責任。
5、本協(xié)議生效時,乙方應將甲方簽字或蓋章的授權委托書的 份除外)返還乙方(注:乙方已經(jīng)返還)。
6、乙方仍對甲方所委托事務有保密義務,該義務不因甲乙雙方代理關系終止而終止。
7、 雙方的其他事宜自行負責,如有損失各自承擔,并不爭議。
8、 本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方: 律師事務所
年 月 日
拓展閱讀
除委托合同的注意事項
1、解除合同應該明示通知對方
當事人合同解除權的行使,應以明示的方法通知他方,該通知自到達對方當事人時生效。合同當事人的`一方有數(shù)人的,該項意思表示應由其全體或向其全體作出。同時,解除合同的通知一旦生效后不可撤銷。
2、委托合同解除的效力
在委托人或受托人一方為數(shù)人的情況下,數(shù)人中的部分人解除合同,其解除的效力是否及于其他人?這應區(qū)分不同情況判斷:若委托事務依其性質是不可分割的,那么部分人的解除對其他人也應有效。在委托事務可分割執(zhí)行的場合,各當事人解除合同的行為獨立地發(fā)生效力,其他當事人之間的委托關系繼續(xù)存在,不受影響。
3、委托合同的任意解除權
委托合同的任意解除權是否可由雙方當事人通過特別約定加以限制或者排除?雖無明文規(guī)定,通常從尊重當事人意思自治的角度
出發(fā),對此應做肯定的回答。不 過當事人依據(jù)《合同法》第95條到第102條的規(guī)定解除合同的權利仍然存在。此外,若在委托事務的處理過程中發(fā)生當初未曾料到的情事變更,使得對任意解除 權的限制或排除條款顯失公平的,這樣的約定是可撤銷的。在委托事務已經(jīng)處理完畢的情況下,任何一方不得再行使解除權。
4、委托合同解除不當?shù)馁r償責任
當事人一方在不利于另一方當事人的情形下終止委托合同時,應對因此而給雙方當事人造成的損失承擔賠償責任。因解除委托合同給對方造成損失的,除不可歸 責于該當事人的事由以外,應當賠償損失!安豢蓺w責于該當事人的事由”,是指不可歸責于解除合同一方當事人的事由。即只要解除合同一方對合同的解除沒有過 錯,那么他就不對對方當事人的損失負責,而無論合同的解除是否應歸咎于對方當事人或第三人或外在的不可抗力。
關于委托合同 篇7
經(jīng)甲、乙雙方充分友好協(xié)商,本著公平、互惠互利、共同發(fā)展的原則,雙方特依據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關的法律法規(guī),達成如下協(xié)議:
一、合作事項
甲方委托乙方就j2me (k—java)游戲產品《城市獵人》(名稱待定)的開發(fā)進行創(chuàng)意細化和繪制一系列相關像素圖象的的工作(以下簡稱勞動成果),像素圖像包括兩套,大小尺寸要分別符合176*208和128*128兩種手機屏幕的標準,甲方購買乙方的勞動成果,甲方向乙方支付費用。
甲方向乙方購買了j2me (k—java)游戲產品《城市獵人》(名稱待定)的創(chuàng)意和一系列相關像素圖象后,即完全擁有這些勞動成果的版權和使用權,乙方對此不得提出任何異議。
時間進度:乙方必須保證在10月10日(待定)前按照甲方的要求完成全部勞動成果。
支付費用參照第四條規(guī)定。
甲乙雙方就此合作均對任何可能產生利益損害的第三方進行保密。
二、甲方的權利和義務:
1。 甲方的權利
[1]、甲方有權根據(jù)市場發(fā)展和自身業(yè)務需求,對乙方的勞動成果提出建設性的意見和修改要求,要求乙方對其進行改進、增減和完善。
[2]、如乙方無法按照時間進度要求完成j2me (k—java)游戲產品《城市獵人》(名稱待定)的創(chuàng)意和一系列相關像素圖象,或乙方的勞動成果達不到甲方的要求,則甲方有權根據(jù)實際情況向乙方追討回合同第四條規(guī)定中的第一筆和第二筆款項。
[3]、為適應新的額外機型要求,甲方有權向乙方提出相關像素圖像的移植,費用按照一個機型貳百元人民幣的約定價格執(zhí)行。
2、 甲方的義務
[1]、合同簽訂后,甲方安排專門人員負責跟進乙方勞動成果的制作過程,隨時與乙方交換意見,確保雙方的的合作事宜能夠順利進行。
[2]、甲方有義務根據(jù)合同要求及時付款,不得拖欠。
三、乙方的權利和義務
。保曳降臋嗬
[1]、 乙方有權就業(yè)務合作出現(xiàn)的爭議向甲方提出申訴。
[3]、乙方若有特殊情況,不能如期完成勞動成果,可以向甲方提出延期的申請。
2.乙方的義務
[1]、 乙方保證按照時間進度完成勞動成果并符合甲方的要求。
[2]、如因乙方問題無法按照時間進度完成勞動成果,且乙方又不能提出合理的理由,乙方應如數(shù)退還合同第四條規(guī)定中的第一筆和第二筆款項。
[3]、 乙方承諾未經(jīng)甲方同意,保證不得將勞動成果透露給任何第三方,也不能將勞動成果中的任何組成部分用于其他j2me (k—java)游戲產品中。
四、付費
1、乙方完成j2me (k—java)游戲產品《城市獵人》(名稱待定)的創(chuàng)意文檔,提交甲方并經(jīng)甲方認可后,甲方同意向乙方支付第一筆費用共1650(玖千)元人民幣。
1、 乙方完成j2me (k—java)游戲產品《城市獵人》(名稱待定)相關像素圖象工作量的30%后,提交甲方并經(jīng)甲方認可后,甲方同意向乙方支付第二筆費用共1650(玖千)元人民幣。
2、 乙方完成全部勞動成果后,提交甲方并經(jīng)甲方認可后后,甲方同意向乙方支付第三筆費用共2200(玖千)元人民幣。
4、支付方式,乙方提供銀行賬號(乙方的銀行賬號為:________________________),甲方將費用劃入乙方的賬戶后,乙方應提供給甲方相應的簽字收據(jù)。
五、保密
甲乙雙方保證在合作期間嚴格遵守雙方另行簽署的'技術保密協(xié)議中的條款。
六、合同的變更
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,應以書面形式(包括:雙方簽字并蓋章的書面協(xié)議、或雙方就合同履行的事項而相互交換的函件、傳真、電傳或電子郵件)對本合同做出變更。
七、 違約責任
甲乙雙方任何一方違反本合同的,將承擔由此造成的一切后果和法律責任。如違約方給另一方帶來直接和間接的經(jīng)濟損失和名譽損失,違約方應給另一方進行賠償。
八、 適用的法律
本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中國法律法規(guī)。
九、 解決爭議機構
如本合同發(fā)生爭議,雙方應依誠實信用原則進行協(xié)商,協(xié)商不成的,雙方可向北京仲裁委員會申請仲裁。
十、 合同有效期
原則上本合同約定的有效期為簽約日開始的12個月止。
十二、其他事宜
1、 其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商后另行簽訂文件作為本合同附件,具同等法律效力。
2、 雙方需要另行簽署技術保密協(xié)議。
3、 本合同一式二份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表人簽字或蓋章后生效。
甲 方: 北京xx信息技術有限公司
蓋 章:
授權代表:
日 期:
乙 方:北京xx軟件開發(fā)工作室
全體成員簽字:
日 期:
關于委托合同 篇8
原告楊林,男,1966年5月20日出生,漢族,湘潭市人,住湘潭市岳塘區(qū)五里堆晏家塘115號。
委托代理人陳暉,女,1972年3月26日出生,漢族,長沙市人,住長沙市芙蓉區(qū)蔡鍔中路2號12棟2405房。
被告廣州銀曼古貿易有限公司,住所地:廣州市天河區(qū)體育西路維多利廣場a座1803號。
法定代表人朱芙蓉,該公司總經(jīng)理。
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案,于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后,依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭,于__年9月15日公開開庭進行了審理,書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經(jīng)本院合法傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結。
原告楊林訴稱: 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據(jù)約定,原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》確認了與原告的加盟合作關系,并對原告開具了《授權書》,授權原告與步步高商業(yè)連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后,依合同和加盟經(jīng)營的需要完成了全部籌備工作,包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)后,卻突然接到步步高華隆店通知:被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權,并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告,被告承認了上述行為,卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益,請求法院判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案的訴訟費。
原告楊林為支持其訴訟請求,向法庭提交以下證據(jù):
1、 被告單位注冊登記資料,證實被告主體資格;
2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》,證實原、被告之間的加盟合作關系;
3、被告出具的《法定代表人身份證明書》,證實原告匯款的依據(jù);
4、工商銀行匯款單,證實原告依證據(jù)2的約定向被告賬戶匯入100 000元;
5、 年 月 日被告出具的《收款收據(jù)》,證實被告確認了和原告的加盟合作關系;
6、被告開具的《授權書》,證實被告確認了和原告的.加盟合作關系,確定了加盟經(jīng)營的位置;
7、原告和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》,證實原告依證據(jù)2、6已經(jīng)完成了基本籌備工作;
8、被告開具的另一份《授權書》,證實被告無故終止和原告的加盟合作關系,又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。
被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱:《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,原告要求繼續(xù)履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。
被告沒有向法庭提交證據(jù)材料。
以上證據(jù)被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證,因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經(jīng)過,因此本院對上述證據(jù)1-8的真實性、合法性、關聯(lián)性予以確認。
根據(jù)以上認定的證據(jù),以及原告的陳述和被告的書面答辯意見,本院認定以下事實:
年 月 日,原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份,原告依《確認單》之規(guī)定向被告賬戶匯入100 000元,被告對原告開具了《收款收據(jù)》,隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業(yè)連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續(xù)。但此后,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司通知原告,被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商,終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經(jīng)原告到步步高商業(yè)連鎖股份有限公司核實,了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下,單方取消了對原告的授權,終止了和原告的加盟合作關系,重新對另一加盟商出具了《授權書》,原告對此向被告提出異議,但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴,提出如訴稱之請求。
本院認為, 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱,但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數(shù)量,具備合同成立的基本要件,同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款,原告只能表示全部同意或者不同意,《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式,要約到達受要約人時生效,承諾到達要約人時生效,承諾生效時合同成立,該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元,被告認可了雙方的加盟關系,且原告為履行合同完成了基本準備工作,應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書,不具備合同生效條件,與本案實際情況不符,被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規(guī)定,當事人協(xié)商一致,可以解除合同;第九十四條規(guī)定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同,但被告未提供證據(jù)證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規(guī)定,對解除合同有異議的,可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此,被告辯稱其依據(jù)《確認單》中的約定,有權單方面解除合作,將原告的首批貨款無息退還原告即可。經(jīng)本院審查,《確認單》中對此約定的內容為:“在簽訂此合作確認單后一個月,被告若無法與原告確認最終合作事宜,則無條件全額無息退還首批貨款給原告!痹摋l款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款,該條款與《合同法》第四十條的規(guī)定相悖,該條款為無效條款,對原告沒有約束力,故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約,原告請求判令被告繼續(xù)履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效,被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續(xù)履行合同。
案件受理費100元,由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。
審 判 長 過 偉 國
審 判 員 雷 達
人民陪審員 傅 旭 光
年 月 日
代理書記員 ___
關于委托合同 篇9
委托書
玉溪美佳華商業(yè)管理有限公司:
從 年月日起,請將玉溪美佳華商業(yè)管理有限公司 專柜的營業(yè)款匯到以下賬號: 開戶銀行:
賬號:
戶名:
委托人:
年月 日
委托書
玉溪美佳華商業(yè)管理有限公司:
從 年月日起,請將玉溪美佳華商業(yè)管理有限公司 專柜的營業(yè)款匯到以下賬號:
開戶銀行:
賬號:
戶名:
委托人:
年月日
關于委托合同 篇10
居間服務的合法性:要分析所約定提供的居間服務是否會違反相關法律、法規(guī)的規(guī)定,以避免導致合同無效。
合同名稱:如果合同中所約定的服務確為居間服務,則應在合同中進行明確,要避免出現(xiàn)相混淆的內容(如委托代理服務等),同時合同名稱最好也明確為居間合同。
合同相關主體:必要時合同中應對委托人和居間人的情況進行適當說明,以避免將來因簽約主體問題而產生爭議。除了委托人和居間人,合同中還可能涉及其他相關主體,而其他相關主體可能會關系到居間目的的實現(xiàn)。因此,在合同中要注意進行相關約定。
居間類型:居間通常包括報告居間和媒介居間。報告居間是指居間人向委托人報告訂立合同的機會,媒介居間是指居間人向委托人提供訂立合同的媒介服務。如果居間類型約定不明,可能導致將來無法確認居間人是否成功提供了居間服務,進而確定居間人是否有權獲取居間報酬。
居間服務內容:合同中應將居間人提供的具體居間服務內容約定清楚,同時,應約定居間服務提供成功,即實現(xiàn)居間目的的標準(注意對日后可能出現(xiàn)的變更情況進行約定,如委托人與相對人在居間人的居間下簽訂合同后又另行簽訂協(xié)議對原合同進行了變更)。
此外還可約定居間人提供居間服務的.期限、方式及證明方法。這樣可避免將來因是否提供了居間服務及是否實現(xiàn)居間目的而產生爭議,從而維護當事各方的利益。
有關訂立合同的事項:合同中可約定委托人所關注的有關訂立合同的事項及居間人的主要義務,如居間人應負責收集有關合同相對人的資質、有關業(yè)務的合法性、真實性、可靠性等資料,并如實告之委托人。這樣便于將來確定居間人是否故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供了虛假情況,從而確定是否可拒絕支付居間報酬并要求居間人承擔損害賠償責任。
居間報酬:合同中應對居間人成功提供居間服務后的報酬進行約定,并對報酬的支付者和支付方式進行約定。
違約責任:為便于在日后糾紛中保護守約方的利益,合同中應對違約責任進行約定。此外,在履行居間合同過程中要注意保留相關證據(jù),如電子郵件、傳真記錄、會議記錄、照片、其他相關資料信息,委托人和居間方都簽字認可的書面證據(jù),以及在提供居間服務過程中所支出居間費用的證據(jù)等。
總之,在提供居間服務過程中,居間方提供給委托方交易信息都應該及時收集對方的反饋信息;在居間方舉辦的商務會議中應當制作會議記錄、備忘錄并由與會人簽字;在雙方電子郵件交流時,使用公司郵箱保存信息記錄等。
關于委托合同 篇11
甲方: (代表簽字)
乙方: (代表簽字)
甲方委托乙方開發(fā)制作網(wǎng)站,為明確雙方責任,根據(jù)國家法律法規(guī)經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂此合同。
本合同書內容除包括合同正文外,還包括:
附件一:《網(wǎng)站建設步驟》
附件二:《網(wǎng)站建設需求說明書》
附件三:《網(wǎng)站設計報告》
附件四:《網(wǎng)站建設客戶確認單》
附件是本合同的重要組成部分。
一、 甲方的權利和義務
1. 甲方委托乙方進行網(wǎng)站開發(fā)設計。
2. 甲方根據(jù)自身的需要,應提出對網(wǎng)站的總體設計風格及功能要求。
3. 甲方有對網(wǎng)站整體設計方案(其內容包括:頁面設計的構圖、色調、排版、網(wǎng)站結構、欄目設置、動態(tài)效果等)提出修改要求的權利,并有義務對修改后的最終設計方案予以確認。
4. 在整體設計方案確定后,有提出局部修改完善意見的權利,但每次提出的修改意見應盡可能不違背已經(jīng)確立的整體設計方案。
5. 乙方按照甲方的要求,完成網(wǎng)站設計制作全部工作后,甲方應在雙方約定的時間和地點,并在規(guī)定的時限內進行驗收(3個工作日內)。
6. 甲方應對其網(wǎng)站所登載內容的真實性、準確性、合法性負全面責任,并且不得侵犯乙方或任何第三方的合法權利,一切由此所引起的糾紛、爭議及所涉及的法律責任均由甲方承擔;甲方有義務保證乙方不會因此而受到任何損害。
二、 乙方的權利和義務
1. 乙方為甲方提供網(wǎng)站開發(fā)設計的服務。
2. 乙方在履行本合同時經(jīng)甲方授權,在此項網(wǎng)站設計開發(fā)范圍內可以使用甲方的名稱、商標、域名、標識等,但不得損害甲方的利益。否則,由此產生的一切法律責任由乙方承擔。
3. 乙方根據(jù)甲方提出的總體設計風格及功能要求,為甲方提供設計方案。
4. 在最終設計方案確認后,乙方應嚴格按照設計方案進行網(wǎng)站開發(fā)及制作。
5. 乙方在完成網(wǎng)站設計開發(fā)后的3個工作日內,嚴格按照甲方的要求,將全部網(wǎng)頁上傳至甲方指定空間,或安裝在指定服務器并調試運行成功,經(jīng)甲方確認后,按照本合同第五項要求,予以支付款項。
6. 乙方在取得甲方另行書面同意后,經(jīng)甲方許可有權在甲方的主頁中注明該主頁由乙方制作或技術支持等字樣或標識。否則不得在網(wǎng)頁中進行標示。
三、網(wǎng)頁制作
1. 甲方應對網(wǎng)站總體風格設計、欄目設置及功能要求等提出書面需求材料,如甲方無法提供書面材料,乙方設計人員可以到甲方進行調研(合同簽訂后3個工作日內),在充分了解甲方的設計需求后,提交書面的.設計方案。乙方在收到需求材料或到甲方進行調研后,完成網(wǎng)站初稿設計方案并交甲方簽字認可,針對甲方提出的修改意見,乙方在2個工作日內完成修改,并和甲方磨合以確定最終方案。
2. 甲方應對修改后的最終設計方案和前臺風格予以簽字確認。
3. 乙方應嚴格按照甲方簽字確認后的網(wǎng)站設計方案進行網(wǎng)站設計開發(fā)。
4. 甲方簽字確認后,在不違背已經(jīng)確立的整體設計方案的情況下,可以提出修改意見,乙方應無條件滿足甲方的修改要求。
5. 甲方確認最終設計方案和首頁樣稿后,乙方在____個工作日內完成所有子頁面制作。
6. 在網(wǎng)站制作過程中,對甲方陸續(xù)提出的修改要求,在不違反總體設計方案的情況下,乙方應積極配合予以實現(xiàn),并交甲方驗收通過。對有可能影響雙方約定的完成時間的要求,乙方有權提出延期請求,由雙方協(xié)商確定具體時間。
7. 對于在乙方設計過程中,甲方后續(xù)提出的功能升級或者其他造成工作量大幅度增加的情形,乙方有權提出增加合同金額,由雙方協(xié)商確定。對于協(xié)商未果等情形,則乙方有權堅持原有方案,并完成合同。
四、驗收確認:
1. 甲方須在乙方交付網(wǎng)站制作成品后5個工作日內進行驗收。
2. 驗收合格后,甲方應以書面方式簽收《網(wǎng)站建設客戶確認單》。
3. 在驗收中發(fā)現(xiàn)問題,甲方應及時提出,有乙方負責解決,如乙方未按要求解決,甲方有權拒簽《網(wǎng)站建設客戶確認單》。若超過驗收期,甲方既不簽收、又不提出書面異議,應視為甲方默認。
4. 甲方可通過任何與因特網(wǎng)進行網(wǎng)絡連接的計算機瀏覽合同規(guī)定的網(wǎng)頁,以進行驗收。
5. 驗收時,以甲方提供的材料為標準核對,包括頁面無文字或圖片錯誤,以及實際制作頁數(shù)及功能和其它效果的確認。
6.驗收合格后,網(wǎng)頁設計與制作階段工作結束,系統(tǒng)進入售后服務期,免費服務期限自驗收合格日起,時間為1年。
五、費用及付款
本項目的網(wǎng)站項目開發(fā)制作費用為____元,人民幣大寫:____。
乙方提供設計方案,雙方簽訂合同后的3個工作日內,甲方支付乙方總款額的50%,計____元,人民幣大寫:____;網(wǎng)站驗收合格后的3個工作日內,甲方支付乙方總款額的50%,計____元, 人民幣大寫:____。
六、服務與支持
雙方就本協(xié)議未盡事宜另行協(xié)商所產生之合約,為本協(xié)議不可分割之組成部分,因履行本協(xié)議而發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,由深圳市仲裁委員會裁決。
1. 乙方免費為甲方提供網(wǎng)站系統(tǒng)使用培訓和解說。
2. 乙方為甲方免費提供一年技術支持(QQ、電話及Email等)。
3. 乙方負責對甲方網(wǎng)站管理系統(tǒng)在一年內可以免費進行簡單維護和修復BUG,但如果涉及功能升級和模塊增加,則根據(jù)雙方約定增收相應費用。
4. 其他服務甲乙兩方協(xié)商解決,最后由甲方填寫《網(wǎng)站建設客戶確認單》,進行確認。
七、 違約責任
1、 甲方違約或拒不付款時,乙方除有權不開通或關閉已開通的網(wǎng)站。另由此造成的損失,由甲方負責。
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業(yè)務,雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規(guī)的有關規(guī)定,現(xiàn)甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作,達成如下協(xié)議,以便共同遵守。
2、 乙方因不可抗拒原因造成不能為甲方提供以上某項服務,乙方向甲方返還該項費用。
3、 任何一方違反本合同中任一條款,違約方必須向另一方支付違約金。(違約金為本合同總金額的33%)。
八、不可抗力
在合同有效期內,因不可抗力而造成一方不能履行合同規(guī)定的責任和義務,不視為違約。不可抗力系指:戰(zhàn)爭、火災、水災、地震、臺風及其他不可預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的事故。
九、爭議解決
本合同在其履行過程中如有未盡事宜,雙方應本著友好精神協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方均可訴請法院裁決。
十、其他
1. 本合同書一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
3. 本合同未盡事宜,雙方可進一步協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議或附件,補充協(xié)議或附件與本合同具有同等法律效力。
4. 《網(wǎng)站建設步驟》、《網(wǎng)站建設需求說明書》、《網(wǎng)站設計報告》、《網(wǎng)站建設客戶確認單》作為本合同附件,是本合同不可分割的一部分。
甲 方:
簽字蓋章:
年 月
乙 方:
簽字蓋章:
年 月 日 日
關于委托合同 篇12
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢,裝修合同。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1. 工程地址: ___________________________________
2. 居室規(guī)格:房型 ______ 層(式) ______ 室 ______ 廳 ______ 廚 ______ 衛(wèi),總計施工面積 ____________ 平方米。
3. 施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4. 委托方式: ____________________________________________
5. 工程開工日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日
6. 工程竣工日期: ______ 年 ______ 月 ______ 日
工程總天數(shù): ________ 天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫) ___________________ 元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1 、材料款 __________ 元; 2 、人 工 費 __________ 元;
3 、設計費 __________ 元; 4 、施工清運費 __________ 元;
5 、搬卸費 __________ 元; 6 、管 理 費 __________ 元;
7 、其他費用(注明內容) ______________ 元,合同范本《裝修合同》。
第三條:質量要求
1. 工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2. 工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3. 施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4. 凡由甲方自行采購的`材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5. 甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3. 甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 50 %;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的 40 %。剩余 10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2. 工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3. 甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的 1 %支付給乙方。
4. 甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
關于委托合同 篇13
受托方:__________________
借款方:__________________
應借款方請求,______(簡稱委托方)同意委托受托方利用委托方的自有資金向借款方發(fā)放人民幣款。借款方與受托方經(jīng)友好協(xié)商,同意遵照國務院頒發(fā)的《借款合同條例》的有關規(guī)定,簽訂本協(xié)議,共同遵守。
一、借款方承認受托方代理人的法律地位。
二、本款為委托款。受托方受委托方的全權委托與借款方辦理有關款的手續(xù)。
三、款用途
此項款只限用于________________________,不得挪作它用。
四、款金額
委托方委托受托方向借款方提供人民幣款______萬元(大寫:____________)。
五、款利率:____________
此項款按年利率____%計收利息。
六、款期限
此項款自借款方提款之日起,至______年______月______日止,共計______天。如借款方在經(jīng)委托方同意之后提前歸還此項款時,則按實際用款天數(shù)和用款余額計收利息。
七、款手續(xù)費
受托方在上述款利率之外,向借款方收取款總額____%的委托款手續(xù)費。具體的收取方法為____________。
八、款償還
本款的本息按期由借款方匯入委托方/受托方帳戶(開戶行____________帳號____________)。
九、保證條款
1.本款由____________出具以委托方/受托方為受益人的號碼為____________的銀行承兌匯票;
2.本款由____________出具無條件的不可撤銷的擔保函。當借款方不能履行合同時,由擔保人連帶承擔償還款本息(包括對逾期部分在原款利率基礎上加收______%的罰息)及有關費用的責任。
十、款管理
在合同有效期內,受托方有權檢查、監(jiān)督本款的使用情況,了解借款方的計劃、經(jīng)營管理、財務活動等情況。借款方應及時提供有關計劃、統(tǒng)計、財務會計報表及資料。
十一、違約責任和處理
1.如借款方不按合同規(guī)定的用途使用款,受托方有權收回部分或全部款,并對違約使用部分在原款利率基礎上加收____%的罰息。
2.如借款方不能按期歸還款本息,受托方有權限期追回款,并從款到期日起,在原利率基礎上對逾期部分加收_____%的`罰息。
3.如借款方不能按合同規(guī)定償還款本息,受托方有權向擔保人追索應收的款本息和費用。
4.解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由______仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
十二、其他
1.與本協(xié)議有關的借款申請書、借款憑證、協(xié)議、擔保函(銀行承兌匯票)和當事人雙方同意修改的款協(xié)議有關補充條款,均為本協(xié)議的組成部分,具有同等法律效力。
2.本協(xié)議正本一式三份,受托方、借款方、擔保單位各執(zhí)一份。副本數(shù)量不限。
3.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效,至全部款項償付清之日終止。
借款方:(公章)____________
法定代表:__________________
開戶銀行:__________________
帳號:______________________
日期:______________________
受托方:(公章)____________
法定代表:__________________
開戶銀行:__________________
帳號:______________________
日期:______________________
關于委托合同 篇14
甲方:
代表人:
乙方
依據(jù)《中華人民共和國共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就委托涉及事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致、簽訂本合同、信守執(zhí)行。
一、設計項目:(每項/元)
1、項目價格:
2、項目內容: 公司網(wǎng)站美工設計
3、圖片格式: PNG、PDS文件
二、付款方式:
1、乙方開始設計前,甲方支付項目設計費定金20% ;
2、乙方完成項目設計后,甲方結清尾款費用 80% ;
三、設計的時間:
1、樣稿圖片:乙方在收到預付款后第二個工作日開始設計,初稿設計時間 3-5個工作日;
2、修改圖片:根據(jù)甲方建議對項目圖片進行相應的調整與修改,修改時間2 個工作日;
四、知識產權約定:
1、乙方保證所設計的圖片為原創(chuàng)作品,不得侵犯任何人的權利;
2、乙方設計完的作品,甲方將委托設計的所有費用結算完畢后,所有作品使 用權及設計著作權均歸甲方所有,乙方不得以任何形式轉讓設計作品。
五、雙方的權利義務:
甲方權利:
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的`作品更符合甲方企業(yè)文化內涵。
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見。
甲方義務:
1、甲方按照合同約定支付相關費用。
2、甲方有義務提供有關企業(yè)資料或其他有關的資料給乙方,并保證資料的真實性。
乙方權利:
1、乙方有權要求甲方提供有關企業(yè)資料供乙方設計參考。
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項。
乙方義務:
1、乙方需按甲方的要求進行作品設計。
2、乙方需按合同約定按時交付設計作品。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿王成后終止合同的,應當支付設計驗收通過作品的設計費用。
2、乙方如無正當理由提前終止合同的,不收取任何設計費用,已收取的定金應全額退還甲方。
3、當圖片驗稿后,雙方有義務保證方案的穩(wěn)定實施。
七、保密責任:
1、乙方對于所制作的圖片承擔保密責任,不得任意發(fā)表及轉讓。
2、乙方對于甲方提供的信息資料承擔保密責任。
八、不可抗力因素:
甲、乙任何一方由于不可抗力,不能履行合約時,由雙方協(xié)商解決,確實無法調節(jié),則有仲裁機關或根據(jù)合同法辦理。
九、合同生效:
本合同需由甲乙雙方簽字蓋章,以雙方最后簽字日期為生效日。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):
甲方代表簽名:
地址:
傳真:
日期:
乙方(蓋章): 乙方代表簽名: 地址: 傳真: 日期:
【委托合同】相關文章:
物業(yè)委托合同-委托合同07-25
委托合同委托合同書范本04-14
有關公司委托合同 委托合同模板11-15
委托合同 委托合同書怎么寫03-25
經(jīng)典委托合同12-02
委托合同11-23
中介委托合同09-09
維修委托合同08-31
股權委托合同08-31
投資委托合同08-31